专业分包合同(精选6篇)

专业分包合同 篇一

专业分包合同是指委托方将特定的工作或任务委托给承包方进行执行的合同。在现代商业活动中，分包已成为一种常见的管理方式，能够充分利用各方的专业优势，提高工作效率和质量。本文将介绍专业分包合同的基本要素以及签订分包合同时应注意的问题。

首先，专业分包合同的基本要素包括合同的目的、范围、期限和费用等。合同的目的是明确委托方的需求和承包方的责任，确保双方理解一致。合同的范围是具体描述委托方需要承包方完成的工作内容，包括工作的具体要求、质量标准和交付时间等。合同的期限是约定承包方完成工作的时间限制，有助于双方合理安排工作进度。合同的费用是约定委托方向承包方支付的报酬，可以是固定金额或按工作量计算。

其次，在签订专业分包合同时，需要注意以下几个问题。首先是合同的书面形式。为了确保双方权益，专业分包合同应以书面形式进行，明确记录双方的约定和责任，并由双方签字确认。其次是合同的保密条款。在某些特定的工作领域，委托方可能需要承包方对工作内容和相关信息进行保密。因此，合同中应包含保密条款，约束承包方对保密信息的使用和披露。再次是合同的风险分担。由于分包涉及多方合作，合同中应明确双方的责任和风险分担，以避免纠纷的发生。最后是合同的变更和解除。在实际工作中，由于各种原因，合同的内容可能需要进行调整或解除。因此，合同中应包含变更和解除的条款，明确双方的权利和义务。

专业分包合同的签订对于委托方和承包方来说都具有重要意义。委托方能够将工作委托给具有专业优势的承包方，提高工作的质量和效率。承包方则能够获得更多的工作机会，并通过提供专业服务获取报酬。因此，在签订专业分包合同时，双方应充分沟通，明确双方的期望和要求，并在合同中明确约定。只有如此，才能实现双方的共赢。

专业分包合同 篇二

专业分包合同是一种商业合作方式，能够充分利用各方的专业优势，提高工作效率和质量。本文将从分包合同的优势和风险以及管理分包合同时的注意事项等方面进行探讨。

首先，专业分包合同的优势主要体现在以下几个方面。首先，分包能够将工作委托给具备专业技能和经验的承包方，提高工作质量和效率。委托方可以专注于核心业务，将非核心的工作交给专业的承包方来完成。其次，分包能够降低成本和风险。委托方无需投资额外的资源和设备，而承包方则承担了相应的责任和风险。第三，分包能够提供更多的选择。委托方可以根据自身需求选择适合的承包方，以获得最佳的服务和报酬。

然而，分包合同也存在一定的风险和挑战。首先，委托方需要选择合适的承包方，确保其具备足够的专业能力和信誉。否则，可能会导致工作质量下降或合同纠纷的发生。其次，分包合同需要明确双方的权利和义务，以避免合同纠纷。双方在合同中应明确约定工作内容、质量标准、交付时间和费用等方面的要求。最后，分包合同需要做好风险管理和监控。委托方需要对承包方的工作进行监督和评估，确保工作按时按质完成，并及时处理问题和纠纷。

管理分包合同时，需要注意以下几个事项。首先是明确工作的需求和目标。委托方需要清楚地定义工作的需求和目标，并与承包方进行充分的沟通和协商，以确保双方理解一致。其次是合理评估承包方的能力和信誉。委托方需要对承包方进行评估，确保其具备完成工作的能力和信誉。再次是建立有效的监督机制。委托方需要对承包方的工作进行监督和评估，并及时处理问题和纠纷。最后是建立合作的长期关系。委托方和承包方可以通过长期的合作建立互信和合作关系，提高工作的稳定性和质量。

综上所述，专业分包合同是一种有效的商业合作方式，能够充分利用各方的专业优势，提高工作效率和质量。在签订分包合同时，双方需要充分沟通，明确双方的期望和要求，并在合同中明确约定。只有如此，才能实现双方的共赢。

专业分包合同 篇三

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将 工程 地下室防水工程材料供给及施工发包与乙方。结合本工程具体情况，双方经充分协商，达成一致，订立本合同。供双方在工作过程中共同遵守执行。

　　一、工程地点及概况

　　1、工程名称：2、工程地点：3、分包范围：

　　二、分包的劳务工作内容：

　　1、地下室防水材料为自粘聚合物改性沥青防水卷材厚度3mm(实量不低于3mm)，品牌要求“ ”，执行国标为GB23441-20xx，材料检测合格，资料齐全;

　　2、分包形式：采用包工期、包质量、包材料(含辅材)、包卸置堆放、包安全、包文明施工、包综合治理、包人工上涨之任何差额因素、包自负盈亏。

　　3、分包工作期限：严格按照甲方项目部书面交底时间施工，确保下道工序按实施工。因乙方原因造成的工期延误由乙方负全部责任，甲方保留最终追诉权。

　　三、质量标准:

　　1、工程质量按照国家规范、工程总承包合同约定及相关规范要求验收，本工程质量必须达到江苏省扬子杯要求;

　　2、满足施工图纸要求;

　　3、本工程要求达到江苏省级文明工地标准。

　　四、双方驻工地代表、职责

　　(一)甲方代表姓名和职务：

　　(现场经理) 电话

　　(分段负责) 电话

　　(安全总负责) 电话

　　甲方驻现场所有人员有权督促乙方的施工质量、进度、安全，检查和验收乙方所做工程的质量，对乙方的不合格工程提出返工要求,同时都有资金审核权。

　　(二)乙方代表责任人：姓名 手机

　　负责本工程的全面管理，组织、协调内部及甲方的联系和本合同工程的一切工程质量、施工进度和治安等。

　　五、双方义务：

　　1、甲方应向乙方提供技术交底、安全责任交底;

　　2、乙方在进场前必须提供施工人员花名册，身份证复印件，职业资格证书等证件，严禁使用童工、弱智及体残人员;

　　3、乙方组织具有相应资格证书和熟练工人投入工作，自觉遵守法律法规及项目部的有关规章制度;

　　4、施工现场佩带安全帽，高空作业系好安全带，现场严禁抽烟，落实安全措施，确保施工安全，承担由于自身责任造成的质量、返工、工期延误、安全事故、现场脏、乱、差造成的一切损失及甲方综合治理管理条例罚款;

　　5、乙方必须严格按甲方的交底、施工图、规范施工，必须满足甲方的进度安排。乙方如不按图纸和规范施工，所造成的返工，损失由乙方承担，并赔偿甲方的材料费;如甲方、监理、业主要求的变更，所造成的损失，凭甲方现场施工员的书面签证，进行结算。

　　6、乙方施工完毕须自检合格后方能通知甲方验收，并一起参加验收，如验收不符合要求，乙方应立即组织人员进行返工，并不得影响下道工序的施工，否则甲方有权采取其它措施，因此发生的费用将从乙方工程款中扣除。

　　7、遵守项目部的管理制度、材料进场必须经项目部材料人员验收签字认可，避免不合格材料进场，材料进场必须要有标识、标牌、合格证书;

　　8、乙方需加强成品的保护，竣工验收前如应乙方保护不当，损失由乙方承担。

　　9、乙方不得将本合同约定的项目再转或变相分包给他人

　　六、工程量的初步预算及价格

　　本工程地下室施工面积约;单价：元/㎡(实际铺贴展开双层面积单价，含税金)。

　　七、付款方式

　　本工程无预付款，乙方整体施工完毕并验收合格后上报工程量，甲方收到上报工程量的15个工作日内出具结算单，结算单出具的15个工作日内付至结算工程款的60%款项;本工程主体封顶后付至结算工程款的80%款项;本工程竣工验收合格后付至结算工程款的95%款项;余款作为此项工程的质量保修金，保修期满一次性付清，保修期五年，从本工程竣工验收合格之日起算。

　　八、违约责任:

　　1、甲方有权对乙方违反上述规定，作出终止协议的决定，并按已完成工作量的70%工程款作为最终结算款

　　2、以上约定甲乙双方必须共同严格遵照执行，未及事项双方协商解决或诉至该工程所在地法院。该合同双方履行完各自的权利和义务后自动失效。

　　九、合同份数：

　　本合同一式肆份，甲乙双方各执两份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

专业分包合同 篇四

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、地方行政法规，结合公司相关规定和本工程的具体情况，甲乙双方经协商一致，在自愿平等的基础上签订本合同，共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：锦绣前程3～5#楼工程

　　2、工程地点：广西自治区南宁市

　　3、结构形式：框剪结构，32层

　　4、建筑面积：

　　第二条乙方专业分包资质及施工人员的条件和要求

　　1、资质证书号码：

　　资质专业及等级：

　　发证机关：

　　2、乙方现场总负责人为：

　　乙方现场质检员为：

　　乙方现场安全员为：

　　乙方现场木工施工员为：

　　乙方现场钢筋施工员为：

　　乙方现场砼施工员为：

　　乙方现场泥工施工员为：

　　3、乙方须持有营业执照、资质证书、法人委托书、安全生产许可证、五大员资格证、身份证等有效证件原件，将复印件存放甲方，并向甲方项目部提供进场管理及施工人员花名册。

　　4、乙方劳务人员必须是18至50周岁的身体健康、有专业上岗证的工人，进场工种和人数每栋为：装饰抹灰工X人;杂工为X人;乙方应根据管理需要配备具有专业管理能力的专职人员至少5名，其中现场总负责人1名，质检员兼安全员1名，专职施工员1名，乙方专职人员进场试用期为15天，经甲方考核不能胜任工作，应立即退场，往返一切费用自理。专职人员必须坚守岗位，离开现场时必须得到项目部主管负责人或项目经理同意，否则扣款200元/人.天，未配置专职人员扣款3000元/人·月。

　　5、乙方驻现场负责人不得有少于85%的工作日在施工现场负责组织、管理自有施人员。乙方进场人员应保持相对稳定，不得随意调换，特别是带班人员、特种作业人员及各工种主管。若确因施工需要发生变更，应经甲方项目经理批准并将变更后的人员花名册交项目部核实、存档。若乙方现场施工人员与其所提供名册人员不符，将对乙方处以至少每次200元/人的罚款。

　　6、乙方不得以不可避免的原因(如农忙、节假日等)减少劳动力、延误工程进度等，否则甲方按实际进度应增设人数对乙方处以至少每次300元/人的罚款。

　　7、在合同履行期间，乙方必须遵守甲方有关规章制度，服从甲方项目部的工作安排、技术指导和调动，不得随意退场;否则甲方有权扣除乙方所有履约保证金，并对乙方已完工程量不予结算。

　　8、以上罚款由甲方财务在支付乙方工程款时直接扣除。

　　第三条分包方式、分包范围、具体承包内容及要求：

　　1、分包方式：包工、包质量、包工期、包安全文明施工。

　　2、分包工程范围：图纸所示的全部土建装修工程(不包含防水工程、楼梯栏杆阳台栏杆安装工程、内墙仿瓷涂料、外墙涂料、门窗安装工程)：斜坡屋面工程(含坡屋面清扫、水泥砂浆找平层、细石混凝土刚性层)、外墙挂网、外墙刷浆胶、外墙抹灰、外墙分格、外墙安装水线条、外墙上所有线条抹灰、翻跳板堵脚手眼;内墙挂网、内墙刷浆胶、内墙抹灰、厨卫内墙贴面砖、室内天棚抹灰(含楼梯天棚抹灰)、室外天棚抹灰做滴水线，室、客厅、走道、书房水泥砂浆整体面层，楼梯水泥砂浆整体面层、阳台雨棚空调板水泥砂浆整体面层、外墙变形缝屋面变形安装、架空层细石混凝土地面(含土方整平夯实、混凝土垫层以及整体面层);厨卫地水泥砂浆整体面层;下沉卫生间水泥砂浆找平层、填1：6水泥炉渣、捣40厚C20细石混凝土、水泥砂浆整体面层;室外散水、楼梯栏杆阳台栏杆护脚混凝土模板、坡道、排风道与结构层之间的孔洞吊模捣混凝土抹灰、竣工验收前楼内垃圾清理等等，包含主体结构验收前的整改(及主体结构细部没有完善的位置)，各种管道洞口修补、楼层清扫及收尾工程。。

　　3、工期要求:装饰工程工期25天。

　　3.1乙方若拖延工期则每拖延一天罚款1000.0元。

　　3.2甲乙双方在确定装修工程完工日期时，已充分考虑可能出现的下雨、防洪排涝、台风、高低温天气、停电、停水及节假日等因素。

　　3.3乙方在进场后的第二天向甲方递交切实可行土建装饰工程施工进度计划一份。

　　3.4乙方必须按甲方确认的进度计划组织施工，接受甲方以及建设方、监理的监督和检查。

　　4.质量管理

　　4.1本工程质量目标为合格，质量标准的评定以现行国家或行业的质量检验评定标准及达到甲方认可的样板标准为依据。未达到质量目标竣工结算中扣除质量违约金5.0元/m2。

　　4.2乙方必须按照本合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》、《建筑施工安全检查标准》及甲方质量管理体系要求、以甲方技术交底的施工方案为依据，精心组织施工及验收。

　　4.3验收流程：班组自检(填报自检记录)→班组互检、交接检(填报互检记录)→项目部质量组验收(填报验收记录)→监理工程师验收检查

　　4.4当上述验收流程中任一环节出现不合格项，均必须进入整改程序，上一道工序未验收通过，严禁进行下一道工序施工。

　　4.5整改程序：每道工序施工过程中，项目部质量组成员必须跟踪监督，对不符合施工质量要求的坚决要求整改，首先口头警告，未达整改效果时，下达《整改通知单》。《整改通知单》中定整改责任人(班组长)、定整改内容、定整改部位、定整改开始时间、整改完成时间，在规定时间内未完成整改的，项目部将按相关条款扣除质量违约金5.0元/㎡。当连续下达2次《整改通知单》仍未完成整改的，项目部有权勒令该施工队伍退场，并按乙方已完工程量(按单价组成表的单价计算工作量)的50%予以结算，履约金不予退还。

　　4.6、因质量达不到甲方要求，造成返修、返工、凿打或材料浪费等，乙方须承担所有费用。

　　4.7为保证施工质量，施工难点以及容易发生质量通病的地方，乙方应先报施工方案和措施经建设方监理确认后，乙方先做施工样板或样板间。具体施工样板内容包含但不限于以下内容：

　　1)交房标准间(包括地坪、墙体粉刷套白、厨卫墙面抹灰);

　　2)屋面瓦做一个单元;

　　3)露台地砖做一个单元;

　　4)外墙抹灰做一个单元;

　　5)样板及标准间经建设方及监理验收合格并签字后可进行大面积施工。如未做样板就进行大面积施工，且质量标准没有达到规范及建设方标准时，罚款1000元。

　　5.材料设备管理

　　5.1施工机械设备：除塔吊、砼搅拌机外，乙方负责提供满足施工要求的所有中、小型机具设备，手推翻斗车、振动棒、蛙式打夯机;胶桶、安全帽、照明灯具、电线电缆、施工用电三级配电箱至终端电器设备等;施工必备工具和用品、粉尺、搓板等;所有机具设备进场，必须是合格产品;旧机具设备进场前必须做好油漆，经严格检查合格后方可使用;若达不到合格及甲方要求，甲方将派专人进行检查、维修及保养，所发生费用由乙方负责。

　　5.2本工程的主要材料由甲方供应，甲方根据定额含量对乙方所用的所用材料进行核算，如果超出定额含量将按市场价的1.5倍进行处罚。

　　5.3、乙方人员必须按施工图纸及施工组织设计方案组织施工。在施工中应按甲方有关规定进行成品、半成品保护，若有损坏全额赔偿。

　　5.4、乙方应对自带材料、机械负责保管，保管费由乙方承担，保管期间材料丢失、被盗或变质等损失均由乙方负责，保管费已含于各部分单价内，不再计取;

　　5.5、乙方在施工现场必须配备专职领料员，且具备签字认可权，其授权委托书必须在进场前三天递交;乙方在领用材料、设备器材、必须按规定办理相应的手续、原后核实领用量并签收;

　　5.6、乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备，如因保管不善、错误使用等发生丢失、损坏或浪费等，乙方除照价赔偿外，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

　　5.7、材料用量按图纸用量，依据广西自治区20xx年定额核算，甲方根据相关规定对乙方材料消耗的节超进行奖罚，材料节约，甲、乙双方按7：3(甲7乙3)分成，工程质量未达到合同规定的质量目标时，不得发放材料节约奖;材料超耗(实际材料消耗量大于本合同约定的消耗量)，乙方结算按当月的采购价乘以材料超耗量退赔甲方或扣减工程款;

　　5.9、所有机具设备进场，必须是合格产品;旧机具设备进场前必须新做油漆，经严格检查合格后方可使用;若达不到合格及甲方要求，甲方将派专人进行检查、维修及保养，所发生费用由乙方负责。

　　5. 9、乙方在机械设备的使用上规范操作、正常保养，否则引起的非正常损坏机械设备及人员伤亡等由责任方承担一切费用;

　　5.10、施工用电设施：本工程采用TN-S、三级配电两极保护系统配电，甲方负责自配电房至现场总配电箱、总配电箱至分配电箱的配置及管理，乙方负责分配电箱至设备端配电设施的.配置及管理，配电设施必须符合“一机、一闸、一漏、一箱要求。

　　第四条甲方责任

　　4.1甲方提供乙方施工人员住宿;

　　4.2提供施工用电施工用水;

　　4.3提供塔吊两部、混凝土搅拌机二台、砂浆搅拌机二台;

　　4.4将水准点、坐标控制点(控制线)、50cm线提交乙方，并于现场交验;甲乙双方交接完毕后由乙方自费负责保护;

　　4.5提供复印建筑图一套并及时提供设计变更文件;

　　4.6审核乙方编制的施工方案，监督检查工程质量、进度、安全。

　　第五条乙方责任

　　5.1乙方须配合甲方其他工种工作，还包括为完成本施工任务所要进行的其它工作内容、现行广西自治区建筑工程定额规定的工作内容、甲方施工现场交底的分包施工内容(不产生计时工)。

　　5.2乙方负责所有的施工期间为满足施工而采取的技术措施以及满足安全文明施工现场所发生的相关工作内容(安全帽由甲方统一购买，乙方领用按进价扣款)。

　　5.3乙方负责施工场地范围内按甲方指定部位的道路硬化;

　　5.4乙方施工所涉及到施工机械安拆及操作用工(含搅拌机操作用工)，楼层清理、成品保护、清洁卫生等。

　　5.5按甲方提供的楼层标高控制点严格控制标高,按甲方提供的控制线完成全部防线工作，测量放线配合用工，搭拆木工机械棚用工;

　　5.2其它应扣款：质量、工期、安全文明施工违约扣款、甲方开具的经双方签字认可的各类罚款及意外伤害保险费、生活水电费(生活水电费现场接表计量，水费按2.52元/吨、电费1.0元/kwh(度)单价计算，减处基本标准每人每月用水量1吨、用电量1度)等。奖励：甲方根据相关合同条款开具的经双方认可的各类奖励。

　　第六条竣工结算

　　6.1乙方分包工程竣工并验收合格后，乙方向甲方提交竣工结算书，并附相关竣工资料，如经甲方相关管理人员评价签字的竣工证明验收单、经项目核定的阶段完工结算书、相关奖罚通知单、奖励通知单等报甲方项目计划员审核，经项目经理确认后，报甲方工程计划中心审计部终审。

　　6.2对于审核人员和审核程序不符合本合同第四条第4、5、6、7款要求的任何清单、单据、工单等均不得作为结算依据，乙方及乙方任何人员均不得以此要求甲方支付工资或其他任何费用。

　　第七条付款方式及要求

　　1、付款方式：乙方在工程进度、质量、安全、文明施工、协调配合等方面达到甲方要求，甲方按下列比例付款。

　　1.1全部土建装修工程完工付至已完工程量的70 %(按单价组成表的单价计算工作量)支付工程进度款。

　　1.2工程竣工验收合格、材料退场后付至已完工程量的85 %。

　　1.3保修金为工程总价款的15 %，保修时间为1年，自竣工验收合格交工之日起计算，1年内若无工程质量问题，期满后10天内乙方向甲方提出书面申请，经甲方确认后付清余款;

　　1.4保修期内因质量问题由乙方负责维修并承担维修费用。乙方在规定时间内不能维修时，由甲方组织维修，费用由甲方直接从乙方的工程保修金中扣除，不足时乙方另付。保修期按国家有关规定执行;

　　2、为了保证本合同各项履约指标的有效实现，乙方必须按月将工人工资发放到位，乙方每次领取工程款时，必须出具工程款收据和工人工资签字单，如出现因乙方拖欠工人工资发生纠纷或引起工人停工闹事或上访等，乙方应向甲方承担5000元/次的违约赔偿,同时甲方有权在未得到乙方认可的情况，直接从乙方工程款中优先支付乙方拖欠的人工工资，其余款支付给乙方负责人或委托人。

　　3、若乙方未达到现场劳务用工或安全文明施工要求，甲方有权另行委派他人完成此项工作，并按所发生费用的1.5倍直接从乙方结算工程款中扣除。乙方在施工中不得以任何理由要求调高单价或另外补贴，否则不予结算。

　　第八条履约保证金及违约责任

　　1、履约保证金

　　1.1乙方必须在双方签订合同前7天内将履约保证金计人民币￥ 3万元(大写：叁万元整)汇入甲方指定银行帐户，或将本公司未付予乙方的其它项目的结算款转入本工程作为履约保证金。否则，每延迟一天，按履约担保金的3%向甲方支付违约金。用于支付乙方可能发生的无法满足本合同履约指标的违约金;

　　1.2履约保证金在工程办理完竣工结算后一个月内，若合同履约过程中未发生违约情况，则按约定无息退还，若发生违约情况，则扣除违约金后无息退还乙方。

　　2、甲方违约责任

　　2.1因甲方施工人员指导错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由甲方承担。

　　2.2甲方不能按时支付劳务费时，应在结算前拾天内通知乙方，至结算期一月后仍不能支付劳务费，甲乙双方经协商未达成新的解决办法，乙方有权书面告知甲方退场理由，并通过法律诉讼追索拖欠的劳务费及损失赔偿费。

　　3、乙方违约责任

　　3.1乙方人员未按甲方指定时间及人数进场，由此造成延误工期，按延误天数500元/天进行赔偿，赔偿金从乙方后期工程款中扣除，乙方在甲方指定进场时间一周内仍未进场，甲方确认乙方无履约能力，可终止合同，并提出索赔。

　　3.2根据甲方进度安排，乙方人员、材料、机械设备在5天内不能满足工期要求时，视同乙方无能力履行合同;甲方将直接对未完工程项目或分部分项工程另行发包，乙方无条件服从，乙方已完成工作量(按单价组成表的单价计算工作量)予以结算;若受到乙方阻拦一切经济损失，并对乙方已完成工作量(按单价组成表的单价计算工作量)仅按50%予以结算，履约金不予退还，情节严重交送公安司法部门处置。

　　3.3因乙方责任造成质量事故和安全事故的，乙方负责承担所有损失其工料损失费用，甲方还可以按延工期情况扣除费用，其标准按甲方与业主合同工期延误处罚金额。

　　4、双方发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

　　4.1单方违约或甲方确认乙方无履约能力，导致合同确已无法履行，双方协议终止合同。

　　4.2乙方出现重大质量、安全事故，甲方有权单方终止合同。

　　4.3出现不可抗力因素，导致合同无法正常履行，双方协商终止合同。

　　4.4出项重大合同纠纷，经仲裁机构或法院调解要求停止合同工作，且为双方接受。

　　第九条其它事项

　　1、乙方人员若万一发生伤亡事故时，双方应尽力施救，同时保护好现场，以便有关部门勘察鉴定。伤亡事故定性后，属乙方责任或乙方工人违章操作发生的事故，由乙方自行按国家有关规定对伤亡职工或家属进行经济补偿，甲方不负经济和法律责任。属于非乙方责任而造成的伤亡事故，由甲方对责任者追究其应承担的责任及经济赔偿。督促责任方按照国家有关政策规定对乙方伤亡职工或家属进行经济补偿，但具体膳后工作乙方必须负责安排和处理完毕，甲方不直接对乙方工人及家属。

　　2、若因本合同第十条第4款规定之情形，终止合同的，甲方根据乙方已完工程形象进度按合同相关条款进行结算并支付工程款，同时乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作。

　　3、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。本合同在签订《施工安全协议书》、《现场安全和文明施工责任书》，缴纳完履约保证金后、民工保证金，经双方法定代表人或法人委托人签字盖章并加盖骑缝章后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

专业分包合同 篇五

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包范围及内容：乙方负责乌兰木伦湖南岸住宅小区A-18-01#、04#、06#、07#、09#、10#、11#楼地面发泡混凝土垫层施工的全部内容，(包括除水泥、砂子、水、电以外的其它所有材料发泡剂、防裂剂、外加剂等，人工，专用机械，工机具等，还包括发泡混凝土加工制作、运输、浇筑、地面找平)。

　　4、甲方应提前对需要施工的楼面进行地面清理，垃圾清运，施工测量放线等，且应保证乙方施工的连续性。

　　5、承包方式：本工程采用“包人工、包部分材料、包施工机械、包工期、包质量、包安全、包检测、包文明施工、包环境保护约束等”的包干方式，全面负责本合同范围的全部工作内容。

　　第二条：合同工期

　　1、乙方接甲方进场通知后7日内做好施工现场准备工作。

　　2、合同工期：9#楼于20年6月18日早开工。至20__年6月26日竣工，共8个日历天。各方核验、验收、签字的时间不包括在工期内。

　　3、工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按分包工程总价的2‰计算，按天累计。

　　4、如遇有下列情况，乙方报请甲方按停工时间延长工期：每报停24小时延期一天。

　　A、因不可抗力影响；(不可抗力的定义和范围按总承包合同)

　　B、重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原计划进行；

　　C、非乙方原因的停电、停水、或原材料供应不上造成停工时间累计24小时以上；

　　D、因业主原因的工期调整；

　　E、因业主原因无法正常施工；

　　F、因甲方施工工作面保证不了乙方连续施工所造成的停工，累计24小时以上。

　　第三条：质量

　　1、本工程的质量等级为合格，乙方必须保证工程质量。

　　2、主要技术要求：

　　A、楼地面垫层厚度40mm-60mm面层进行平整，表面平整度正负5mm，建筑标高1m线至泡沫混凝土完成面为1.04m；

　　B、密度等级：B07，干表观密度≤730-800㎏/m，抗压强度≥3.0mpa

　　C、施工范围：楼梯间、电梯间、卫生间以外的所有房间范围(具体施工范围以甲方现场交底为准)

　　D、乙方所做的楼地面发泡混凝土垫层成品后不得有空鼓、开裂、起砂现象；打垫层时粘在墙面上的污染物乙方必须铲除干净。

　　E、乙方所做的垫层地面发泡混凝土垫层必须按400Kg水泥配

　　400Kg砂子的配比进行施工，不得随意增减水泥用量或随意增减砂子用量，材料超出预算材料量的2%以上由乙方赔偿。

　　3、乙方必须严格按本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定，地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。

　　4、乙方如达不到本合同约定的质量等级，甲方有权责成乙方进行返工，由此造成的一切工期，经济损失由乙方全额承担。

　　5、甲方为维护自身的声誉、品牌、形象，将对本工程质量进行不定期的巡查，在巡查过程中发出的质量整改通知书乙方必须在规定的时限内整改完毕。

　　第四条：环境安全

　　1、本工程乙方巡查文明施工要求为：建立现场安全生产保证体系，通过安全生产保证体系的认证并达到安全文明工地标准要求。

　　2、乙方应识别施工工程中的环境因素和危险源，并采取措施对其进行控制，防止环境污染事件和安全事故的发生。如果由乙方自己施工造成的自身施工人员或其他班组施工人员安全事故和财产损失，由乙方自己负责经济赔偿和相关法律责任，与甲方没有任何关系。

　　3、乙方要严格执行各级政府的法律、法规和有关规定，执行甲方对安全和标准化管理的有关规定，并承担因乙方原因造成的财产损失和由此发生的一切费用。对非乙方原因造成的财产损失和伤亡事故，由责任方承担责任和相关费用。

　　4、乙方应编制乙方范围内的现场临时用电施工方案，发泡混凝土施工方案等专项施工方案，经甲方技术部门批准后方可实施。

　　5、乙方应对乙方的施工人员及乙方的专业施工队伍进行安全交底。

　　6、发生安全或伤亡事故，乙方应立即通知甲方代表和甲方公司安监部，同时按政府有关部门的要求处理，甲方要为排除事故或抢救人员提供帮助。

　　7、甲方为保持自身的声誉、品牌、形象，将对本工程进行不定期的日常巡查，乙方必须遵守甲方各项管理制度，甲方将根据管理制度的规定，在巡查过程中发现问题将发出的安全整改通知书，乙方必须在规定时限内整改完毕。

　　第五条：工程价款

　　1、本合同单价：元/㎡，施工面积按计算。注：扣除墙体、卫生间、楼梯间、管道井、电梯井等所有未施工部分面积。

　　2、本工程计价方式为：单价包死，如调整施工方式、质量标准或增加合同以外的原材料调整合同价款。

　　3、上述计价方式中不包括工程税金。

　　4、本工程所采购的建筑材料除水泥、砂子、水、电外原则上均由乙方自行采购，要满足图纸及政府有关规定的要求。

　　5、本工程所使用的机械设备、工地用各类表箱，均由乙方提供，但要满足政府有关法规和规定的要求，满足甲方的管理要求。

　　6、本合同发生的一切费用，除水泥、砂子、水、电以外均由乙方承担。

　　第六条：结算原则

　　按实际施工部位的图纸计算面积结算，单价按/㎡计算。(扣除墙体、卫生间、楼梯间、管道井、电梯井等所有未施工部分面积。)

　　第七条：工程款的支付

　　1、整体工程完成总量的50%时支付乙方已完成工程量的70%，工程完工后10日内办理结算。

　　第八条：甲乙双方驻工地代表及其职责

　　1、甲方任命为甲方驻工地代表(以下简称“甲方代表”)，行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。

　　2、甲方代表发出指令，以《工程联系单》形式送达乙方，乙方应予以执行。如乙方认为甲方代表的指令不合理，应在收到指令8小时内提出书面申告，甲方代表在收到乙方申告后做出修改指令或继续作出执行指令的决定，并以书面形式通知乙方。甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予以执行。

　　3、甲方代表应在乙方队伍进场时对进场人员进行总交底，交底内容为：

　　A、本工程的质量目标、安全生产文明施工目标，其它创建目标；

　　B、涉及到甲方的现场施工的相关管理制度(比如一体化管理体系的要求等)；

　　C、与本工程施工有关的法律法规要求和技术标准、规范要求；

　　D、本工程的关键工序、特殊过程、重要环境因素和重大危险源以及控制要求。

　　E、甲方与业主所签订的总合同有关主要条款。

　　3、开工(施工)前甲方项目技术负责人应审核乙方提交的施工组织设计或专项施工方案。

　　4、在开工前甲方提供乙方经监理复核后的施工所需的水准点和坐标控制点，并以书面形式进行现场交验。

　　5、甲方代表可按本合同的约定行使甲方代表的职责，但无权解除本合同中乙方的任何义务。甲方代表易人，甲方应提前一周通知乙方，后任继续承担前任应负的责任(文件约定的义务和其职权内的承诺)。

　　6、甲方代表应负责施工现场内部分包作业单位之间的工作协调，便于乙方的正常施工。

　　7、甲方代表应指导、督促乙方按甲方对现场管理的各项标准组织施工，全面遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。

　　8、当乙方由于业主的原因其利益受到严重侵害时，甲方应对乙方提出的合理要求予以支持，并积极做好有关工作。

　　9、乙方任命(以下简称“乙方代表”)，行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。

　　10、乙方在本工程履约中对甲方付完全责任，同时对甲方与业主所签订的工程承包合同中一切要约不负连带责任。

　　11、乙方对甲方发出的指令，凡涉及生命和财产安全的指令，不论何种情形均必须立即执行。

　　12、乙方的要求，请求或通知，应以书面形式由乙方盖章及乙方代表签字后送交甲方代表，待甲方代表收到后生效。

　　13、乙方应按规定对水准点引测、轴线标高等进行技术复核。

　　14、乙方应按规定制作发泡混凝土试块、砂浆试块，正确养护，按时送试。

　　15、乙方应全面贯彻，遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。

　　16、甲方将A-18-01#、04#、06#、07#、09#、10#、11#楼地面发泡混凝土垫层承包给乙方施工，乙方必须保证甲方的进度要求，即甲方具备两栋或两栋以上楼施工条件时乙方则必须具备两套设备和两个班组在两栋楼上同时做发泡混凝土垫层的条件，如果达不到要求甲方有权选择其它施工单位或增加其它单位施工；如果乙方对此不满意拒绝继续施工，则甲方对乙方结算时只能按乙方已完成工程合格量的60%结算。

　　17、在施工工程中如出现质量问题乙方应按甲方要求进行修复、返工，所发生的费用由乙方负担，如果修复后仍达不到甲方要求的，乙方应停工退场，甲方应结清乙方已完成工程合格量的工程款。

　　18、如果在9#、11#楼用发泡混凝土施工完后发现用发泡混凝土打楼垫层有质量缺陷，甲方改用细石混凝土施工楼垫层，则甲方和乙方的合同(1#、4#、6#、7#、10#楼部分)自动解除，乙方退场，甲方重新安排做细石混凝土的施工队伍。

　　附则

　　1、本合同未尽事宜双方另行商议，并应形成书面补充合同，才能与本合同具有同等约束力。

　　2、本合同纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，双方协商不能达成一致的，向合同签约地有管辖权的人民法院提出诉讼。

　　3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，协议自签订之日起生效。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　法定代表或委托代理人： 法定代表或委托代理人：

　　地址： 地址：

　　电话： 电话：

　　签约地点：

　　签约时间：

专业分包合同 篇六

　　甲方（承包人）：

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　乙方（分包人）：

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

　　第一条、建设工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程规模：

　　面积_______________?结构_______________?层数_______________?跨度_______________

　　4、工程类别：

　　5、分包范围：

　　6、质量要求?：按设计和施工规范进行施工，质量达到优良。

　　7、工期要求：按业主要求工期：

　　8、分包合同总价款：大写______________________________，小写_______________元。

　　9、工程期限：

　　计划开工日期：________年___月___日，计划竣工日期：________年___月___日，合同总工期为_____个日历天。

　　10、组成分包合同的文件包括：

　　（1）本合同；

　　（2）中标通知书；

　　（3）分包人的报价书；

　　（4）总包合同文件（除合同价款以外）；

　　（5）本合同专用条款；

　　（6）本合同通用条款；

　　第二条、本合同条款符合总承包合同的要求

　　第三条、甲乙双方的权利、义务以及责任

　　1、甲方的权利、义务与责任

　　（1）负责协助乙方对项目的施工组织与管理工作，保证按时开工

　　（2）按双方的协商制订生产、技术、质量、安全、材料等方面的管理规定和责任制，有权要求乙方按有关规定执行；

　　（3）按双方商定的分工，按时按质按量供应建筑材料和设备

　　（4）及时向乙方提供施工图纸、图套，并组织图纸会审和技术交底；

　　（5）负责本工程的全面技术管理，批准施工技术方案，解决图纸和施工中的技术问题，检查监督乙方施工中的技术工作，认定合格后在有关技术资料中签认；

　　（6）根据施工组织设计要求，对工程的进度进行检查落实，及时完成验收工作?；

　　（7）按时交付工程价款。

　　（8）甲方派驻工地的代表需要符合一定的资质，施工期间如要更换代表，应提前通知乙方，并保证更换的代表是具有相应资质的。

　　2、乙方的权利、义务以及责任

　　（1）乙方订立合同时应全面了解总（分）合同的各项规定；

　　（2）对本合同分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资质的熟练工人投入工作；严格按照甲方提供的图纸、图套、验收规范等施工，严格遵守安全生产制度，保证施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等部门对施工现场的管理规定；自行承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各项罚款；

　　（3）自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管和操作人员的有效证件、持证上岗情况；

　　（4）乙方须保证甲方交付后的工地条件良好，妥善保管、合理使用甲方提供的机具、周转材料及其他设施，同时做好工地周边建筑群、地下管线和已完工部分的成品保护工作；

　　（5）乙方必须为进入本工地的所有职工办理意外伤害等各类_____，其费用自担；

　　（6）乙方要及时派驻合格的工地代表，施工期间如须更换代表，不得擅自更换，更换前，应提前通知甲方，并保证更换的代表是具有相应资质的；

　　（7）按期完成项目，按时提交有关报表、完整的原始技术资料，配合甲方办理交工验收。

　　第四条、合同价款的确定、支付与结算

　　1、本工程价款按下列两种方式确定:（?）

　　（1）本工程为招标工程，合同价款为_________元（大写：_____________元；本合同及本工程所形成的一切税金，由乙方自行负责；在建设单位要求的情况下，可由甲方代扣代缴）。此价作为拨付承包款项、材料、设备、工程备料款的依据，除甲方同意工程量增减或设计变更外，结算时不再进行调整。

　　（2）本工程为非招标工程，在全部工程的施工图预算未审定前，合同价款(暂估价)为_________元（大写：_______________元；本合同及本工程所形成的一切税金，由乙方自行负责；在建设单位要求的情况下，可由甲方代扣代缴）。此价作为拨付承包款项、材料、设备、工程备料款的依据，但_____结算的依据。结算价款以甲方审定的施工图预算为准。

　　2、价格调整的因素

　　（1）工程遇到下列情况乙方应在________日内，将调整原因、金额以书面形式通知甲方，甲方确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。甲方收到乙方通知后________天内不确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。

　　（2）_____有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托工程造价管理部门公布的价格调整；

　　（3）招标工程甲方或建设单位同意工程量增减或设计变更。

　　第五条、质量检查与验收

　　1、乙方按国家现行施工及验收规范、评定标准、设计变更洽商单等组织施工，经建设单位及监理检验，达到交工验收条件为准；

　　2、乙方必须严格按照施工图纸、交底记录和甲方要求组织施工。未经甲方有关人员的书面通知，不得自行变更施工工序、质量标准、设计要求或自行进行材料代换。

　　3、工程质量按建设单位方规定要求合格率100%

　　4、乙方因施工质量问题，应无偿返修至合格，因乙方原因造成的损失，由乙方负责，费用从承包费用中扣除，因甲方造成的损失，由甲方承担。

　　5、由于甲方供应材料质量造成的损失由甲方负责，乙方不承担损失，整改费用由甲方支付。

　　6、由于甲方供应材料迟误致使其他施工单位施工工序提前施工，而造成乙方施工经济损失由甲方负担经济责任。

　　第六条、材料、机械设备供应与管理

　　1、本承包工程所需全部材料、成品、构配件等由甲方供应管理，乙方按甲方制定的有关材料发放及使用管理规定进行领取、使用，不得浪费。因乙方原因造成浪费，甲方有权对浪费所造成的损失按规定对乙方进行处罚；

　　2、乙方在施工过程中应做到现场材料按甲方指定位置堆放，日用日清，保持现场的整洁。

　　3、乙方在施工过程中使用剩余的材料应即时退库，丢失剩余材料按丢失材料原值从承包者承包款中扣除。

　　4、乙方在施工过程中使用剩余的废材料应即时运到甲方指定位置堆放，丢失使用剩余的废材料按原值从承包者承包款中扣除。

　　5、乙方领用材料必须与使用材料、剩余材料及废材料相符，出现材料不符情况，按材料丢失处理。

　　第七条、安全生产与文明施工

　　1、甲方对乙方承担的本协议工程应进行安全交底，提出明确的安全要求并进行监督检查。

　　2、乙方必须认真贯彻执行国家和地方有关安全施工的规章制度，严格遵守甲方发布的安全操作规程，因乙方违章作业或违反有关规定发生人身伤亡事故，由乙方承担全部责任和损失，甲方不承担任何责任。

　　3、乙方应配合土建施工单位实施施工作业场地的维护和清洁工作。

　　4、乙方所有特殊工种工人具备相应的资质，不得安排无资质人员从事非本专业工作。

　　第八条、工期延误

　　1、因不可抗力事件或其他非乙方责任造成的爆炸、火灾，乙方应立即通知甲方，并采取措施尽力减少损失。不可抗力事件结束_____小时内，双方就损失情况和工期延期进行协商，形成书面协议。

　　2、因建设单位或甲方提出变更计划或设计、未能按约定提供图纸、未按约定支付工程备料款、工程进度款，致使施工不能正常进行等建设单位或甲方原因造成工期延误。

　　3、因建设单位提出变更计划或设计、未能按约定提供图纸、未提供施工现场水、电源、道路接通条件，障碍物未能清除，影响进场施工等建设单位原因造成工期延误。由于建设单位原因造成窝工,乙方要积极配合甲方，准备相应索赔资料向建设单位索赔，索赔费用分配双方另行协商。

　　4、一周内非甲、乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过_____小时。

　　第九条、保密

　　1、在合同履行期间，乙方所获得的图纸资料及在施工过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属甲方所有，乙方负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。

　　2、未经甲方书面同意，乙方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用，或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传。

　　3、未经甲方书面同意，乙方不得应用本工程图纸资料。

　　4、对于乙方使用的新技术和新方法，甲方负有保密义务，未经乙方书面同意，不得以任何方式泄露。

　　5、本合同的保密条款在合同解除或终止后，保密资料依法定途径公开前，同样具有约束力。

　　第十条、工程转包与再分包

　　乙方不得将本合同所涉及的全部工程项目或劳务作业转包或部分再分包给他人。

　　第十一条、合同解除

　　1、乙方有下列情形的，甲方有权解除合同：

　　（1）没按设计规范要求施工，监理下发整改通知达三次的；

　　（2）延期十天没有进场施工，或拖延工期达施工进度计划同期期限_____%的；

　　（3）发生重大工伤事故，或发生工伤事故后不及时处理影响工程进度或受害人向甲方主张权利的；

　　（4）拖欠材料、人工费用不及时处理，致使相关人员向甲方主张权利的。

　　2、甲方没有按合同要求拨付工程款达应拨付工程款数额______%以上的，乙方有权解除合同。

　　3、乙方应在甲方解除合同_______日内清场，每逾期一天，乙方自愿按总工程价款的_______%作为违约金支付给甲方。

　　第十一条、违约责任

　　第十二条、解决争议的方法

　　1、本合同在履行过程中如果产生纠纷，则各方应首先友好协商解决。若无法协商，也可通过和解、调解的方式解决，非诉方式无法解决争议时，双方均可向合同签订地、合同履行地、被告住所地的人民法院提起诉讼。

　　2、乙方因本工程需要，以甲方名义对外提起诉讼的，甲方应予协助，相关律师代理费、诉讼费、保全费等，均由乙方承担。

　　第十三条、本协议壹式贰份，双方各执壹份，自签字之日起生效。

　　第十四条、本协议未尽事宜双方协商解决。

　　甲方（盖章）：

　　代表：

　　________年___月___日

　　乙方（盖章）：

　　代表：

　　________年___月___日