建设工程项目施工合同范本(通用3篇)
建设工程项目施工合同范本 篇一
建设工程项目施工合同范本是为了规范施工合同的签订和执行，保障建设工程的顺利进行而制定的。在建设工程项目中，施工合同是承包商和业主之间最重要的合同之一，它涉及到工程质量、工期、支付方式等方面的内容，对于双方的权益保护起着至关重要的作用。
一、合同的基本信息
合同的基本信息包括项目名称、工程地点、工程规模和内容、工期、合同价款等。项目名称应明确，以便于识别。工程地点应准确描述，包括具体的地址或地理坐标。工程规模和内容应包括施工的范围和要求，确保双方对工程的理解一致。工期应明确，包括起止时间和里程碑节点。合同价款应明确，包括总价款和付款方式。
二、工程质量要求
工程质量是建设工程的核心要求，合同中应明确工程质量的要求和标准。包括但不限于工程材料的选择和使用要求、工程施工的技术要求、工程验收标准等。双方应共同制定验收标准，并约定验收的程序和方式。同时，还应明确对工程质量不符合要求的处理方式，包括返工、赔偿等。
三、工程进度和工期管理
工程进度和工期是影响工程顺利进行的重要因素。合同中应明确工程的起止时间和里程碑节点，并约定工程进度和工期的管理办法。双方应共同制定工程进度计划，并按照计划进行施工。如遇不可抗力等原因导致工期延误，应及时通知对方并协商解决方案。如需延长工期，应按照合同约定进行协商和调整。
四、支付方式和款项结算
支付方式和款项结算是建设工程项目中的重要环节。合同中应明确支付方式，包括工程款的划分和支付时间节点。款项结算应按照工程进度和质量验收的情况进行，确保及时支付工程款。双方应共同制定款项结算的程序和方式，并约定变更工程造成的费用调整和支付方式。
五、合同的履行和违约责任
合同的履行和违约责任是保障合同执行的重要内容。合同中应明确各方的权利和义务，包括但不限于承包商的施工责任和义务、业主的支付责任和义务等。如发生违约行为，应按照合同约定进行处理，包括追究违约责任、索赔等。
六、合同的变更和解除
合同的变更和解除是合同执行过程中的特殊情况。合同中应明确变更和解除的条件和程序。如需变更合同内容，应经双方协商一致，并按照法定程序进行变更。如需解除合同，应经双方协商一致，并按照法定程序进行解除。
以上是建设工程项目施工合同范本的一些主要内容，具体合同的签订和执行应根据实际情况进行调整和制定。合同的签订是双方权益保护的重要手段，双方应严格按照合同约定履行各自的责任和义务，以确保建设工程的质量和进度。
建设工程项目施工合同范本 篇三
施工合同即建筑安装工程承包合同，签订的主要目的是为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务。下面是建设工程项目施工合同范本，仅供参考。
建设单位(以下简称甲方)_________________
地址：____________________________________
邮码：_______________
电话：_______________
法定代表人：____________
职务：____________
拆迁户(以下简称乙方)____________________
地址：____________________________________
邮码：_______________
电话：_______________
法定代表人：____________
职务：____________
根据________建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。
第一条乙方在甲方用地范围内共有________结构的住房____幢____间，共________平方米(原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准，单位公用房屋以拆除房屋的建筑面积为准)，全部交给甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费)甲方负责于____年____月____日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建)____平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾)
第二条乙方应于____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房)，甲方于乙方搬迁后____日内一次付给乙方搬迁费________元。
第三条甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助：
1.乙方自行找房周转，每人每月补助________元;
2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使家庭人口分散居住的，每人每月________元;
3.乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助________元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。房地产合同：工程项目拆迁房屋合同由精品信息网整理!
第四条甲方安置乙方的住房位于__
第五条乙方家庭的全部成员(18岁以上者)____等____人一致签同意____作为乙方代表人，授权他(她)在合同文本和其他文件上签。甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人________领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等，一律不负责任。
第六条甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的____%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨给相应的投资、材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付____元违约金);甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付____元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。
乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金____元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其他不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况。
第七条其他约定：________________________________________.
本合同自甲乙双方签之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房产管理部门调解，调解不成的，可向人民法院起诉。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式____份，交____市(县)房地产管理局、建设银行、建委、计委____等单位各留存一份。
建设(甲方)____________(公章) 拆迁户(乙方)____________(公章)
代表人：____________ 代表人：____________
____年____月____日 ____年____月____日
1.道路施工合同范本
2.最新施工合同范本
3.装修施工合同范本
4.施工合同范本
5.施工合同范本大全
6.公路绿化施工合同范本
7.高速公路施工合同范本
8.工业污水处理施工合同范本
9.2017年工程施工合同范本大全
10.精品装修施工合同范本
