包干合同(精彩6篇)
包干合同 篇一：了解包干合同的基本概念及应用场景
包干合同是一种特殊的合同形式，也被称为总承包合同，是指由一个承包方承担某项工程或服务的全部责任，并按照约定的方式完成工作。在包干合同中，承包方通常会承担工程的设计、施工、材料采购、人员配备等方面的责任，而委托方则只需要支付约定的费用，并提供必要的协助。
包干合同在实际应用中有着广泛的应用场景。首先，包干合同常被用于建筑工程领域。在建筑工程中，包干合同能够有效地分担委托方的责任，降低其管理成本，同时也能够提高施工效率和工程质量。其次，包干合同也常见于服务行业，如物业管理、餐饮服务等。通过签订包干合同，委托方可以将相关工作交由专业的承包方负责，从而减少自身的管理压力，提升服务质量。
包干合同的签订对于双方都有一定的优势。对于委托方来说，签订包干合同可以降低其管理成本和风险。委托方只需要支付约定的费用，承包方则需要自行承担工程或服务的全部责任。这样一来，委托方可以将更多的精力和资源用于核心业务的发展，而无需过多地关注外包的工程或服务。对于承包方来说，签订包干合同可以稳定收入，并提高其专业能力和声誉。通过承接包干合同，承包方有机会承担更加复杂和高风险的工程或服务，从而提升自身的专业水平和竞争力。
然而，包干合同也存在一定的风险和挑战。首先，双方在签订包干合同时必须明确工作范围、工作标准、工作期限等关键内容，以避免后期产生纠纷。其次，由于承包方承担了全部责任，一旦出现工程质量问题或服务不符合要求，委托方可能面临较大的损失。因此，在签订包干合同之前，委托方需要对承包方进行充分的调查和评估，以确保其具备足够的能力和信誉。
综上所述，包干合同作为一种特殊的合同形式，在建筑工程和服务行业等领域有着广泛的应用。通过签订包干合同，委托方可以降低管理成本和风险，而承包方则能够稳定收入并提升专业能力。然而，双方在签订包干合同之前需要充分了解和评估对方，以确保合同的顺利履行。只有在双方的共同努力下，包干合同才能够发挥其应有的作用，为双方带来共同的利益。
包干合同 篇二：如何合理制定包干合同以最大限度地保护双方权益
包干合同是一种特殊的合同形式，被广泛应用于建筑工程和服务行业等领域。在签订包干合同时，双方应根据具体情况合理制定合同条款，以最大限度地保护双方的权益。
首先，在包干合同中，双方应明确工作范围和工作标准。委托方需要明确工程或服务的具体要求，包括工程质量、工期要求、服务水平等。承包方则需要明确自己的责任和义务，确保能够按照合同约定的标准完成工作。双方在签订合同之前可以进行充分的沟通和协商，以确保双方对工作范围和工作标准有清晰的认识。
其次，在包干合同中，双方应明确费用和支付方式。委托方需要明确约定所需支付的费用，包括工程或服务的总价、阶段性支付方式等。同时，委托方也可以要求承包方提供相应的保证金或担保措施，以确保合同的履行。承包方则需要确保费用的合理性和透明性，避免出现费用争议或额外费用的产生。
再次，在包干合同中，双方应明确违约责任和争议解决方式。委托方需要明确约定承包方的违约责任和违约赔偿方式，以保证自身的权益。同时，委托方也需要考虑争议解决的方式，可以约定仲裁或诉讼等方式。承包方则需要确保自身的权益得到保护，避免委托方的违约行为给自己造成损失。
最后，在包干合同中，双方应明确合同的变更和终止方式。由于包干合同通常涉及较长的工期，双方需要考虑到工程或服务过程中可能出现的变更和不可抗力等情况。委托方和承包方可以约定变更合同的程序和条件，确保双方在变更过程中的权益得到保护。同时，双方也需要约定合同的终止方式，以应对可能发生的合同解除或提前终止情况。
综上所述，合理制定包干合同的合同条款是确保双方权益的关键。在签订包干合同之前，双方应充分沟通和协商，明确工作范围、工作标准、费用、违约责任、争议解决方式等关键内容。通过合理制定合同条款，双方可以最大限度地保护自身的权益，确保合同的顺利履行。只有在双方的共同努力下，包干合同才能够发挥其应有的作用，为双方带来共同的利益。
包干合同 篇三
甲方：
乙方：
甲、乙双方就 装饰装修工程争议事宜经平等协商后达成以下补充意见：
一、双方议定该工程总包价(一口价)由原合同小写 元修订为大写：人民币贰佰壹拾捌万零伍佰玖拾伍元整(小写： 元)，该金额包含本项目内的基础施工、高层加建、开挖地下室及乙方施工效果图中与装修有关的所有费用。该工程为交钥匙工程，乙方不得再以其他任何理由要求增加工程款。负一层东侧地下室(尚未开挖)工程量及主材另计。
二、本工程的验收标准：甲乙双方在最终验收时以甲方签名的施工图纸为准;变更工程以甲方签名的《工程变更单》为准;效果图中有装修项目但图纸中没有的，以效果图为准。效果图中的家用电器、家私、窗帘、装饰品不在乙方承包范围内。
三、经双方协定，原主合同及附件条款不变，该补充协议与原签署的主合同及文件有冲突的，以本协议为准。
四、原协议中因乙方工作失误导致施工项目及材料(如橱柜、电线)遗漏预算的，由乙方自行负责(甲方概不负责补充费用)。原主合同中的洁具、灯具、大理石双方协定由甲方自行负责购买，乙方负责安装施工，甲方不另付其人工费。
五、甲方同意向乙方追加工程款人民币30万元(已包含在合同总价款2，180，595元中)，该款项是高层加建、已开挖地下室部分工程款及其相应装修费用，该30万元中含5万元的艺术涂料款，甲方选择的艺术涂料的货款总额超过5万元部分由甲方另行支付。乙方合同项下的主材含主合同内及加建、挖建等增加工程等所有项目内的楼梯扶手、房间实木复合门、铁艺门、马赛克、木地板、中式橱柜、西式橱柜、衣柜等。
六、工程款的支付方式：乙方根据工程进度的需要，应在用款十天前向甲方提交申请付款报告，甲方在收到乙方的申请报告后一周内安排付款。
七、本协议一式两份，甲方双方各执一份，自双方协议签字盖章之日起生效。
八、原协议约定争议管辖作废，因主合同及本补充协议引起的争议由广州市黄埔区人民法院管辖。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 ________年____月____日
包干合同 篇四
甲方：
乙方：
甲、乙双方就 装饰装修工程争议事宜经平等协商后达成以下补充意见：
一、双方议定该工程总包价(一口价)由原合同小写 元修订为大写：人民币贰佰壹拾捌万零伍佰玖拾伍元整(小写： 元)，该金额包含本项目内的基础施工、高层加建、开挖地下室及乙方施工效果图中与装修有关的所有费用。该工程为交钥匙工程，乙方不得再以其他任何理由要求增加工程款。负一层东侧地下室(尚未开挖)工程量及主材另计。
二、本工程的验收标准：甲乙双方在最终验收时以甲方签名的`施工图纸为准;变更工程以甲方签名的《工程变更单》为准;效果图中有装修项目但图纸中没有的，以效果图为准。效果图中的家用电器、家私、窗帘、装饰品不在乙方承包范围内。
三、经双方协定，原主合同及附件条款不变，该补充协议与原签署的主合同及文件有冲突的，以本协议为准。
四、原协议中因乙方工作失误导致施工项目及材料(如橱柜、电线)遗漏预算的，由乙方自行负责(甲方概不负责补充费用)。原主合同中的洁具、灯具、大理石双方协定由甲方自行负责购买，乙方负责安装施工，甲方不另付其人工费。
五、甲方同意向乙方追加工程款人民币30万元(已包含在合同总价款2，180，595元中)，该款项是高层加建、已开挖地下室部分工程款及其相应装修费用，该30万元中含5万元的艺术涂料款，甲方选择的艺术涂料的货款总额超过5万元部分由甲方另行支付。乙方合同项下的主材含主合同内及加建、挖建等增加工程等所有项目内的楼梯扶手、房间实木复合门、铁艺门、马赛克、木地板、中式橱柜、西式橱柜、衣柜等。
六、工程款的支付方式：乙方根据工程进度的需要，应在用款十天前向甲方提交申请付款报告，甲方在收到乙方的申请报告后一周内安排付款。
七、本协议一式两份，甲方双方各执一份，自双方协议签字盖章之日起生效。
八、原协议约定争议管辖作废，因主合同及本补充协议引起的争议由广州市黄埔区人民法院管辖。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
包干合同 篇五
发包人(发包方)：
承包人(承包方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称： 工程
工程地点： 灵武市宁东镇宝丰能源项目区内
承包方式：
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期
开工日期： 竣工日期：
四、质量标准
工程质量标准：
五、合同价款
按约定的承包方式、承包范围等，固定总价为人民币 元(大写) (含税) ;除非发生了不可抗力，此固定总价不作调整。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、本合同专用条款
3、本合同通用条款
4、标准、规范及有关技术文件
5、图纸
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
包干合同 篇六
发包人(发包方)：
承包人(承包方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称： 工程
工程地点： 灵武市宁东镇宝丰能源项目区内
承包方式：
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期
开工日期： 竣工日期：
四、质量标准
工程质量标准：
五、合同价款
按约定的承包方式、承包范围等，固定总价为人民币 元(大写) (含税) ;除非发生了不可抗力，此固定总价不作调整。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、本合同专用条款
3、本合同通用条款
4、标准、规范及有关技术文件
5、图纸
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
