建设工程施工合同书(精简3篇)
建设工程施工合同书 篇一
建设工程施工合同书是建设工程项目中的重要文件,它规定了施工方和业主之间的权益和责任,并对工程的质量、进度和费用等方面做出了明确的约定。本文将对建设工程施工合同书的内容和要点进行详细介绍。
建设工程施工合同书一般包括以下几个方面的内容:
1. 合同的基本信息:包括合同的名称、工程名称、双方当事人的基本信息、签订日期等。
2. 工程的基本情况:合同书应对工程的基本情况进行详细描述,包括工程的位置、用地情况、工程规模、设计要求等。
3. 工程的费用和支付方式:合同书应明确工程的总造价和付款方式,包括首期付款、进度款和竣工结算等。
4. 工程的质量要求:合同书应明确工程的质量要求和验收标准,包括材料的选择、施工工艺和质量检测等。
5. 工程的进度计划:合同书应明确工程的施工进度和竣工时间,包括各个施工阶段的工期和关键节点等。
6. 工程的保修期:合同书应对工程的保修期进行明确规定,包括保修期的长短和保修范围等。
7. 合同的解除和争议解决:合同书应对合同的解除和争议解决方式进行明确规定,包括解除合同的条件和争议解决的途径等。
在签订建设工程施工合同书时,双方应特别注意以下几个要点:
1. 合同的条款应明确、具体,不能存在模糊和歧义的问题。双方应对合同的每个条款进行充分的沟通和协商,确保双方的权益和责任得到充分保障。
2. 合同的风险分担要合理合法。施工方应承担工程质量、进度和安全等方面的责任,业主应提供必要的配合和支持。
3. 合同的履行要按照法律法规和合同的约定进行,不能违反法律法规和合同的约定。
4. 合同的解决争议要依法进行,双方应选择合适的争议解决方式,如协商、调解或仲裁等。
总之,建设工程施工合同书是建设工程项目中的重要文件,它直接影响到工程的质量、进度和费用等方面。双方应在签订合同前认真研究和协商,确保合同的内容合理合法,并在履行过程中严格按照合同的约定进行。只有这样,才能保证工程的顺利进行和双方的合法权益得到保障。
建设工程施工合同书 篇二
建设工程施工合同书是建设工程项目中不可或缺的一项重要文件,它规定了施工方和业主之间的权益和责任,并对工程的质量、进度和费用等方面做出了明确的约定。本文将对建设工程施工合同书的编写和签订过程进行详细介绍。
编写建设工程施工合同书时,双方应特别注意以下几个方面:
1. 合同书的格式要规范。合同书应使用标准的合同格式,包括页眉、页脚、字体和字号等。同时,合同书中的段落和条款应明确、清晰,以便于双方理解和执行。
2. 合同书的内容要详细。合同书应对工程的基本情况、费用和支付方式、质量要求、进度计划、保修期等方面进行详细描述,以确保双方的权益和责任得到充分保障。
3. 合同书的修订要及时。在编写合同书过程中,双方可能会产生一些意见和建议,需要对合同进行修订。修订时,应及时沟通和协商,确保双方达成一致意见。
4. 合同书的签署要严谨。在签署合同书前,双方应仔细阅读合同的内容,并对合同的条款进行充分理解。签署时,应由双方的法定代表人亲自签字,并加盖单位公章,以确保合同的有效性。
在签订建设工程施工合同书时,双方应特别注意以下几个环节:
1. 合同的谈判和协商:在编写合同书前,双方应进行充分的谈判和协商,明确各自的权益和责任。谈判过程中,双方应坚持原则、讲求公平,并尽量达成一致意见。
2. 合同的备案和审查:在签署合同书后,双方应将合同备案,并提交相关部门进行审查。审查过程中,相关部门会对合同的合法性和合理性进行评估,确保合同符合法律法规和相关政策的要求。
3. 合同的履行和监督:在合同签署后,双方应按照合同的约定进行履行,并对工程的进度、质量和费用等方面进行监督。如有问题或纠纷,双方应及时沟通和解决,以确保工程的顺利进行。
总之,建设工程施工合同书的编写和签订是建设工程项目中的重要环节,它直接关系到工程的质量、进度和费用等方面。双方应在签订合同前认真研究和协商,确保合同的内容合理合法,并在履行过程中严格按照合同的约定进行。只有这样,才能保证工程的顺利进行和双方的合法权益得到保障。
建设工程施工合同书 篇三
(三)工程款支付方式:
1、工程进度达到50%以前(保括50%),按每月完成工程量付(收)进度款;当工程进度累计超过50%时,每次按当月完成工程工作量的_________%付(收)款。
2、工程累计进度达到_________%时,按合同工程量付(收)款_________%;进度达到_________
%时付(收)款_________%;进度达到_________%时付(收)款_________%;进度达到_________%时付(收)款_________%,其余工程进度款由备料款抵充,余额_________%待验收后结算,_________万元待保修期满后_________天内付清。每次付款期限均在乙方提交工程进度表或竣工结算文件给甲方和经 审查后_________天内支付,如到期未提出书面异议,则视作同意,乙方可根据建设银行审定的数额,请求办理支付进度款或结算款。
第七条 双方责任
(一)甲方责任:
1、办理施工报建、临时场地、占用道路等报批手续。提供本工程建设、等有关部门的批文复印件一套给乙方。开工前_________天完成“三通一平”,接水、电源,同时向乙方提供施工图纸_________份,机电设备安装图_________份及有关资料_________份,地质勘探报告_________份,(其中包括竣工用图_________套)。
2、开工前_________天完成由甲乙方和设计方参加的施工图会审。
3、审核乙方编制的工程预算计划,并在接到预算之日起的三十天内(特殊工程六十天内)回复乙方,以此审定的工程预算为调整合同造价,作为向乙方支付工程备料款和进度款的依据。
4、对乙方在施工时发现设计错误提出的意见,甲方应在收到书面通知的天内会同设计方进行处理并签证。因此而发生的增加费用(包括停工、返工、窝工、人员和机械调迁、材料配件积压的实际损失)由甲方承担,并调整合同造价。
5、委派_________为现场管理代表,监督检查工程质量、进度,负责设计图纸的'变更,工程期间的质量验收及其他事宜。
6、如工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工,甲方应采取措施弥补或减少损失,同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等的损失。
7、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。
8、在竣工验收后的保修期内,因使用不当引起的工程质量问题,其返修费用由甲方负责。
(二)乙方责任:
1、收图后,在开工前_________天内完成施工图会审,在_________天内编制工程预算送甲方审查,编制施工组织设计和材料、设备进场计划并送甲方。
2、按施工安全规范做好施工质量、安全管理,指定安全、防火责任人,物件堆放整齐,道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方负责并报告甲方及有关部门。
3、委派_________为现场管理代表,须持有与工程项目相适应的资格证书,负责施工期间的施工质量、安全等问题。 4、做好施工原始记录。每月(季)度施工计划和完工报表,如不按时报送,甲方不予支付工程进度款。