酒店装修合同【推荐3篇】

酒店装修合同 篇一

在酒店装修中，签订合同是非常重要的一步。酒店装修合同是酒店业主与装修公司之间的一份法律文件，它规定了双方的权利和义务，保障了双方的合法权益。在签订酒店装修合同之前，双方应该进行详细的沟通和协商，确保合同的内容清晰明确，能够真正满足酒店业主的需求。

首先，酒店装修合同应该明确装修的范围和质量标准。装修范围应该包括酒店的各个功能区域，如大堂、客房、餐厅、会议室等。装修质量标准应该根据酒店的星级和品牌要求来确定，包括装修材料的选择、施工工艺的要求等。同时，合同中应该明确装修工期，保证装修工程的按时完成。

其次，酒店装修合同应该规定双方的权益和责任。酒店业主应该提供合适的装修场地，提供必要的施工条件，如水电等设施。装修公司应该按照合同约定的要求进行施工，保证施工质量和工期。如果双方在合同履行过程中发生纠纷，应该通过友好协商解决，或者根据合同的规定进行仲裁。

最后，酒店装修合同应该明确支付方式和付款方式。酒店业主应该按照装修进度和质量标准进行支付，装修公司应该按照工程进度和质量要求提供相关的支付证明。双方应该保留相关的支付凭证，以便日后的核查。同时，合同中应该规定违约责任和赔偿标准，保证双方的合法权益。

总之，酒店装修合同是酒店装修过程中不可或缺的一部分。签订合同可以明确双方的权益和责任，保障装修工程的顺利进行。在签订合同之前，双方应该进行详细的沟通和协商，确保合同的内容清晰明确。同时，合同的履行过程中，双方应该保持良好的合作关系，解决问题并及时履行各自的义务。只有这样，才能保证酒店装修的顺利进行，为客人提供一个舒适和美好的入住环境。

酒店装修合同 篇二

酒店装修合同是酒店业主与装修公司之间签订的一份重要文件，它规定了酒店装修的各项细节和要求，保障了双方的合法权益。在签订酒店装修合同之前，双方应该进行充分的沟通和协商，确保合同的内容清晰明确，能够真正满足酒店业主的需求。

首先，酒店装修合同中应明确装修的范围和工程进度。装修范围包括酒店的各个功能区域，如大堂、客房、餐厅、会议室等。工程进度应根据装修的规模和施工的难易程度来确定，确保装修工程按时完成。合同中应规定每个功能区域的装修要求和标准，包括装修材料的选择、施工工艺的要求等。

其次，酒店装修合同中应明确装修的质量标准和验收标准。装修质量标准应根据酒店的星级和品牌要求来确定，包括装修材料的质量要求、施工工艺的要求等。验收标准应明确装修后的效果和质量要求，包括装修材料的使用效果、施工工艺的合格程度等。合同中应规定双方的验收程序和验收标准，确保装修工程的质量满足酒店业主的要求。

最后，酒店装修合同中应明确支付方式和付款方式。合同中应规定装修费用的总额和分期付款的方式。酒店业主应按照装修进度和质量标准进行支付，装修公司应提供相关的支付凭证。双方应保留好相关的支付凭证，以便日后的核查。合同中还应规定违约责任和赔偿标准，以保障双方的合法权益。

总之，酒店装修合同是酒店装修过程中不可或缺的一部分。签订合同可以明确双方的权益和责任，保障装修工程的顺利进行。在签订合同之前，双方应进行详细的沟通和协商，确保合同的内容清晰明确。在合同的履行过程中，双方应保持良好的合作关系，解决问题并及时履行各自的义务。只有这样，才能保证酒店装修的质量和进度，为客人提供一个舒适和美好的入住环境。

酒店装修合同 篇三

酒店装修合同

　　甲方：__________________________

　　乙方：__________________________

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。

　　第一条;工程概况

　　1 工程地点：XX。

　　2 工程内容：总建筑面积 平方米。

　　3 承包范围;装饰装修人工费用;

　　4 开工日期：2013年 月 日;竣工日期：2013年 月 日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。

　　第二条;合同价款

　　1 装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：。

　　2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：。

　　3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：。

　　4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：。

　　5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：。

　　第三条;甲方责任

　　1 指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。

　　2 装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。

　　3 向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

　　4 开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。

　　5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，

　　第四条;乙方责任

　　1 指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

　　2 严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

　　3 严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　4 工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　5 保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　第五条;材料供应

　　1 装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

　　2 由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。

　　3 凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

　　第六条;安全责任

　　1 发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。

　　2 承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的`安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

　　3 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。

　　第七条;质量验收

　　1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。

　　2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。

　　3 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。

　　第八条;工程变更

　　1 发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

　　2 承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。

　　第九条;工程保修

　　1 验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。

　　第十条;违约责任

　　1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。

　　2 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。

　　3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　4 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负

　　5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。

　　6 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

　　7 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第十一条;争议解决

　　1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。

　　2 在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。

　　发包方(盖章)：_________ 　　　　　　　承包方(盖章)：_________

　　发包方电话 　　　　　　　　　　　　 承包方电话

　　_________年____月____日　　　　　　　 _________年____月____日