工程施工合同【最新6篇】

工程施工合同 篇一

工程施工合同是指建筑工程施工过程中，建筑业主与施工单位之间签订的一种法律文件。合同的签订对于确保工程质量、保障双方权益具有重要意义。本文将从合同的基本要素、合同的重要性以及合同的注意事项等方面进行探讨。

首先，工程施工合同的基本要素包括合同双方的主体资格、工程内容和工程造价等。合同双方的主体资格是指施工单位必须具备相应的资质和能力，能够按照合同约定完成工程施工任务；而建筑业主则需要具备合法的权利和资金，能够支付工程造价。工程内容是指合同约定的具体施工任务，包括工程范围、工程质量要求、工程进度安排等。工程造价是指合同约定的工程施工费用，包括劳务费、材料费、设备费等。

其次，工程施工合同的重要性体现在以下几个方面。首先，合同的签订可以明确双方的权益和义务，避免双方在工程施工过程中出现纠纷。合同约定了工程的具体要求和工期，可以为双方提供明确的依据，从而提高工程的质量和进度。其次，合同的签订可以保障双方的经济利益。合同约定了工程造价和支付方式，可以确保施工单位能够按时收到款项，而建筑业主也能够得到符合要求的工程成果。此外，合同还具有法律效力，一旦发生纠纷，双方可以通过法律途径解决，维护自身权益。

最后，工程施工合同的签订需要注意以下几点。首先，合同的内容要明确清晰，避免模糊和歧义。双方应当对工程范围、质量要求、工期安排等进行详细的约定，避免后期纠纷的发生。其次，合同的签订应当遵守法律法规和相关规定。双方需要了解国家有关工程施工的法律法规，确保合同的合法性和有效性。此外，合同的签订应当采取公正、公平的原则，避免利益不平衡。双方应当充分协商，确保合同条款的公正性和合理性。

综上所述，工程施工合同的签订对于保障工程质量、确保双方权益具有重要意义。双方需要明确合同的基本要素，充分认识合同的重要性，并注意合同签订的相关事项。只有在合同的约束下，双方才能够顺利完成工程施工任务，实现双赢的局面。

工程施工合同 篇二

工程施工合同是建筑工程施工过程中，建筑业主与施工单位之间签订的一种法律文件。合同的签订不仅对于工程质量的保障具有重要意义，同时也是维护双方权益的重要手段。本文将从合同的主要内容、合同的履行和合同纠纷处理等方面进行探讨。

首先，工程施工合同的主要内容包括工程范围、工程质量要求、工程进度安排、工程造价和支付方式等。工程范围是指合同约定的具体施工任务，包括建筑物的结构、设备的安装和土建工程等。工程质量要求是指合同约定的工程质量标准，包括建筑物的抗震性能、防水性能和保温性能等。工程进度安排是指合同约定的工程施工时间，包括开工日期、竣工日期和工期延误的处理等。工程造价是指合同约定的工程施工费用，包括劳务费、材料费和设备费等。支付方式是指合同约定的款项支付方式，包括工程进度款和工程质量保证金等。

其次，工程施工合同的履行需要双方共同努力。建筑业主需要按时支付工程款项，并提供合理的施工条件，确保施工单位能够顺利进行施工。施工单位需要按照合同约定完成工程施工任务，并保证工程质量符合合同约定的要求。双方应当保持良好的沟通和合作，及时解决工程施工中的问题和困难，确保工程按时、按质完成。

最后，工程施工合同纠纷的处理需要依法进行。一旦发生合同纠纷，双方应当通过友好协商解决，如果协商无果，则可以通过仲裁或诉讼等法律手段解决。在解决合同纠纷时，双方应当提供充分的证据和合理的主张，确保自身权益得到维护。同时，双方也应当遵守仲裁或诉讼程序，积极配合相关部门的工作。

综上所述，工程施工合同的签订对于工程质量的保障和维护双方权益具有重要意义。双方需要明确合同的主要内容，共同努力履行合同约定，并依法处理合同纠纷。只有在双方的共同努力下，才能够顺利完成工程施工任务，实现双赢的局面。

工程施工合同 篇三

　　发包单位： （以下简称甲方）

　　承包单位： （以下简称乙方）

　　甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的（GF-91-020xx年 月 日前进场施工。并于 年 月 日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1‰，总额不超过合同总价的10%。

　　2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。

　　3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款20xx年 月 日

　　合同签定地点：

工程施工合同 篇四

　　发包方（甲方）：

　　地址：

　　联系电话：

　　承包方（乙方）：

　　地址：

　　联系电话：

　　按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　第一条 工程概况

　　1.1工程名称：工程。

　　1.2工程地点：

　　1.3承包范围：按本工程图纸及说明。

　　1.4承包方式：包工包料。

　　1.5工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工，共计天。

　　1.6工程质量要求：合格.

　　1.7合同价款（人民币大写）：拾万仟佰拾元整，

　　小写（￥：元）。

　　第二条 甲方工作

　　2.1 开工前 3 天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明 1 份，并向乙方进行现场交底；全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物；对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施；向乙方提供施工所需的水、电等设备，并说明使用注意事项；办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

　　2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理隐蔽工程验收、变更、登记手续等事宜。

　　2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续及交付相应费用。

　　第三条 乙方工作

　　3.1参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，按甲方提供的施工图纸及做法说明施工，拟定施工方案和进度计划。

　　3.2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定；严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录；参加竣工验收，编制工程结算。

　　3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏；做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

　　3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第四条 关于工期的约定

　　4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

　　4.2因甲方原因未按约定完成工作或相关事宜，影响工期，工期顺延。

　　4.3因乙方责任，不能按期开工或中途停工，影响工期，工期不顺延。

　　4.4因甲方原因造成设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工８小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延（以8小时为一个工作日顺延）。

　　第五条 关于材料供应的约定

　　5.1凡由乙方负责采购供应的材料、设备（另附清单），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。由乙方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由乙方承担。

　　5.2凡由乙方采购的材料、设备，应提供合格证明及必要的检验报告。

　　第六条 有关安全生产和防火的约定

　　6.1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

　　6.2乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国消防法》和有关安全施工的法规、规范。

　　6.3由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的经济损失。

　　6.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防和防火规范，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的经济损失。

　　第七条关于工程质量及验收的约定

　　7.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和现行有效的国家或行业及地方施工与验收规范为质量评定验收标准。

　　7.2乙方应在办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续前 3 天通知甲方参加。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方应向甲方发出书面催办通知，甲方接到该通知 5 个工作日后无正当理由仍不参加验收的，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

　　7.3由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　7.4由于乙方原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　7.5工程完工后，乙方应及时通知甲方验收，并提供竣工资料和竣工报告1份。甲方自接到验收通知 5日内组织验收，验收合格视为竣工，并办理验收、移交手续。由于验收不合格需改进而造成工期延误的，按本合同第10.2条执行。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。

　　第八条 关于工程价款及结算的约定

　　8.1 本合同生效后 5 日内甲方预付给乙方本合同第1.7条约定工程总价款的40％；项目工程墙面、地面基本完工或总工程进度达到50%后，付进度工程款，付款额为合同工程款的40%；工程完工办理整体验收合格手续后，甲方再支付给乙方工程总价款的15％；余结算工程总价款的 5 ％作为保修金，保修期满无工程质量问题甲方一次性付清给乙方。

　　8.2 在施工过程中因甲方原因变更施工设计方案使得施工造价增高或增加施工项目的，甲方追加相应的工程款给乙方。

　　第九条 保修

　　9.1保修内容、范围：本工程承包施工项目范围，详见预结算书。

　　9.2保修期限：一年。

　　9.3保修期限从竣工验收合格之

　　日算起。

　　9.4保修期内，乙方应在接到甲方通知之日起 5 日内派人上门维修，否则，甲方有权自行或委托他人维修，因此产生的费用由乙方承担。

　　9.5乙方应在 7 日内修复报修项目，逾期按合同总价每日1‰的标准支付违约金。

　　9.6上述费用及违约金，甲方可在保修保证金中扣除，不足部分由乙方补齐。

　　第十条违约责任

　　10.1由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。每停工一天，甲方支付乙方1‰违约金。甲方不按合同的约定付款，每逾期一天，按应付款额的1‰支付违约金。

　　10.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1‰违约金。

　　10.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　10.4甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。但由于乙方施工不当造成的扩大损失，由乙方承担。

　　10.5未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

　　10.6未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

　　第十一条其他约定

　　11.1开工日期以发包人实际通知进场时间为准。

　　第十二条争议或纠纷处理

　　12.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　12.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，双方同意向甲方所在地的人民法院起诉。

　　第十三条 本合同自双方代表签章并加盖公章之日起生效，一式肆份，双方各执贰份。

　　甲方（公章）：

　　乙方（公章）：

　　负责人： 法定代表人：

　　（或授权代理人）（或授权代理人）

工程施工合同 篇五

　　（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施

　　（项目名称），已接受

　　（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目

　　标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

　　1.第标段由K+至K+，长约km，公路等级为，设计时速为，路面，有立交处；特大桥座，计长m；大中桥座，计长m；隧道座，计长m以及其他构造物工程等。

　　2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

　　（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

　　（2）中标通知书；

　　（3）补遗书；

　　（4）投标函及投标函附录；

　　（5）项目专用合同条款；

　　（6）公路工程专用合同条款；

　　（7）通用合同条款；

　　（8）技术规范；

　　（9）图纸；

　　（10）已标价工程量清单；

　　（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

　　（12）其他合同文件。

　　3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

　　4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）元（￥）。

　　5.承包人项目经理：.承包人项目总工：.

　　6.工程质量符合标准。

　　7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

　　8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

　　9.承包人应按照监理人指示开工，工期为日历天。

　　10.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。

　　11.本协议书正本二份、副本份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

　　12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

　　发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）

　　法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）

　　年月日年月日

工程施工合同 篇六

　　甲方（发包方）：

　　乙方（承包方）：

　　地址：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿 、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称： 建设工程

　　2、工程地点：

　　3、资金来源：

　　4、工程建设内容：

　　二、工程承包方式及范围

　　1、工程承包方式：本工程采用包工包料方式由乙方承建。

　　2、承包范围：

　　（1）乙方按图纸设计的要求来施工，承担本工程基础、结构主体工程施工。

　　（2）砌体部分：乙方按甲方提供设计图纸承担一层车库、电梯间、楼梯间墙体。承担二至八层所有外墙墙体、楼梯间、电梯间、分户隔墙施工，墙体采用180厚粘土砖砌筑；

　　（3）门窗部分：乙方按甲方提供的设计图纸承担一层⑾轴车库门、入户门施工：承担二至八层所有外墙门窗、每层二单元入户门的施工。窗采用闽凯铝合金，门采用奋安防盗门；

　　（4）梯间部分：乙方按甲方提供的设计图纸承担石板材桃花红贴梯面，不锈钢楼梯扶手，梯间墙面水泥漆，公用照明；

　　（5）外墙水泥砂浆粉刷、永得利外墙水泥漆，内墙（有砌筑部分）采用水泥砂浆粉刷。

　　（6）屋面部分：隔热层及防水层；

　　（7）水电部分：乙方按甲方提供的设计图纸承担套内照明部分预埋管埋设，承担水、电到户（到配电箱、水表箱）。

　　（8）基础按图中正负00到二米三的标高来做，施工过程中如果基础不结实，由甲方另行计价。

　　（9）外墙架：由乙方来定。

　　（10）浇水泥时，一切上料的东西由乙方来定，甲方无权干涉。

　　三、合同期限

　　本工程合同工期总日历天数 天，即开工日期为 年 月 日，竣工日期为 年 月 日。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：承建分部分项工程质量合格

　　五、合同价款

　　本房屋由乙方承建：（1100元/㎡）。

　　六、工程质量和技术要求

　　l、乙方必须严格按甲方核定的工程内容、设计方案、施工图纸、文件说明进行实施，抓好工程质量。

　　2、乙方应按施工图纸要求编制施工组织设计，确定施工进度计划。施工期间，应按甲方要求工程进度、施工质量和相关控制措施的情况。

　　3、工程建设使用的主要原材料，在进场时经检验合格后方可使用。乙方需提供原材料的产品。

　　4、工程施工过程中随时接受甲方的检查检验，乙方应为检查检验提供便利条件。所有分部、分项工程必须由甲方指定的施工监管人员验收合格后方可进行下一道工序施工，并及时做好工程工作。未经检查验收的，乙方擅自进行下一道工序施工，甲方有权责成乙方返工。若乙方自行隐蔽未办理手续，则未签证部分在工程决算中不予确认。关键部位未经签证乙方自行隐蔽，甲方有权要求复验，由此产生的所有费用由乙方自行承担。

　　5、本工程施工前，甲方必须保证通电、通水、通路，建筑面积平整，不能影响施工。

　　七、安全施工

　　在施工期间，乙方应遵守安全生产的有关规定；严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。乙方必须办理好有关的保险业务，参与工程建设的施工人员必须投保人身意外伤害险。因乙方采取安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用由乙方承担。

　　八、工程变更

　　工程原设计需要变更时，应征得甲方同意，并由原设计单位提供变更后的相应图纸与说明。因变更导致合同价款的增加，由甲方承担，延误的工期相应顺延。未经甲方同意擅自增减项目、规模、更改设计方案，由此造成的工程造价增

　　加，浪费或影响工程质量等后果均由乙方自行负责。

　　九、工程竣工验收

　　工程具备竣工验收条件，乙方向甲方申请工程竣工验收，递交竣工验收报告提供完整的竣工资料。对符合验收要求的工程，甲方收到竣工报告后将进行初步验收，同时将向甲方申请验收。甲方收到乙方申请验收时，需在十五天之内组织验收。

　　十、工程价款的支付与结算

　　1、本工程合同签订后，甲方付给乙方进场费十万元，浇筑到三层楼板，甲方及时付给乙方三层总造价的60%，计585000元整。乙方将第三层至第六层浇筑完，甲方及时付给乙方三层总造价的60%，计585000元整。乙方将第七层至第八层浇筑完，甲方及时付给乙方工程进度款391000元整。

　　2、工程在结算后的三个月内甲方无法付清剩余款项的，按《中华人民共和国合同法》第二百八十六条执行。甲方住建房每平方米按1600元抵押给乙方换臵。

　　十一、违约责任

　　1、甲方不按合同约定支付工程进度款，导致施工无法进行时，乙方可停止施工，由甲方承担违约责任。

　　2、因甲方原因造成工程延误所造成的经济损失由甲方负责，若因乙方原因造成工程延误造成的经济损失由乙方负责，并由此承担相应的经济责任。若遇有人力不可抗拒的自然灾害而发生的损失，按国家有关规定处理。

　　十二、合同争议解决办法

　　合同执行过程中出现争议应双方协商解决；协商不成的，可以向甲方所在地的人民法院起诉。

　　十三、附则

　　1、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

　　2、本合同经甲乙双方签字及签证单位盖章后生效。

　　3、乙方施工范围不包括管道、电梯安装、消防水池、室外工程、下水沟及水沟内外的粉刷。

　　4、本合同未尽事宜，甲乙双方协商一致并经签证单位同意且签订补充协议，作为本合同的补充款。

　　5、主楼全部完工后，三个月内甲方无能力支付工程款时，甲方必须以楼房三层和五层抵押给乙方。

　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）

　　法定代表人：（盖章）法定代表人：（盖章）

　　单位账户名称： 单位账户名称：

　　开户银行：开户银行：

　　账号： 账号：

　　签订时间： 年月日