园林景观工程施工合同【推荐3篇】

园林景观工程施工合同 篇一

园林景观工程施工合同是指在园林景观建设中，由甲方与乙方签署的合同，约定了施工过程中的权利、义务和责任。本篇将详细介绍园林景观工程施工合同的内容和要点。

一、合同的基本信息

园林景观工程施工合同应包括以下基本信息：

1. 合同的标题和编号：明确合同的名称和编号，便于双方对合同进行识别和管理。

2. 合同的签订日期和地点：确立合同的签订时间和地点，具备法律效力。

3. 合同的甲方和乙方：确定合同的主体，即施工方和业主方。

4. 合同的工程名称和位置：明确合同的工程名称和具体位置，确保双方在工程的范围和位置上达成一致。

二、工程的范围和内容

园林景观工程施工合同应明确工程的范围和内容，具体包括以下要点：

1. 工程的规模和设计要求：详细说明工程的规模和设计要求，包括景观设计图纸、施工方案等。

2. 工程的施工内容和工期：明确工程的具体施工内容和工期，确保双方在施工过程中有明确的目标和时间节点。

3. 工程的质量要求和验收标准：规定工程的质量要求和验收标准，确保工程的质量符合相关标准和规范。

4. 工程的配套设施和材料：说明工程所需的配套设施和材料，确保施工方按照要求采购和使用。

5. 工程的变更和索赔：约定工程变更和索赔的程序和要求，确保双方在工程变更和索赔方面有明确的权益。

三、合同的付款方式

园林景观工程施工合同应明确付款方式，具体包括以下要点：

1. 工程的总造价和付款比例：明确工程的总造价和付款比例，确保双方对工程的总造价和付款比例有一致的认知。

2. 工程的分期付款和保证金：约定工程的分期付款方式和保证金的缴纳要求，确保施工方按照约定的时间和金额进行付款。

3. 工程的支付条件和发票要求：规定付款的条件和发票的要求，确保甲方按照约定的条件和要求及时支付款项。

四、合同的履行和违约责任

园林景观工程施工合同应明确履行和违约责任，具体包括以下要点：

1. 合同的履行义务和责任：明确双方在合同履行过程中的义务和责任，包括施工方的施工义务和甲方的支付义务。

2. 合同的违约责任和补偿方式：约定合同违约责任和补偿方式，确保双方在违约情况下有明确的追究和补偿措施。

3. 合同的争议解决方式：规定合同争议解决的方式，可以选择诉讼、仲裁或调解等方式。

以上是园林景观工程施工合同的主要内容和要点，合同的签订对于双方的权益保护和工程的顺利进行具有重要意义。双方在签订合同时应认真审阅合同内容，并在合同履行过程中积极配合和沟通，以确保工程的质量和进度的顺利完成。

园林景观工程施工合同 篇二

园林景观工程施工合同是园林景观建设中不可或缺的重要文件，它规定了施工方和业主方的权利和义务，为工程的顺利进行提供了法律保障。本篇将重点介绍园林景观工程施工合同的要点和注意事项。

一、合同的要点

1.明确工程的范围和内容：施工方和业主方应明确工程的具体范围和内容，包括景观设计图纸、施工方案、工程施工内容等，确保双方对工程的要求有一致的认知。

2.规定工程的工期和施工进度：合同应明确工程的工期和施工进度，确保工程能够按时完成，避免出现拖延工期等问题。

3.约定工程的质量要求和验收标准：合同应规定工程的质量要求和验收标准，以确保工程的质量符合相关规范和标准，满足业主方的需求。

4.约定工程的付款方式和支付条件：合同应明确工程的付款方式和支付条件，包括工程的总造价、分期付款比例、保证金的缴纳等，确保双方在付款方面有明确的约定。

5.约定工程的变更和索赔程序：合同应约定工程变更和索赔的程序和要求，确保双方在工程变更和索赔方面有明确的权益。

二、注意事项

1.合同的签订双方应具备相应的资质和信誉，施工方应具备相关的园林景观工程施工资质，业主方应具备开展工程建设的合法权益。

2.合同的签订应明确各方的联系方式和沟通渠道，便于双方在工程施工过程中进行及时的沟通和协调。

3.合同的签订应注意保护双方的利益，约定合理的违约责任和补偿方式，以防止出现纠纷和争议。

4.合同的签订应遵循合同法和相关法律法规的规定，确保合同的合法性和有效性。

5.合同的签订应注重合同文本的明确性和完整性，避免模糊和含糊不清的表述，以防止出现争议和纠纷。

园林景观工程施工合同的签订是园林景观建设中不可或缺的重要环节，合同的内容和要点的明确对于工程的质量和进度的保障具有重要意义。双方应在签订合同时认真核对和审阅合同内容，并在合同履行过程中积极履行各自的义务和责任，以确保工程的顺利进行和圆满完成。

园林景观工程施工合同 篇三

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法

》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本

工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1.工程名称：　别墅园林景观工程。

　　2.工程地点：润成科技院内

　　3. 工作内容：　别墅周边约5000 平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。

　　第二条工期

　　本工程工期为60 天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日( 现场具备开工条件)开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。

　　(一)如遇下列原因工期顺延：

　　1.未及时签审施工图纸和施工组织计划;

　　2.设计变更;

　　3.甲方未能按期提交施工场地;

　　4.连续4 小时遇雨和停水、停电;

　　5.未按合同规定时间拨付工程款项;

　　6.遇不可抗拒因素。

　　(二)竣工验收：

　　1.甲方在收到乙方竣工报告的5 日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算;

　　2. 若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上。

　　第三条 工程合同价款及支付方式

　　1.经双方商定本项目免收设计费,本工程暂定造价520000元 (预算详见“合同附件一”) ;

　　2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;

　　3.结算工程量以现场实际收方量为准。

　　4.合同签订后5 日内,甲方支付乙方工程预付款100000 元整;

　　5.工程竣工并验收合格后15 日内，双方按合同第三条第2、第3 款办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%,余结算总额的5%作为保修金,保修期满后甲方付清余款。

　　第四条 关于设计调整(更改)

　　本工程涉及设计调整(更改)工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同第三条进行增减。

　　第五条保修期

　　1. 保修期：从乙方递交竣工报告后的第七日起算,保修责任按国家有关规定执行，资料共享平台

《园林景观工程施工合同范本》()。其中植物保活期一年，工程部分保修期为一年。

　　2.成活率：植物管护移交时按行规达到95%的成活率。

　　第六条　双方的.责任

　　(一)甲方责任：

　　1.保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电;

　　2. 合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方;

　　3.负责协助办理施工的各项进场手续。

　　4.负责协调现场各施工单位间的关系;

　　5.若施工变更应以书面形式通知乙方;

　　6.按合同规定时间按时付款。

　　(二)乙方责任：

　　1.按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工;

　　2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;

　　3.文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工;

　　4.负责施工中的成品保护;

　　第七条　甲、乙双方现场代表及责任

　　1.甲方现场代表：甲方代表作为现场签证代表;

　　2.乙方现场代表：乙方代表作为接受甲方书面通知的代表

　　第八条　材料的认定及采购

　　1. 乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。

　　2 .设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。

　　第九条违约责任

　　(一)甲方违约责任：

　　1.甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失;

　　2.甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;

　　3.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的5‰向乙方支付逾期违约金。

　　(二)乙方违约责任：

　　乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的5‰向甲方支付违约金。

　　第十条 争议解决方式

　　在合同履行中，双方因履行合同发生争议， 应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。

　　第十一条本合同经双方签字盖章后生效。

　　第十二条未尽事宜，双方协商解决。

　　第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。

　　甲方(盖章)：　　　　　　　　乙方(盖章)：

　　代表人：　　　　　　　　　　代表人：

　　本合同签订日期 年　月　日