私人购房合同标准版(精简6篇)
私人购房合同标准版 篇一
私人购房合同是购房者和房屋卖方之间签订的一种法律约定文件，用于明确双方的权利和义务。为了保障购房者的合法权益，合同中应该包含一些标准条款。下面是私人购房合同标准版的内容。
一、当事人信息
合同首先应该明确购房者和房屋卖方的基本信息，包括姓名、身份证号码、联系方式等。
二、房屋信息
合同中应该详细描述所购房屋的基本情况，包括地址、建筑面积、使用权属形式等。同时，还应该提供房屋的相关证件，如不动产权证、房屋所有权证等。
三、房屋价格和付款方式
合同中应明确房屋的总价款和付款方式。购房者应该在签订合同时支付一定的定金，并按照约定的时间和方式支付尾款。
四、房屋交付和验收
合同中应明确房屋的交付时间和交付方式。购房者应在交付时对房屋进行验收，如发现质量问题应及时通知卖方。
五、违约责任
合同中应明确双方的违约责任。如果购房者未按时支付款项或卖方未按时交付房屋，应承担相应的违约责任。
六、纠纷解决方式
合同中应明确双方在合同履行过程中发生纠纷时的解决方式。可以选择仲裁、调解或诉讼等方式解决。
七、其他条款
合同中还可以根据具体情况增加其他条款，如装修要求、物业管理等。
综上所述，私人购房合同标准版应包含当事人信息、房屋信息、房屋价格和付款方式、房屋交付和验收、违约责任、纠纷解决方式等基本内容。购房者在购买房屋前应仔细阅读合同，确保自己的权益得到保障。
私人购房合同标准版 篇二
私人购房合同是购房者和房屋卖方之间签订的一种法律约定文件，用于明确双方的权利和义务。为了保障购房者的合法权益，合同中应该包含一些标准条款。下面是私人购房合同标准版的内容。
一、当事人信息
合同首先应该明确购房者和房屋卖方的基本信息，包括姓名、身份证号码、联系方式等。
二、房屋信息
合同中应该详细描述所购房屋的基本情况，包括地址、建筑面积、使用权属形式等。同时，还应该提供房屋的相关证件，如不动产权证、房屋所有权证等。
三、房屋价格和付款方式
合同中应明确房屋的总价款和付款方式。购房者应该在签订合同时支付一定的定金，并按照约定的时间和方式支付尾款。
四、房屋交付和验收
合同中应明确房屋的交付时间和交付方式。购房者应在交付时对房屋进行验收，如发现质量问题应及时通知卖方。
五、违约责任
合同中应明确双方的违约责任。如果购房者未按时支付款项或卖方未按时交付房屋，应承担相应的违约责任。
六、纠纷解决方式
合同中应明确双方在合同履行过程中发生纠纷时的解决方式。可以选择仲裁、调解或诉讼等方式解决。
七、其他条款
合同中还可以根据具体情况增加其他条款，如装修要求、物业管理等。
综上所述，私人购房合同标准版应包含当事人信息、房屋信息、房屋价格和付款方式、房屋交付和验收、违约责任、纠纷解决方式等基本内容。购房者在购买房屋前应仔细阅读合同，确保自己的权益得到保障。
私人购房合同标准版 篇三
甲方：__________
身份证号码：__________
乙方：__________
身份证号码：__________
鉴于甲方已经于___年___月___日与_____有限公司签订编号为的《商品房买卖合同》，该合同约定标的房屋为_______房，建筑面积为_______平方米，按建筑面积计算，单价为人民币_______元，总价为人民币_______元。
经双方友好协商，甲方愿意偿还完标的房屋的按揭贷款后将前述编号为《商品房买卖合同》中买方（既本协议中的甲方）的权利义务概括转让给乙方。为明确双方权利义务，特做以下约定，由双方遵守。
一、转让价款、支付方式
1、编号为《商品房买卖合同》中买方的权利义务概括转让价格为人民币_______万元；
2、签订本协议之日起_______个工作日内，甲乙双方去银行支行设立共管账户；
3、乙方在设立共管账户之日起三个工作日内将人民币_______万转让甲乙双方设立的共管账户；
4、甲方偿还完毕标的房屋银行贷款，并办理完结与解除与___________有限公司签订的编号为《商品房买卖合同》，并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续及时短信通知乙方，乙方收到甲方短信通知之日起_______个工作日向甲乙双方共管账户中转让人民币_______万元；
5、乙方与开发商________有限公司签订《商品房买卖合同》（该合同与编号为的《商品房买卖合同》相比除编号及买方由甲方变为乙方外，其他条款完全一致），并取得由开发商________有限公司出具正式的与该《商品房买卖合同》匹配的正式不动产发票后_______个工作日内短信通知甲方，甲方收到乙方通知后提前三天短信通知乙方具体时间配合甲方向银行支行申请解付甲乙共管账户中共计人民币_______万元给甲方。
二、双方保证与承诺
1、甲方保证在本协议签订后_______个工作日内，偿还完毕标的房屋银行贷款后，并办理完结与解除与___________有限公司签订的编号为《商品房买卖合同》，并撤销基于该合同产生的`商品房合同备案及房屋预告登记手续；
2、甲方保证在签订本协议后_______个工作日内，乙方可以与开发商_有限公司签订《商品房买卖合同》（该合同与编号为的《商品房买卖合同》相比除买方由甲方变为乙方外，其他条款完全一致），并取得与该《商品房买卖合同》匹配的正式不动产发票；
3、乙方保证按照本协议规定的时间向甲乙双方的共管账户转账。
三、违约责任
1、乙方违反本协议第一条第3款约定的，按逾期时间，每日按应转金额日万分之一承担违约金，逾期超过一个月的，甲方有权解除合同；
2、乙方违反本协议第一条第4款约定的，按逾期时间，每日按应转金额日万分之一承担违约金，逾期超过一个月的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约金人民币_______万元；
3、乙方违反本协议第一条第5款约定，逾期通知的，按本协议总价款的的日万分之一承担违约金，收到甲方通知后不协助办理解付款手续的，每次承担违约金人民币_______万元；
4、甲方逾期办理本协议第二条第1、2款的，按逾期时间，每日按本协议总价款的日万分之一承担违约金，逾期超过一个月的，甲方有权解除合同，并要求甲方承担违约金人民币_______万元；
5、甲方办完所有应办手续后，因乙方自身原因不与开发商_有限公司签订《商品房买卖合同》的，则乙方须赔偿甲方违约金人民币_______万元；
6、开发商___________有限公司提供给乙方签订的《商品房买卖合同》与编号为的《商品房买卖合同》除编号及买方由甲方变为乙方外，其他条款不一致的，乙方可以选择拒绝签订该买卖合同，不属于本协议第三条第4款约定的情形，且甲方须赔偿乙方违约金人民币_______万元。
四、争议处理
1、履行本协议过程中，如有争议双方因协商解决，协商无果的双方一致同意交由海南仲裁委员会仲裁解决。
五、其他
1、无论双方任何一方依据本协议约定单方解除合同、或双方协议解除合同的，都必须以书面形式通知对方或者双方形成书面约定，乙方可以凭借书面通知及书面约定单方解付甲乙双方在银行支行共管的资金
2、双方法定联系方式为以下列明，致函、短信、电邮以下联系地址均视为已经履行完毕通知义务。
甲方：_______
联系人：_______
地址：_______
电话：_______
电邮：_______
乙方：_______
联系人：_______
地址：_______
电话：_______
电邮：_______
3、本协议一式四份，双方各执两份，双方签名后生效。
4、甲方于___年___月___日与_有限公司签订编号为的《商品房买卖合同》为本协议书附件。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
私人购房合同标准版 篇四
甲方(卖方)：
身份证号：
乙方(买方)：
身份证号：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规规定，甲乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就下列房屋买卖，订立本合同，共同信守。
一、房屋基本情况
1、甲方所有房屋，座落于武汉市___区 ，为___结构、建筑面积 ___平方米、楼层 、房型 、权属 、装修状况 。
2、甲方保证上述房屋权属清晰，甲方房屋产权现状为___，经甲、乙双方核实，同意交易该房屋。
3、甲方房屋主要转让设施有：___。
4、甲方房屋产权有效证件有：___。
二、房屋买卖价格
该房屋买卖价格为人民币(大写)。
三、房屋买卖税费
甲、乙双方达成一致意见，双方交易税费由___方负担。
四、付款方式。
略
五、办理过户期限
甲、乙双方约定此协议签定后___日内，在房地产交易所办理过房登记手续。
甲方(签章)：_________
乙方(签章)：_________
签订地点：___________
签订地点：___________
_________年____月____日
_________年____月____日
私人购房合同标准版 篇五
本协议双方当事人：
卖方(以下简称甲方)：
买方(以下简称乙方)：
甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，双方遵照执行：
第一条 房屋的基本情况。
甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于___号楼单元 号 ；房屋结构为砖混结构，建筑面积___平方米。
房屋价格：该房屋房价为(人民币)___元整；
第三条 付款方式
乙方于本协议签定之日一次向甲方支付___元购房款后，该房屋产权即归乙方所有。
第四条在乙方交清该房屋房款后，甲方将该房屋钥匙交付给乙方，产权交割完毕。
第五条 关于产权登记的约定。
在乙方付清甲方房款后，甲方提供该房屋相关手续给乙方，由乙方负责办理房屋产权登记过户手续，办理该房产过户登记的所有税费由乙方承担。
第六条 甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，没有按揭贷款、抵押债务、租金等，甲方均在交易前办妥，交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。
第七条 因本房屋所有权转移所发生的大修基金和各项税费，均按政府的规定由乙方向各相关部门交纳，该房屋售房协议生效后，一切费用由乙方承担。
第八条 本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。
第九条 本合同空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同及其补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。
第十条 本协议在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方均可向人民法院起诉，本协议所有义务责任履行完（即过户完毕）后，本协议终止。
第十一条 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力，自签定之日起生效，任何一方不得修改、涂改和转让本协议。
甲方(签章)：
乙方(签章)：
身份证号：
身份证号：
联系电话：
联系电话：
本合同签定时间：
本合同签定地点：
私人购房合同标准版 篇六
本合同双方当事人：
卖方（以下简称甲方）：
身份证号：
买方（以下简称乙方）：
身份证号：
甲乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下协议条款。
一、甲方房屋（如有共有权人，甲方已经取得了共有权人对转让该房屋的一致同意）坐落于___建筑面积___平方米，房屋用途为。
二、双方商定该房屋转让价格为：总金额___万元（大写：拾万仟佰拾元整）。
三、乙方于___年___月___日向甲方支付首付款___万元 （大写：拾万仟佰拾元整）。
待房屋过户后公积金贷款支付剩余房款 万元（大写：拾万仟佰拾元整）乙方保证房屋过户后一个月内付清余款。
四、甲方应于乙方付清全部房款之时，将上述房屋及全部钥匙交付乙方，并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行接收。接收后房屋的占有、使用、收益和处分权利归乙方行使，该房屋所发生的物业管理费、水费、电讯费、网费等相关费用由乙方负责支付。
五、甲方负责将该房屋所有权更改给乙方所有。办理产权时所发生的相关费用由乙方承担。
六、甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，有关按揭、抵押债务、税项及租金等，甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。
七、甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况，保证该房屋不受他人合法追索。甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权，并保证不管以后房价如何上涨，绝不反悔。
八、除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外，甲方如未按本合同规定的时间将房屋交给乙方使用，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约利息。甲方保证在房款付清时，将房屋交付乙方，否则乙方有权追究甲方责任。
九、甲方及配偶共同拥有一套住房，办理房产证所产生的费用，全部由乙方承担。若甲方及配偶拥有两套及以上住房，所发生的相关费用，全部由甲方承担。
十、本合同未尽事宜，由双方另行协商，并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
十一、本合同自甲、乙双方签字之日起生效。
甲方（签章）：
乙方（签章）：
联系电话：
联系电话：
日期：
日期：
