外墙涂料施工安全协议的合同(优秀3篇)
外墙涂料施工安全协议的合同 篇一
随着城市建设的不断发展，外墙涂料施工在建筑行业中起着至关重要的作用。然而，由于施工过程中涉及到的化学物质和高空作业等因素，施工安全问题成为了不容忽视的隐患。为了保障施工人员的人身安全以及施工工程的顺利进行，签订一份外墙涂料施工安全协议的合同就显得尤为重要。
本合同的签订旨在明确施工双方的权责，确保施工过程中的安全措施得以有效执行。以下是本合同的主要内容：
一、施工单位的责任
1. 施工单位应指派专业人员负责施工现场的安全管理，并确保其具备相关的技术知识和安全意识；
2. 施工单位应根据施工现场的实际情况，制定详细的安全操作规程，并向施工人员进行培训和指导；
3. 施工单位应配备必要的安全防护设备和工具，并确保其完好有效；
4. 施工单位应定期检查和维护施工设备，确保其安全可靠；
5. 施工单位应对施工现场进行全面的安全检查，及时发现和排除安全隐患。
二、业主的责任
1. 业主应提供详细的施工图纸和工程要求，确保施工单位充分了解工程的特点和要求；
2. 业主应配合施工单位做好施工现场的安全管理工作，提供必要的协助和支持；
3. 业主应对施工单位提出的安全要求和建议进行认真考虑，积极配合施工单位的安全工作。
三、协议的执行
1. 双方应按照本合同的约定，全面执行相关安全规定，并建立相应的安全管理制度；
2. 双方应定期召开安全会议，及时交流安全问题和经验，共同解决施工过程中的安全难题；
3. 如发生安全事故，双方应立即采取紧急措施，确保人员安全，并及时报告有关部门。
四、违约责任
1. 如一方违反本合同的约定，导致施工安全事故发生，将承担相应的法律责任；
2. 如一方未能按时履行合同义务，应承担相应的违约责任，包括赔偿对方因此而造成的损失。
五、合同的变更和解除
1. 如有需要变更合同内容，双方应协商一致，并签订书面变更协议；
2. 如因不可抗力等原因，导致无法继续履行合同，双方应及时通知对方，并协商解决办法。
本合同自双方签字盖章之日起生效，并在施工过程中持续有效。双方应遵守合同的约定，共同保障施工过程中的安全，确保施工工程的质量和进度。如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的法院提起诉讼。
外墙涂料施工安全协议的合同 篇二
随着城市建设的快速发展，外墙涂料施工成为了现代建筑行业中不可或缺的一部分。然而，在施工过程中，由于涉及到高空作业和化学物质的使用等因素，施工安全问题日益突出。为了保障施工人员的人身安全和施工工程的顺利进行，签订一份外墙涂料施工安全协议的合同就显得尤为重要。
本合同的签订旨在明确施工双方的权责，确保施工过程中的安全措施得以有效执行。以下是本合同的主要内容：
一、施工单位的责任
1. 施工单位应根据工程的特点和施工环境，制定详细的施工方案，并提前进行安全评估；
2. 施工单位应指派具备相关资质和经验的施工人员，负责施工现场的安全管理和指导；
3. 施工单位应配备必要的安全防护设备和工具，并确保其完好有效；
4. 施工单位应定期进行安全培训和演练，提高施工人员的安全意识和应急能力；
5. 施工单位应对施工现场进行全面的安全巡查和检查，及时发现和排除安全隐患。
二、业主的责任
1. 业主应提供详细的施工图纸和工程要求，确保施工单位充分了解工程的特点和要求；
2. 业主应配合施工单位做好施工现场的安全管理工作，提供必要的协助和支持；
3. 业主应对施工单位提出的安全要求和建议进行认真考虑，积极配合施工单位的安全工作。
三、协议的执行
1. 双方应按照本合同的约定，全面执行相关安全规定，并建立相应的安全管理制度；
2. 双方应定期召开安全会议，及时交流安全问题和经验，共同解决施工过程中的安全难题；
3. 如发生安全事故，双方应立即采取紧急措施，确保人员安全，并及时报告有关部门。
四、违约责任
1. 如一方违反本合同的约定，导致施工安全事故发生，将承担相应的法律责任；
2. 如一方未能按时履行合同义务，应承担相应的违约责任，包括赔偿对方因此而造成的损失。
五、合同的变更和解除
1. 如有需要变更合同内容，双方应协商一致，并签订书面变更协议；
2. 如因不可抗力等原因，导致无法继续履行合同，双方应及时通知对方，并协商解决办法。
本合同自双方签字盖章之日起生效，并在施工过程中持续有效。双方应遵守合同的约定，共同保障施工过程中的安全，确保施工工程的质量和进度。如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的法院提起诉讼。
外墙涂料施工安全协议的合同 篇三
外墙涂料施工安全协议的合同范本
甲方单位名称： 联系电话：
乙方单位名称： 联系电话：
一． 目的
为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本施工协议。
二． 施工项目：北汽汽车制造厂有限公司黄骅公司办公楼外墙涂料工程
三． 施工地点：黄骅市开发区
四． 施工时间： 年 月 日至 年 月 日
五． 协议内容：
1、乙方进场施工，须经甲方领导同意，并指定施工负责人，施工现场设立安全监督，便于施工过程中的协调、联系。同时，在不影响甲方安全生产运行的前提下，甲方需为乙方提供施工便利条件和服务。
2、乙方施工前，必须经甲方安全监督对施工人员进行安全教育，并与甲方签定《施工安全协议书》，安全协议书未签订工程项目不得开工建设；乙方获得甲方工程项目后不得转包给其他施工队，如甲方确认工程项目有转包事实，甲方可要求停工或取消乙方施工权利，另找供应商合作；
3、开工前，施工作业区域、安全防范措施和动火作业申请须经甲乙双方公司安全监督管理部门审查通过；
4、 施工人员进场必须统一穿戴劳保服装，特种作业人员还必须携带特种作业操作证，便于甲方安全管理人员和上级主管领导检查；
5、乙方应在施工区域设置明显标志，对于时间较长的'集中性施工项目要做封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查；
6、 施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得开工作业；施工中因违章操作等原因造成意外的人身伤害或事故损失应由乙方负责。
7、施工过程中如需使用水、电等，乙方必须经甲方领导同意，由专业人员指定接水、电地点，电器线路和管路连接规范，并由施工单位安装合格计量仪表后方可使用。所需费用由施工单位负担；
8、 施工过程中如需动火作业，应根据动火级别由施工单位向甲方有关单位、部门提出申请，经批准并确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。动火作业过程中甲乙双方必须指派安全人员在现场监护；
9、 施工过程中甲方有权随时进行检查，有权制止违章作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿
10、乙方在施工过程中当天产生的垃圾必须当日清理干净，门窗玻璃及门窗框用腻子或涂料污染的必须清理干净。施工结束后，乙方应对施工现场彻底清理，
做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内，否则可根据实际情况进行罚款、扣除部分甚至全部风险抵押金。对外发生的污染、交通等意外事故由乙方负责；
11、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。
六、工程质量及验收标准：
工程质量应符合国家现行施工验收规范（含国家或行业安全技术标准）、以及甲方工程项目安全技术要求和需要，必须达到专业质量检验评定的合格以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。
七、工期：
乙方必须严格按照甲乙方商定的施工计划所要求时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按工程结算总价的5％向甲方支付罚金。
八、付款方法：
1) 甲方按乙方所完成之实际施工进度拨付或结算之工程款；
2)质保金：质保金按工程总造价的5%扣除，待工程完工并通过竣工验收一年后，据实返还(质保时间根据工程项目实际情况可延长或缩短，可另行约定)。因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方
九、其它：
1)若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价100%的违约金；
2)若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达不到设计规范或安全技术要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
十、本协议一式三份，甲乙双方各执一份、甲方安全管理部门保存一份，具有同等法律效力。该责任书自双方签字盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除质保条款依然有效外，即告终止。
甲方（公章） 乙方（公章）
甲方代表 ： 乙方代表：
年 月 日 年 月 日
