2020年合同示范文本5篇【最新3篇】

2020年合同示范文本5篇 篇一

合同标题：劳动合同示范文本

1. 合同主体

雇主：[雇主名称]

雇员：[雇员姓名]

2. 合同期限

本合同自[合同起始日期]起生效，至[合同终止日期]止。

3. 工作内容

雇员应按照雇主的安排和要求，完成以下工作内容：

- [详细工作内容]

4. 工作时间

雇员每周工作时间为[工作小时数]小时，工作时间安排如下：

- [工作时间安排]

5. 薪酬与福利

雇员的薪酬为每月[薪酬金额]，发放方式为[发放方式]。同时，雇员还享有以下福利：

- [福利内容]

6. 保密义务

雇员在工作期间和解除合同后，都应保守雇主的商业秘密和机密信息，不得泄露或向他人透露。

7. 违约责任

如任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

8. 合同解除

任何一方希望解除合同，应提前[提前解除期限]书面通知对方。

9. 争议解决

本合同的履行、解释和争议解决均适用[适用法律]。如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，提交[争议解决机构]解决。

10. 其他条款

- [其他条款]

合同签署方：

雇主： 雇员：

日期： 日期：

2020年合同示范文本5篇 篇二

合同标题：租赁合同示范文本

1. 合同主体

出租方：[出租方姓名]

承租方：[承租方姓名]

2. 租赁物品

出租方同意将以下物品出租给承租方：

- [详细物品清单]

3. 租赁期限

本合同自[合同起始日期]起生效，至[合同终止日期]止。

4. 租金与押金

承租方每月支付租金为[租金金额]，租金支付方式为[支付方式]。同时，承租方应在租赁开始前支付押金[押金金额]。

5. 使用规定

承租方应按照正常使用和保养的要求使用租赁物品，并按时支付租金。不得将租赁物品转租、出借或用于非法目的。

6. 维护和保险

承租方应对租赁物品进行合理的维护和保养，确保租赁物品的正常使用。如因承租方的过失或故意行为导致租赁物品损坏，承租方应承担修复或赔偿责任。

7. 合同解除

任何一方希望解除合同，应提前[提前解除期限]书面通知对方。

8. 违约责任

如任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

9. 争议解决

本合同的履行、解释和争议解决均适用[适用法律]。如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，提交[争议解决机构]解决。

10. 其他条款

- [其他条款]

合同签署方：

出租方： 承租方：

日期： 日期：

2020年合同示范文本5篇 篇三

2020年合同示范文本 第一篇

1、首次将《民法典》作为依据

《2020年示范文本》说明

《2020年示范文本》第一部分，合同协议书

2、合同体例上新增了发包人的管理

《2020年示范文本》第二部分，通用合同条件，第3条发包人的管理

3、区分税率，细化合同价格组成

《2020年示范文本》第一部分，合同协议书：四、签约合同价与合同价格形式

4、完善了工程总承包项目管理架构，明确关键管理人员定义

《2020年示范文本》第二部分，通用合同条件：第1条一般约定

5、区别了计划和实际开工日期

《2020年示范文本》第一部分，合同协议书：二、合同工期

《2020年示范文本》第二部分，通用合同条件：第1条一般约定

6、增加《发包人要求》《项目清单》《价格清单》等文件作为合同附件

《2020年示范文本》第一部分，合同协议书：六、合同文件构成

《2020年示范文本》第二部分通用合同条件：第1条一般约定

《2020年示范文本》专用合同条件附件

7、扩大了索赔的概念和范围

《2020年示范文本》第二部分，通用合同条件：第19条索赔、第4条承包人

8、增加承包人基于工程总承包合同的赔偿最高限额

《2020年示范文本》 责任限制

9、增加了履约过程中出现约定情况时发包人提供资金来源证明的义务

《2020年示范文本》 支付合同价款

10、强化了发包人应当提供支付担保的义务，以及发包人未按约提供支付担保情形下承包人的合同解除权

《2020年示范文本》：支付合同价款、 由承包人解除合同 因发包人违约解除合同

11、区分责任主体，细化市场价格波动对合同价格的影响，引入《价格指数权重表》降低价格调整争议

《2020年示范文本》：第13条变更与调整

12、顺应了行业改革的发展趋势，不再使用“农民工”的称谓，统一为“建筑工人”

《2020年示范文本》第二部分通用合同条件：第7条施工

13、明确分包人应是具备资质或资格的法人或社会组织

《2020年示范文本》第二部分通用合同条件：第1条一般约定

《2020年示范文本》第二部分，通用合同条件：第4条承包人

14、增加了发包人不得违反环保标准和任意压缩合理工期

《2020年示范文本》第二部分通用合同条件：第8条工期和进度

15、增加了因工程师原因造成不能及时验收，造成延误责任

《2020年示范文本》第二部分通用合同条件：第3条发包人的管理

《2020年示范文本》第二部分通用合同条件：第6条材料、工程设备

16、增加了地下障碍物的及时处理

《2020年示范文本》第二部分，通用合同条件：第1条一般约定

17、增加了承包人停工后需要复工时，应给予必要的准备时间

《2020年示范文本》第二部分，通用合同条件：第8条，工期和进度

18、删除了成本和利润的这一部分定义，分包人主要管理人员表格

2020年合同示范文本 第二篇

一经购买可永久反复观看

2020年合同示范文本 第三篇

：《建设工程施工合同（示范文本）》

xxxxxx

xxx国家工商行政管理局

一九九九年十二月二十四日

第一部分协议书

发包人（全称）：

─────────────────

承包人（全称）：

─────────────────

依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本

合同。

一、工程概况

工程名称：

────────────────────

工程地点：

────────────────────

工程内容：

────────────────────

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：

──────────────

资金来源：

────────────────────

二、工程承包范围

承包范围：

────────────────────

三、合同工期：

开工日期：

───────────

竣工日期：

───────────

合同工期总日历天数天

─────

四、质量标准

工程质量标准：

──────────────────

五、合同价款

金额（大写）：元（人民币）

─────────

￥：元

─────────

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书

中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量

保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款

十、合同生效

合同订立时间： 年 月 日

──── ─── ───

合同订立地点：

───────────────────

本合同双方约定后生效。

────────

发包人：（公章）承包人：（公章）

──────────

住所：住所：

─────────────────────

法定代表人：法定代表人：

───────────────

委托代表人：委托代表人：

──────────

电话：

─────────────

传真：

─────────────

开户银行：

───────────

账号：

─────────────

邮政编码：

────────────────电话：────────传真：────────开户银行：──────账号：────────邮政编码：──────。

第二篇：建设工程施工合同示范文本

建设工程施工合同示范文本

（工程量清单招投标工程） （nf-2019-0201）

宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 宁夏回族自治区工商行政管理局 制定

第三篇：《建设工程施工合同》（示范文本）（gf

《建设工程施工合同》（示范文本）（gf-1999-0201）

第一部分为协议书部分：根据各类工程的特点填写。

第二部分为通用条款部分：一般不允许进行修改。

第三部分为专用条款部分：此部分条款是对通用条款的进一步补充和修改，凡工程实际情况与通用条款不符或需要补充和修改的，均可在专用条款中给予反映。另请注意：

1、在专用条款中一定要补上第33条竣工结算条款，具体体现竣工结算的有关事项：（1）乙方提交竣工结算书的期限；（2）甲方完成最后审价并出具审价报告的期限；（3）工程进行分阶段结算的部位等。

2、在专用条款第32条，请进一步明确竣工日期（竣工）的含义：（1）竣工是否包括相关配套工程，如总体道路、绿化工程，是否包括以后的精装修部分，是否包括业主指定分包部分等等给予明确；（2）竣工日期

3、在第37条解决争议的方式尽可能填写向人民法院提起诉讼，尽可能不要填写以仲裁方式解决争议。

第四篇：合同文件及解释顺序建设工程施工合同示范文本

建设工程施工合同示范文本

xxxxxx 国家工商行政管理局颁布

合同文件及解释顺序

合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1） 本合同协议书

（2） 中标通知书

（3） 投标书及其附件

（4） 本合同专用条款

（5） 本合同通用条款

（6） 标准、规范及有关技术文件

（7） 图纸

（8） 工程量清单

（9） 工程报价单或预算书

合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款37条关于争议的约定处理。

第五篇：《新版建设工程施工合同（示范文本）以及在使用时应注意的法律问题

《新版以及在使用时应注意的法律问题》编后，以飨读者。

一、关于新版《建设工程施工合同（示范文本）》

1、第一版《建设工程施工合同（示范文本）》在使用中存在的问题以及修订的必要性和紧迫性；

2、国家xxx、工商行政管理局于1999年12月24日联合下发313号文件规定原《建设工程施工合同》（gf-91-0201）停止使用，颁布之日起使用（gf-1999-0201）新版《建设工程施工合同（示范文本）》；

3、新版《建设工程施工合同（示范文本）》概况

（1）形式：由协议书、通用条款、专用条款三部分组成；

（2）适用：各类公用建筑、民用住宅、工业厂房、交通设施及线路管道的施工和设备安装；

（3）主要内容：协议书是参照国际惯例新增内容，通用条款、专用条款均分为11个单元，共47条177款。

二、有关建设工程的新颁法律、法规的简介

1、《建筑法》于1997年11月1日颁布，已于1998年3月1日生效，共8章85条。在资质、承包方式、工程质量和安全以及法律责任等方面，作出一系列不同于以往的新规定；

2、《合同法》于1999年3月15日颁布，已于1999年10月1日生效，共23章428条。分则部分专列《建设工程合同》一章，对《建筑法》以及有关建设工程合同作了进一步的具体规定；

3、《招标投标法》于1999年8月30日颁布，2019年1月1日起施行，共6章68条。该法对招标投标行为规定了基本原则和基本制度，取消了议标，并对中标无效等法律责任作了明确规定；

4、《建设工程质量管理条例》于2019年2月10日颁布并实施。条例是《建筑法》第一个配套法规，运用政府和市场两种手段保证建设工程质量，对于进一步规范建设市场，具有重大意义。

三、新颁法律对当事人执行新版《建设工程施工合同（示范文本）》提出的新课题

（一）关于招投标需要签约前明确和约定的内容

1、招标项目价款确定的方法和程序需要在招投标过程中约定；

2、确保质量和项目验收的方法和责任需要在招投标过程中明确；

3、最低保修年限及赔偿责任需要在招投标过程中规定；

4、工程承包方式以及承包人和分包人承担连带责任需要在招投标过程中设定；

5、工程保险和履约担保及其担保方式需要在招投标过程中明确。

（二）关于承包人自行完成主体工程和承包方式的改革

1、新颁法律关于主体结构工程应由承包人自行完成的规定以及目前施工企业存在的问题和对策，以及承包人的资质管理和相应法律责任；

2、关于承包方式的规定以及现行企业管理模式的严重不适应；

3、联合投标、联合承包情况下的合同签订和履行。

（三）关于工程质量和保修及其责任

1、新颁法律关于工程质量和保修的一系列新规定；

2、工程交付质量验收由建设单位负责会产生的问题和对策；

3、工程交付后的质量缺陷责任和损害赔偿责任的最新法律规定；

4、施工企业落实项目质量责任并从全面履约着手，强化工程质量管理。

（四）关于工程造价结算和追索工程款

1、追欠索赔的现状以及问题的极其严重性；

2、人民法院处理工程造价争议的一般方法和原则；

3、新颁法律有关工程造价应当由承发包双方约定的规定和新版示范文本通用条件第24、26、33条关于预付款、进度款和结算款的规定；

4、全面执行《合同法》第286条规定的对策和策略：

（1）按约定支付价款应包括工程预付款、进度款和结算款；

（2）要重视并强化中间结算，使工程进度款在履约过程中不断得到确认；

（3）解决发包人未按照约定支付价款的法定手段是协议折价或申请拍卖；

（4）工程欠款的优先受偿权是法定权，优先于抵押产生的协议优先受偿权；

5、针对合同造价约定难的现状强化合同履约管理；

6、关于签证、索赔和审价的专业管理和责任落实。

四、使用新版《建设工程施工（示范文本）》要注意的操作事项

1、确定中标之前，在澄清或询标时要明确使用什么合同文本以及如何使用；

2、要明确监理单位的地位以及与施工合同的关系；

3、为适应发包方负责工程质量验收，合同要明确质量及验收的具体标准和操作方法；

4、要把履约担保和工程保险作为合同管理的重点，确保合同正常履行；

5、如联合投标、联合承包，则必须与示范文本同步设定承包人互相之间的权利义务文件，与承发包合同相配套；

6、充分运用第47条补充条款，以解决示范文本本身不确定的内容

（1）如发包人地位尚未确定，应明确如何确定以及相应责任；

（2）要明确法律适用以及新颁法律、法规的效力；

（3）要明确每周例会等履约协调方式及文件制作责任和生效方法；

（4）要重视施工组织设计和工程验收方案，并赋予合同同等地位和效力；

（5）要约定交付竣工资料的期限、范围和内容；

（6）工程造价的最终确定方式要具体约定，如要审价或审计，应在签约时用补充条款方式明确。

2020年合同示范文本 第四篇

一经购买可永久反复观看

? 老师简介：

安通律所高级合伙人

北京安通律师事务所主任

国家高级律师

中国人民大学法律硕士

中国法学会法律文书学研究会常务理事

中国知识产权研究会常务理事

中央民族大学法学院客座教授

32年专职律师丰富执业经验

专治建设工程领域疑难杂症

? 课程目录：

第一部分

《建设项目工程总承包合同（示范文本）》

（GF-2020-0216）

重点解读及具体应用

2020年合同示范文本 第五篇

1、要重视细化合同附件中的发包人要求

第一，发包人要求不能太简单、太概括，应当明确具体。

第二，发包人提供的基础资料和前提条件要准确、详尽。

第三，要准确把握工程总承包项下的很多概念的变化。

《总包管理办法》

第9条推荐使用由住房和城乡xxx会同有关部门制定的工程总承包合同示范文本。

2、关于发包人的义务

《总包管理办法》第15条、第23条、第24条、第25条

3、总承包单位负全责

《总包管理办法》第24条

4、合理工期问题

《总包管理办法》第24条

5、总承包人的项目经理

第一，项目经理必须到位

第二，考核呢要作为一个合同的依据

第三，项目经理的能力要进行考核

第四，是发包人在合同当中要明确严格项目经理更换的条件和程序

《总包管理办法》第20条

6、关于联合体的制度设计

《总包管理办法》第10条

《2020年示范文本》第二部分，通用合同条件：第4条承包人

7、履约过程当中的风险分担

《总包管理办法》：第15条

8、借鉴国际上调解方式解决工程总承包争议

《2020年示范文本》第二部分，通用合同条件：第20条争议解决

9、强化对建筑工人的权益保护

《2020年示范文本》第二部分，通用合同条件：第14条合同价格与支付

10、为后续的行业新技术应用留下相应的接口