鱼塘工程施工合同范本【优选4篇】
鱼塘工程施工合同范本 篇一
鱼塘工程施工合同范本是指在进行鱼塘工程施工过程中所需的合同文件。这份合同是施工方与业主之间共同签订的，确保双方权益的合法性和合理性。下面将介绍一份典型的鱼塘工程施工合同范本。
合同编号：【编号】
签订日期：【日期】
甲方：【施工方名称】
地址：【施工方地址】
联系人：【施工方联系人】
电话：【施工方联系电话】
乙方：【业主名称】
地址：【业主地址】
联系人：【业主联系人】
电话：【业主联系电话】
鱼塘工程施工合同
一、工程概况
1. 项目名称：【项目名称】
2. 工程地点：【工程地点】
3. 工程内容：【工程内容】
二、工程费用及支付方式
1. 工程总造价：【工程总造价】
2. 付款方式：【付款方式】
甲方应在【付款时间】内支付工程款项，具体支付方式如下：
- 预付款：【预付款比例】%，即【预付款金额】，在合同签订后【预付款时间】内支付。
- 进度款：【进度款比例】%，即【进度款金额】，根据工程进展情况，在【进度款时间】内支付。
- 竣工款：【竣工款比例】%，即【竣工款金额】，在工程竣工验收合格后【竣工款时间】内支付。
三、工期和质量保证
1. 工期：【工期】
甲方应在合同生效后【工期】内完成工程，如因甲方原因导致工期延误，应承担违约责任。
2. 质量保证：【质量保证期】
甲方应承诺工程质量符合相关标准，如在【质量保证期】内出现质量问题，应及时进行维修或更换，并承担相应费用。
四、工程变更和索赔
1. 工程变更：如需对工程内容进行变更，应经双方协商一致后签订工程变更合同，并进行相应调整。
2. 索赔处理：如因甲方原因导致工程延误或增加工程费用，乙方有权提出索赔，甲方应予以合理解决。
五、保密条款
双方应对合同内容及工程施工过程中涉及的商业秘密进行保密，未经对方同意不得向第三方透露。
六、违约责任
1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，应按未付金额的【逾期利率】%支付逾期利息。
2. 若乙方未按合同约定支付工程款项，甲方有权终止工程施工，并向乙方追偿相应损失。
七、争议解决
双方因合同履行发生争议时，应通过友好协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他事项
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并支付完毕工程款项之日终止。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签字： 签字：
日期： 日期：
鱼塘工程施工合同范本 篇二
鱼塘工程施工合同范本是指在进行鱼塘工程施工过程中所需的合同文件。这份合同是施工方与业主之间共同签订的，确保双方权益的合法性和合理性。下面将继续介绍一份典型的鱼塘工程施工合同范本。
合同编号：【编号】
签订日期：【日期】
甲方：【施工方名称】
地址：【施工方地址】
联系人：【施工方联系人】
电话：【施工方联系电话】
乙方：【业主名称】
地址：【业主地址】
联系人：【业主联系人】
电话：【业主联系电话】
鱼塘工程施工合同
一、工程概况
1. 项目名称：【项目名称】
2. 工程地点：【工程地点】
3. 工程内容：【工程内容】
二、工程费用及支付方式
1. 工程总造价：【工程总造价】
2. 付款方式：【付款方式】
甲方应在【付款时间】内支付工程款项，具体支付方式如下：
- 预付款：【预付款比例】%，即【预付款金额】，在合同签订后【预付款时间】内支付。
- 进度款：【进度款比例】%，即【进度款金额】，根据工程进展情况，在【进度款时间】内支付。
- 竣工款：【竣工款比例】%，即【竣工款金额】，在工程竣工验收合格后【竣工款时间】内支付。
三、工期和质量保证
1. 工期：【工期】
甲方应在合同生效后【工期】内完成工程，如因甲方原因导致工期延误，应承担违约责任。
2. 质量保证：【质量保证期】
甲方应承诺工程质量符合相关标准，如在【质量保证期】内出现质量问题，应及时进行维修或更换，并承担相应费用。
四、工程变更和索赔
1. 工程变更：如需对工程内容进行变更，应经双方协商一致后签订工程变更合同，并进行相应调整。
2. 索赔处理：如因甲方原因导致工程延误或增加工程费用，乙方有权提出索赔，甲方应予以合理解决。
五、保密条款
双方应对合同内容及工程施工过程中涉及的商业秘密进行保密，未经对方同意不得向第三方透露。
六、违约责任
1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，应按未付金额的【逾期利率】%支付逾期利息。
2. 若乙方未按合同约定支付工程款项，甲方有权终止工程施工，并向乙方追偿相应损失。
七、争议解决
双方因合同履行发生争议时，应通过友好协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他事项
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并支付完毕工程款项之日终止。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签字： 签字：
日期： 日期：
鱼塘工程施工合同范本 篇三
建设单位(甲方)：
法 定 代 表 人：承包单位(乙方)：法 定 代 表 人： 工 合 同
根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方共同协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条 工程概况
1.1 工程地点：
1.2工程内容：
1.3 工程承包方式：
1.4工期：自合同签订日起一个月内完工。待合同签订后，乙方需在三天内开工，若逾期，甲方有权更换施工单位。
1.4 合同价格及结算方式
本单价已包括直接费(人工费、材料费、机械使用费等及其他直接费)、间接费(施工管理费、总部费用等)、利润; 堰塘土方承包价按立方价格包干，每立方米单价为人民币壹拾肆元整(14元/m3)，进场时暂按土方量4000m3工程量确定。原场地需要整理50cm面层(运出)，按3元/m2计算(运距100以内)。具体工程量的计算以甲、乙双方现场测量确定，按实际收方实方计算;
以上单价不含税金，工程施工营业税、城建税、教育附加税由乙方承担。
第二条 甲方义务
2.1派驻施工现场的驻地代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查;
2.2组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合承包方办好决算工作，及时了结工程财务和工程尾款。
第三条 乙方义务
3.1严格按照施工图与说明进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付;
3.2已完工的工程，在交工前应负责保管，并清理好场地;
3.3在合同规定的保修期内(保修期一年)，对属于乙方负责的工程质量问题，负责无偿修理。完工后由于工程质量问题出现坝体漏水及漏水引起的经济损失，均由乙方负责;
第四条 质量标准
双方约定本工程施工质量标准： 合 格 。
第五条 工程验收和保修
5.1乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方派驻代表的监督检查。
5.2隐蔽工程必须经甲方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序;
5.3在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。
第六条 安全责任
乙方必须教育工人严格执行操作规程，保证景区内的正常秩序，安全施工，防火防盗。在施工中发生的一切安全事故和乙方管理不善造成的其他损失(含途中运输)，均由乙方负责，乙方不得因此影响工程进度。
第七条 工程款支付方式
7.1 双方约定按以下方式支付工程款：
待工程进度达到50%时，付暂定工程款的30%，工程完工后达到质量标准一次性付清剩余工程款。
7.2 工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。
第八条 附则
8.1 本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。
8.2 本合同签订后工程不得转包。
8.3 合同一式 2 份，甲乙方各执 1 份。
8.4 合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
8.5后附堰堤施工图，施工说明。
甲方： 乙方：
代表人： 代表人：
年月日：
鱼塘工程施工合同范本 篇四
]
