钢结构施工合同【优质6篇】

钢结构施工合同 篇一

随着现代建筑技术的发展，钢结构建筑在建筑行业中越来越受到关注。钢结构施工合同作为钢结构建筑工程的重要组成部分，具有重要的法律意义和经济价值。本文将就钢结构施工合同的内容、要素以及签订过程进行详细介绍。

钢结构施工合同是指业主与施工单位在进行钢结构建筑工程施工时所签订的合同。它是双方之间约定施工内容、工期、质量要求、施工费用等重要事项的法律依据。钢结构施工合同的主要内容包括合同的基本条款、合同的履行要求、合同的变更和解除等。

钢结构施工合同的基本条款包括合同的名称、签订日期、合同双方的基本信息等。合同的履行要求包括工程的施工内容、工期要求、质量要求等。施工单位需要按照合同要求进行工程施工，确保施工质量和工期的达到。同时，合同还规定了施工单位的责任和义务，包括施工单位的安全责任、质量责任等。

钢结构施工合同的变更和解除是在施工过程中可能出现的情况。当施工过程中发生不可预见的情况，导致合同无法履行时，双方可以根据合同约定进行变更或解除。合同的变更和解除需要经过双方协商一致，并按照法律程序进行。

钢结构施工合同的签订过程需要注意以下几点。首先，双方需要明确约定合同的内容和要求，确保合同的完整性和准确性。其次，双方需要对合同的条款进行详细解释，以避免后期产生争议。最后，合同的签订需要经过法律程序，确保合同的有效性和合法性。

总之，钢结构施工合同是钢结构建筑工程的重要组成部分，对于确保工程质量和工期的达到具有重要的作用。双方在签订合同时需要明确约定合同的内容和要求，并遵循法律程序进行签订。只有这样，才能确保钢结构建筑工程的顺利进行。

钢结构施工合同 篇二

随着钢结构建筑的广泛应用，钢结构施工合同作为保障工程质量和工期的重要法律文件，越来越受到业主和施工单位的关注。本文将就钢结构施工合同的风险管理、合同纠纷解决以及合同履行的监督进行详细介绍。

钢结构施工合同的风险管理是确保工程顺利进行的重要环节。在签订合同的过程中，双方需要对可能出现的风险进行充分的评估和预防。同时，合同中需要明确约定责任的承担和风险的分担，以确保在工程施工过程中出现问题时，责任能够得到明确和解决。

钢结构施工合同的合同纠纷解决是保障合同有效性和维护双方权益的重要环节。当合同纠纷出现时，双方需要按照合同约定的争议解决方式进行处理。一般来说，合同中会约定争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。双方需要遵循合同约定的程序进行解决，并确保解决结果能够得到执行。

钢结构施工合同的履行监督是保障工程质量和工期达到的重要环节。施工单位需要按照合同要求进行工程施工，并确保施工质量和工期的达到。同时，业主需要对施工单位的履约情况进行监督和检查，确保合同的履行情况。

总之，钢结构施工合同的风险管理、合同纠纷解决以及合同履行的监督是确保工程质量和工期达到的重要环节。双方在签订合同时需要充分考虑可能出现的风险，并明确约定责任的承担和风险的分担。同时，双方需要遵循合同约定的争议解决方式进行处理，并对合同的履行情况进行监督和检查。只有这样，才能确保钢结构建筑工程的顺利进行。

钢结构施工合同 篇三

　　甲方：

　　乙方：

　　一、工程名称：

　　二、工程内容：

　　三、安全施工措施:

　　1.乙方是安全施工的具体领导者，负责现场本队施工区域的安全施工实施。

　　2.乙方应派一名现场安全施工的专职人员，负责安全施工的教育监督检查。

　　3.明确安全施工责任，责任到到人，层层负责，切实地将安全施工落实到实处。

　　4.进入施工现场需正确佩戴安全帽。

　　5.施工机械机具每天使用前例行检查，特别是钢丝绳安全带每天在上班之前，进行一次性检查确保完好。

　　6.安装和搬运构件板材时须戴好手套。

　　7.在吊装时钢丝绳出现断钢丝和缠结时要立即更换。

　　8.一天工作结束时，要将安装的建筑物得真确支撑，以免发生意外。

　　9.在安装墙板时，使用的脚手架的每层操作平台要固定牢固，并做好防滑措施，拉好安全绳，系好安全带。

　　10.脚手架与墙板有两个以上的拉接点，并在外侧设两道支撑。支撑要固定在坚实有承载力的地面上。

　　四、防止高空坠落

　　1.现场施工人员均应正确佩戴安全帽，高空作业人员应正确安全带，并要高挂抵用，并系在安全可靠的地方。

　　2.在安全行走之前，屋面板必须完全连接在檩条上，且每侧均与其它屋面板连接。绝不能在部分连接或未连接的屋面板上行走，不得踩在屋面板的波峰上。

　　3.一旦发现屋面板留有油性的物质，立即抹去以防滑到或翻落。

　　五、防止高空坠物伤人

　　1.构件绑扎必须牢固，起吊点应在构件的重心位置。吊装时应平稳，避免震动或摆动。

　　2.在吊装时对构件需绑好，留绳控制方向。

　　3.构件安装后，应检验各构件的连接和稳定情况，当连接确实安全可靠，方可松构卸索。

　　4.严禁在高空向下抛掷物料。

　　六、防止触电事故

　　1.现场用电需有专业人员负责安装维护管理，严禁非电工人员随意拆改。

　　2.各种用电设备必须有良好的接地接零，对于现场用手持电动工具，必须有漏电保护器，其操作必须戴绝缘手套，穿绝缘鞋。

　　3.各种电线要经常检查，有问题及时处理。

　　七、保险合同

　　1. 所有现场高空作业人员必须购买人身保险合同（本工程短期保险合同亦可。）

　　2. 工程部随时抽查，如现场高空作业人员无保险，按每人500元罚施工队长。

　　3. 施工人员进入现场前，该工程所有高空作业人员保险合同原件交工程部检验，无保险人员禁止进行高空作业。

　　以上条例如有违犯，视情严重处于2000元以上的罚款，并且出现人身事故现象均有乙方承担，均与甲方无任何关系。

　　甲乙双方签字（盖章）后生效

　　甲方： 乙方：

　　经办人： 经办人：

　　电话： 电话：

　　日期： 日期:

钢结构施工合同 篇四

　　发包方：

　　承包方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：衡阳松木工业园区标准厂房c栋钢结构工程

　　二、工程地点：衡阳松木工业园区

　　三、承包范围和内容：钢结构的设计与施工，二层钢结构含承重结构钢柱、梁、楼梯的施工图设计、制作与安装工程以及防腐、防火的处理。

　　四、工程造价：贰佰万捌仟叁佰陆拾（XX360）元整，每平米230元整

　　五、建筑面积：8732平方米

　　第二条施工准备

　　一、发包方：

　　1、在开工前（合同签定后2天内），接通水源、电源，为承包方提供具备施工条件的施工场地。

　　2、协助承包方办理所需有关证件，相关费用按规定各自交纳。

　　3、指派现场施工代表，负责处理施工现场的事务，如监督检查进度、质量及隐蔽工程验收，办理中间工程交工签证手续，解决现场的技术问题等。

　　4、按合同规定及时付款。

　　二、承包方：

　　1、负责办理应由承包方办理的各项手续。

　　2、按照《钢结构设计规范》的要求完成本工程的钢结构施工图纸设计；

　　3、按国家行业《建设工程施工质量验收统一标准》及《钢结构工程施工质量验收规范》、《建筑钢结构焊接技术规程》等现行规范和标准及有关图纸资料组织施工，按期保质保量完成承包范围内的全部工程。

　　4、编制施工组织设计，并送交发包人批准，检查、做好各项施工准备工作，并严格按审批的施工组织设计施工。

　　5、施工过程中，如发现设计有误，应迅速通知发包人处理，承包人无权擅自变更设计。

　　6、工程竣工后向发包人提供三套竣工资料（包括调整后的施工图、隐蔽工程记录和工程竣工验收备案所需备案材料）。

　　7、承包人参加施工的人员、工种应持证上岗。焊工必须具有上岗证（合格证等）。

　　第三条工程期限

　　一、本工程自XX年5月8日开工至XX年7月28日止，共80天（日历天）。

　　二、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：

　　1、发包方未在合同约定开工日期之前提供具备施工条件（通水、通电）的施工场地，影响进场施工；

　　2、凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；

　　3、发包方提出重大设计变更，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；

　　4、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；

　　5、发包方未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；

　　6、人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　第四条安全施工

　　1、应按有关规定，严格安全防护和防火措施，并承担由于管理不善造成的人员及财产损失。非乙方责任造成的损失，由相应责任人承担。

　　2、发生伤亡事故，应在第一时间报有关部门及通知甲方，并按政府有关部门的要求处理。甲方应提供抢救抢险的必要条件，协助处理事故。事故引发的费用由责任方承担。按工程及安全需要提供看守和警卫、维修施工使用的照明、围栏，在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆、有毒有害地段以及临时交通要道附近施工时，应与甲方协商安全防护措施，经甲方同意后实施，防护费用由甲方承担。

　　4、在未腾空和继续使用的建筑物内施工的，应制定专用安全和防火措施，以确保建筑物内财产和人身安全。以上措施应报甲方同意，并由甲方承担相应费用。

　　5、必须为本工程和参与本工程施工作业的人员上保险，在本工程施工过程中出现的安全事故和乙方施工人员的人身安全事故引发的费用和责任全部由乙方承担。

　　6、安排专业施工安全管理人员对本工程进行施工安全管理。

　　7、已竣工工程在未正式交付甲方之前，应负责工程成品保护工作。

　　8、负责施工场地的清洁，符合环境卫生管理的有关规定。

　　第五条工程质量

　　一、本工程质量达到以下标准、规范的要求：

　　1、《建设工程施工质量验收统一标准》（gb50300—XX）；

　　2、《钢结构工程施工质量验收规范》（gb50205—XX）；

　　3、《钢结构设计规范》（gb50017—XX）；

　　4、《建筑钢结构焊接技术规程》（gjg81—XX）

　　5、国家、湖南相关法律法规、规范、标准；达合格等级。

　　二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家、湖南颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。

　　三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：

　　1、由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；

　　2、隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；

　　3、承包方应按质量验评标准对工程进行分部、分项的.质量进行评定，并及时将工程质量评定结果送发包方。工程结构完工时，应会同发包方、监理进行结构中间验收；

　　4、工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起（一年）。

　　5、承包方供应的材料，必须附有产品合格证才能用于工程，发包方认为承包人提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由发包方承担；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由承包方承担。

　　发包方：

　　承包方：

钢结构施工合同 篇五

　　建设方（以下简称甲方）：

　　承揽方（以下简称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在承包过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。

　　一、钢结构工程概况

　　（1）工程名称：

　　（2）工程地点：

　　（3）工程范围和内容：本房为_______跨钢结构厂房，规格：长_______米；宽_______米；檐高_______米，按图纸施工。

　　（4）建筑外包面积：_______平方米。

　　二、工程施工日期

　　（1）开工日期：______年___月___日；

　　（2）竣工日期：______年___月___日；

　　（3）合同工期总日历天数_________天。

　　三、工程合同造价及结算

　　（1）本合同的总造价经双方约定后，任何一方不得擅自改变，但发生图纸变更或本项目中面积有增减时，以工程联系单形式可作调整，将调整后的金额以书面形式通知对方。

　　（2）本合同签订后，甲方须付预付款______％计人民币______元作为合同定金及备料款，乙方钢材进场甲方付本工程合同总造价的______％计人民币______元作为工程进度款，乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的______％，计人民币______元作为工程进度款，工程安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价的______％，计人民币______元作为工程款。

　　（3）工程竣工验收后，甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用或提前使用则视为本工程验收合格。

　　（4）如甲方因未及时支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工，窝工损失，甲方应承担相应经济损失责任，并应向乙方支付拖欠金额的百分之三的违约金。

　　（5）本合同造价结算方式：____________。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

　　五、甲方的义务责任

　　（1）办理好各种施工手续，并在乙方进场前提供给乙方；

　　（2）施工过程中，协助乙方协调好各种关系；

　　（3）提供施工所需的水、电源。

　　六、乙方的义务责任

　　（1）乙方须严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明，并按相应标准进行加工制作，如不相符，甲方有权提出整改或相应经济赔偿；

　　（2）在施工过程中，乙方应文明施工；

　　（3）乙方在施工中发生的一切事故，由乙方负全责。

　　七、安全责任

　　乙方进场后，要严格按照操作规程及有关施工安全规范进行施工，严禁违章施工，如施工中违章发生安全事故及施工质量达不到要求，一切经济损失及责任全部由乙方承担。

　　八、材料的提供

　　工程中所需材料及装饰方面的材料必须先以书面形式上报甲方，并附合格证、实验报告，经监理和甲方按工程管理条例要求认可签字盖章后方能用于工程中。

　　九、工程验收

　　（1）乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补并承担一切费用，凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题，由乙方无偿保修一年（本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准）。

　　（2）甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。（竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格）。

　　十、维修期限

　　承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定，在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修合同，并对交付发包人使用的工程，在质量保修期内承担质量保修责任。

　　保修期为：______年___月___日—______年___月___日。

　　十一、违约责任

　　（1）因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担返工或采取加固措施发生的全部费用；

　　（2）因承包方原因导致延误工期，按工程总造价的万分之三/天赔偿发包人；

　　（3）发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任并按工程总造价的万分之三/天赔偿承包人。

　　十二、争议解决

　　若双方就经济纠纷协商不成，可依法向起诉方住所所在地人民法院起诉。

　　十三、其他

　　（1）发包人、承包人履行合同全部义务后，发包人向承包人签发履约证书，本合同即告终止。

　　（2）合同的权利义务终止后，发包人、承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

　　（3）本合同正本____份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存____份。

　　（4）双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同内容具体化、补充或修改，其效力同本合同。

　　发包人：（公章）

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　账号：

　　邮政编码：

　　______年___月___日

　　承包人：（公章）

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　账号：

　　邮政编码：

　　______年___月___日

钢结构施工合同 篇六

　　合同编号：

　　甲方：（简称甲方）

　　乙方：（简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，并结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款，以资共同遵守。

　　第一条工程概况

　　工程名称：

　　工程内容：

　　第二条工程工期

　　自收到甲方工程预付款之日起天。

　　第三条合同价款

　　本工程总价款为：人民币______元整（小写：______元）。以上价格为含上述所有工程的设计费、材料费、人工费、机械费、运费、管理费总价，但不含税及现场配套费。

　　第四条付款方式

　　1、合同签订生效之日起，甲方按合同总价款的______%付款给乙方，即人民币______元整（小写：______元），乙方收到此款进场施工。

　　2、乙方主体结构完成后，甲方按合同总价款的______%付款给乙方，即人民币______元整（小写：______元）；

　　3、乙方工程完成后，甲方按合同总价款的______%付款给乙方，即人民币______元整（小写：______元），本工程不留质保金。

　　第五条质量要求

　　乙方按照甲乙双方确认的图纸进行施工，并接收甲方的检查。乙方负责其承包工程范围内的内容经甲方验收合格。

　　第六条材料要求

　　本工程所有主材料均采用国家标准材料，并附有产品材质证明或检测报告，合格证。

　　第七条甲、乙双方驻工地代表

　　甲方现场常驻代表：，乙方现场常驻代表：，若甲、乙双方代表易人，须提前通知另外两方，其后任必须全面继续承担应负的责任。

　　第八条争议

　　在合同执行过程中，对合同条款理解不一致时，应本着友好协商的原则确定。若协商不成时，可依法向项目所在地人民法院起诉。

　　第九条违约

　　1、乙方施工时必须按合同约定时间进场，积极配合甲方;

　　2、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。

　　第十条甲、乙双方的权利和义务

　　1、甲方的权利和义务

　　1)甲方负责协调乙方施工通道、施工用水电、堆放场地等问题。包括人员出入和材料、设备进出场。

　　2)甲方对乙方的施工质量、施工进度、安装质量、配合状况进行综合检查。

　　3)甲方应提供给乙方小型仓库一间。

　　2、乙方的权利和义务

　　1)乙方进入施工现场，应遵守现场的一切规章制度，做到安全施工，文明施工，消除一切不安全因素。

　　2)乙方应严格按照甲方确认的图纸要求进行施工。如有问题在工程施工前提出书面意见。

　　3)合同签订后，乙方应在甲方配合下，在施工现场了解本项目要求的施工进度及场地状况，为配合做好前期准备工作。

　　4)工程竣工后，清理现场，做到工完场清。

　　5)后期维修：钢结构由乙方负责，为期年。

　　第十一条本合同在执行过程中未尽事宜，经双方协商后可另行签订补充协议。

　　第十二条合同生效

　　1、本合同自甲、乙双方代表签字盖章之日起生效。

　　2、本合同式份，甲方份，乙方份，具有同等法律效力

　　甲方(盖章):乙方（盖章）：

　　代表:代表：

　　日期:日期：