工程施工合同协议书【实用6篇】

工程施工合同协议书 篇一

工程施工合同协议书是一份重要的法律文件，用于明确工程施工双方的权利和义务，并规定了工程施工的基本要求和进度安排。本篇将详细介绍工程施工合同协议书的内容和要求。

首先，工程施工合同协议书应包括合同的基本信息，如合同的名称、双方当事人的名称、地址和联系方式，以及合同的签订日期等。这些基本信息的准确填写是合同有效性的前提。

其次，工程施工合同协议书应明确工程施工的范围和内容。包括工程的名称、规模、位置等基本信息，以及工程的主要施工内容、工期、质量要求等详细信息。这些内容的准确描述是确保工程施工按照合同要求进行的关键。

第三，工程施工合同协议书应规定工程施工的费用和支付方式。包括工程施工的总价款、付款方式和时间安排等。双方当事人应在合同中明确约定款项支付的条件和方式，以避免后期纠纷的发生。

第四，工程施工合同协议书应明确工程施工的进度和验收要求。包括工程施工的起止日期、各项工程的进度安排，以及工程竣工后的验收标准和程序等。这些要求的明确规定有助于确保工程按时完成并符合预期质量。

第五，工程施工合同协议书应规定工程施工中的风险和责任分担。包括工程施工中可能出现的风险和损失，以及双方当事人的责任和赔偿方式等。这些规定有助于保障双方的合法权益，并避免纠纷的发生。

最后，工程施工合同协议书应包括合同的生效和变更等相关条款。双方当事人应在合同中规定合同生效的条件和时间，以及合同变更的程序和要求等。这些条款的明确规定有助于确保合同的有效性和灵活性。

综上所述，工程施工合同协议书是工程施工中必不可少的文件，它的内容和要求的准确描述对于保障双方当事人的权益、确保工程施工的顺利进行具有重要的意义。因此，双方当事人在签订工程施工合同协议书时应认真对待，确保合同的合法有效。

工程施工合同协议书 篇二

工程施工合同协议书是工程施工过程中的重要文件，它规范了工程施工的各项事宜，保障了双方当事人的权益。本篇将重点介绍工程施工合同协议书的重要性和注意事项。

首先，工程施工合同协议书的重要性体现在以下几个方面。第一，它明确了工程施工的范围和内容，规定了工程施工的要求和进度安排，为工程施工提供了明确的指导。第二，它规定了工程施工的费用和支付方式，保障了双方当事人的合法权益。第三，它明确了工程施工的进度和验收要求，确保工程能够按时完成和符合预期质量。第四，它规定了工程施工中的风险和责任分担，为双方当事人提供了法律依据。因此，工程施工合同协议书在工程施工中具有重要的作用。

其次，工程施工合同协议书的签订需要注意以下几个问题。第一，双方当事人应在签订合同前充分了解工程的情况，并对工程的范围和内容进行准确的描述。第二，双方当事人应明确约定工程的费用和支付方式，并在合同中明确约定款项支付的条件和时间。第三，双方当事人应明确约定工程的进度和验收要求，并在合同中明确约定工程竣工后的验收标准和程序。第四，双方当事人应明确约定工程施工中的风险和责任分担，以及双方当事人的赔偿方式和责任限制。第五，双方当事人应规定合同的生效和变更等相关条款，确保合同的有效性和灵活性。

最后，工程施工合同协议书的签订应遵循合同法的相关规定。双方当事人应以自愿、平等、公平的原则进行协商和签订，并应当遵守合同的约定。双方当事人在签订合同时应保留好合同的原件，并妥善保管合同的副本，以备后续使用。

综上所述，工程施工合同协议书在工程施工中具有重要的作用，它规范了工程施工的各项事宜，保障了双方当事人的权益。双方当事人在签订合同时应注意合同的内容和要求，并遵循相关法律法规的规定。只有合同的内容和要求准确清晰，才能确保工程施工的顺利进行。

工程施工合同协议书 篇三

　　发包单位：

　　施工单位：

　　根据《中华人民共和国合同法》尊重平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就擎天柱广告牌基础撼沙工程的有关事项协商一致，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3承包范围：根据基坑的设计范围内的全部内容(毛石挤淤、毛石基础、撼沙层)。

　　1.4工程量:结算时按现场实际工程量计算。

　　1.5质量目标：基础持力层承载力特征值fak大于160kpa。

　　第二条合同工期

　　2.1开工日期：(以实际进场时间为准)XX年6月5日。

　　2.2竣工日期：(即完工时间)XX年7月5日。

　　2.3该工程工期不予调整，除不可抗拒自然灾害及现场条件以外发包方原因影响，可顺延工期。但必须有发包方签证和盖章。

　　2.4承包方未在双方约定日期前完成全部承包内容，将在总价中扣除工期违约金，拖延一天罚金1000元，以此类推，最高不超过总价的10%。

　　第三条工程造价及付款方式

　　3.1合同价款：以实际完成工程量结算，执行XX辽宁省建设工程计价定额。

　　3.2此工程单独结算，不予广告牌工程挂钩。

　　3.3承包方向发包方提交工程进度表，发包方向承包方支付工程进度款。

　　第四条双方的工作和义务

　　4.1甲方的工作义务

　　(1)甲方派驻工地代表：全权负责本工程施工中的一切事宜。

　　(2)负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导。

　　(3)负责向乙方进行技术、质量、安全、进度、文明施工的交底。

　　(4)负责本工程的对外联系工作。

　　4.2乙方的工作义务

　　(1)乙方派驻工地代表：全权负责承包范围内施工的一切适宜。

　　(2)保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上诉人员。

　　(3)服从甲方管理，执行发包方各部门制定的各项管理规定。

　　(4)严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。

　　(5)施工中发现问题及时向发包方报告并提出解决方案。

　　第五条关于工程验收的约定

　　5.1本工程以施工图纸和国家制订的施工及验收规范为验收标准。

　　5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

　　5.3双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加中间工程的验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。

　　5.4由于乙方原因造成质量或人员事故，其一切后果由乙方承担，工期不顺延。

　　5.5工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收，并办理验收、移交手续。

　　5.6工程竣工后，乙方提出将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料3天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意

　　第六条违约责任

　　6.1若因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1000违约金。

　　6.2乙方除自然力(台风、龙卷风、地震、冰雹、大雨等)、政府、战争、火灾等不可抗力之因素外，应按本协议约定之要求，完成各项工作，否则视为乙方违约。

　　6.3如甲方未能按本协议约定的时间内付款，使乙方不能及时开展各项工作，因此而给乙方造成的工作延误或影响，乙方不承担任何损失或责任，乙方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利。

　　第七条争议或纠纷处理

　　7.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　7.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。

　　第八条附则

　　8.1本合同一式两份，双方各持1份，均具有同等法律效力。

　　8.2在合作过程中如有未尽事宜，可另行签定补充协议，并具有同等法律效率。

　　发包方： 承包方：

　　年 月 日 年 月 日

工程施工合同协议书 篇四

　　合伙人（以下简称甲方）：____________身份证号码：________________

　　合伙人（以下简称乙方）：____________身份证号码：________________

　　经甲乙双方充分协商，达成如下合作协议条款：

　　甲方根据国家规定的有关要求在_______设立_______工程建设监理有限公司_______分公司，所有成立分公司的手续均由甲方出面，由乙方负责办理，成立分公司的费用由成立后的分公司自行解决。甲方在_______的分公司成立后，由乙方出面承包甲方_______分公司的经营管理，乙方以甲方分公司名义对外承接监理业务，并报甲方备案，甲方对乙方在监理过程中的事务实施监督管理，乙方根据承接监理业务的收费情况，将每项监理业务收费的_____%上缴给甲方作为甲方的管理费用。

　　甲乙双方权利义务：

　　（一）甲方负责提供有效的工程监理营业执照及工程监理的资质证明文件。

　　（二）甲方对乙方的工程监理项目进行相应的备案管理，并对乙方的监理工作提供相应的业务指导。

　　（三）乙方必须按国家工程建设法律法规规定的要求，严格实施监理法规中条文条款，严格做到三控二管一协调监理顺序，保证工程监理质量。

　　（四）乙方必须配备相应的工程监理专业人员，确保在工程监理过程中符合工程监理的技术要求及质量要求，所有工程监理技术人员及管理人员均由乙方自行聘任和解除。

　　（五）乙方必须按月向甲方提供相应的财务报表，及时向甲方汇报承接监理工程的合同总价及相应的费用分摊情况，并按双方约定的比例按时缴纳相应的管理费用。

　　违约责任：

　　甲方必须按合同约定提供相应的营业执照及资质证明，否则乙方有权随时解除本合同，并要求甲方赔偿相应损失。

　　乙方必须按合同约定上交相应的管理费用，逾期交付超过三个月的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方按日息万分之二交纳违约利息。

　　本合同一式两份，甲乙双方各持一份，由甲乙双方签字并盖章后生效，双方若因本合同发生争议的，应尽量协商解决，协商不成的，双方均可向各自所在地的人民法院提起诉讼。

　　甲方：____________________乙方：____________________

　　_________年______月_____日_________年______月_____日

工程施工合同协议书 篇五

　　发包方（以下称甲方）：

　　承包方（以下称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本协议。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：山西侯马市车务段人行道铺设

　　二、工程地点：山西侯马市

　　三、工程内容：人行道铺设

　　第二条工程期限

　　合同工期:总日历天数20天开工日期：20xx年11月25日

　　竣工日期：20xx年12月15日

　　第三条工程价款、结算及付款方式

　　本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为130元/平方米（包括所有材料和人工费）。

　　1、本合同签订后10日内，甲方支付x元生活款；

　　2、工程竣工验收合格，车务段支付后，甲方支付全部余款；

　　第四条建筑材料、设备的供应和采购

　　工程材料由甲方提供（包括路沿石、盲道石、隔断石、釉面砖、树坑围、商混、石子、沙子、水泥等），所有施工设备由乙方自行承担。

　　第五条工程质量管理及验收

　　一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收

　　记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。

　　二、工程具备竣工验收条件，验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。

　　第六条安全施工

　　乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　第七条违约责任

　　一、乙方未能按时竣工的，每延期一日罚款x元；

　　二、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲方支付违约金，此外应赔偿因此给甲方造成的损失。

　　第八条纠纷解决办法

　　因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第九条附则

　　一、甲方代表为x，乙方代表为x。

　　二、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字后生效。

　　甲方代表：乙方代表：

　　年 月 日 年 月 日

工程施工合同协议书 篇六

　　甲方：

　　身份证号码：

　　住址：

　　电话：

　　乙方：

　　身份证号码：

　　住址：

　　电话：

　　甲、乙双方为共同承包建设__________工程及相关配套工程项目的施工，经双方友好、坦诚协商，达成如下合作协议：

　　一、项目概况及合作条件

　　1、本工程项目总建筑面积为_____平方米，工程总价为_____万元人民币。

　　2、经过双方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右，因此本工程项目计划投资_____万元。

　　3、本工程项目的投资、股份比例分配如下：

　　（1）甲方_____投资_____万元，占_____%。

　　（2）乙方_____以工程项目及技术投资，占_____%。

　　4、业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。

　　5、投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用账户_____上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。

　　二、工程管理责任及分工

　　1、该项目工程管理责任及分工如下

　　（1）该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____方主管。

　　（2）该项目的会计日常工作由_____负责管理，出纳日常工作由_____方负责管理。

　　2、材料采购及其他

　　（1）在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同确认后方可进行。

　　（2）在该项目工程中所需聘用的施工组应由双方共同协商确定。

　　（3）合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。

　　三、利益分享和风险承担

　　1、该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照甲、乙双方各_______%比例分享承担。

　　2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。

　　四、资金和管理

　　1、该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。

　　2、该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实，并存在开立专用账户上，专款专用。

　　3、该项目运营后，每个月______号开一次工程进度例会，讨论工程相关事情。

　　4、财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。

　　五、违约责任

　　该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。

　　六、争议解决

　　凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。

　　七、免责约定

　　在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。

　　八、本协议生效、终止及其他

　　1、与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。

　　2、本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

　　3、本协议一式______份，合作各方各执______份，本协议自合作双方签字盖章之后生效。

　　4、本协议于_____年_____月_____日，由合作双方在中国_____市签字。

　　甲方（签字）：

　　______年______月______日

　　乙方（签字）：

　　______年______月______日