设计分包合同范本【经典6篇】
设计分包合同范本 篇一
设计分包合同范本
合同编号:[合同编号]
甲方:[甲方名称]
地址:[甲方地址]
联系人:[甲方联系人]
电话:[甲方电话]
传真:[甲方传真]
乙方:[乙方名称]
地址:[乙方地址]
联系人:[乙方联系人]
电话:[乙方电话]
传真:[乙方传真]
鉴于甲方需要进行设计工作,乙方拥有相关的专业知识和经验,双方经友好协商,达成如下设计分包合同:
第一条 合同目的
甲方委托乙方对其项目进行设计工作,乙方负责按照甲方的要求和指示,完成设计任务。
第二条 设计内容
甲方指定的设计内容包括但不限于:[详细列出设计内容]
第三条 设计费用
1. 甲方应按照合同约定的设计费用支付给乙方。
2. 设计费用为:[具体设计费用],支付方式为:[支付方式]。
3. 设计费用支付时间为:[支付时间]。
第四条 设计质量保证
1. 乙方应保证设计工作的质量符合国家法律法规和相关标准的要求。
2. 乙方应保证设计文件的准确性和完整性,并承担由于设计文件错误或遗漏所导致的责任。
第五条 合同履行期限
1. 本合同自双方签订之日起生效,至设计任务完成之日止。
2. 设计任务完成的标准为:[具体标准]。
3. 若因甲方原因导致设计任务无法完成,乙方有权要求甲方支付相应的设计费用。
第六条 保密条款
1. 乙方承诺对甲方的商业秘密和相关信息进行保密,未经甲方书面同意,不得向任何第三方透露。
2. 乙方应采取必要的措施,确保甲方的商业秘密和相关信息的安全性。
第七条 违约责任
1. 若乙方不按照本合同约定的时间和质量完成设计工作,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
2. 若甲方未按照本合同约定的时间和方式支付设计费用,乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
第八条 争议解决
本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。如发生争议,应友好协商解决;协商不成的,乙方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第九条 合同变更和解除
1. 本合同任何条款的变更或解除,须经双方书面协商一致,并签署变更或解除合同书。
2. 本合同的变更或解除不影响双方其他权利和义务的履行。
第十条 合同生效
本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,自双方签字或盖章之日起生效。
甲方: 乙方:
签字: 签字:
日期: 日期:
设计分包合同范本 篇二
设计分包合同范本
合同编号:[合同编号]
甲方:[甲方名称]
地址:[甲方地址]
联系人:[甲方联系人]
电话:[甲方电话]
传真:[甲方传真]
乙方:[乙方名称]
地址:[乙方地址]
联系人:[乙方联系人]
电话:[乙方电话]
传真:[乙方传真]
鉴于甲方需要进行设计工作,乙方拥有相关的专业知识和经验,双方经友好协商,达成如下设计分包合同:
第一条 合同目的
甲方委托乙方对其项目进行设计工作,乙方负责按照甲方的要求和指示,完成设计任务。
第二条 设计内容
甲方指定的设计内容包括但不限于:[详细列出设计内容]
第三条 设计费用
1. 甲方应按照合同约定的设计费用支付给乙方。
2. 设计费用为:[具体设计费用],支付方式为:[支付方式]。
3. 设计费用支付时间为:[支付时间]。
第四条 设计质量保证
1. 乙方应保证设计工作的质量符合国家法律法规和相关标准的要求。
2. 乙方应保证设计文件的准确性和完整性,并承担由于设计文件错误或遗漏所导致的责任。
第五条 合同履行期限
1. 本合同自双方签订之日起生效,至设计任务完成之日止。
2. 设计任务完成的标准为:[具体标准]。
3. 若因甲方原因导致设计任务无法完成,乙方有权要求甲方支付相应的设计费用。
第六条 保密条款
1. 乙方承诺对甲方的商业秘密和相关信息进行保密,未经甲方书面同意,不得向任何第三方透露。
2. 乙方应采取必要的措施,确保甲方的商业秘密和相关信息的安全性。
第七条 违约责任
1. 若乙方不按照本合同约定的时间和质量完成设计工作,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
2. 若甲方未按照本合同约定的时间和方式支付设计费用,乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
第八条 争议解决
本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。如发生争议,应友好协商解决;协商不成的,乙方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第九条 合同变更和解除
1. 本合同任何条款的变更或解除,须经双方书面协商一致,并签署变更或解除合同书。
2. 本合同的变更或解除不影响双方其他权利和义务的履行。
第十条 合同生效
本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,自双方签字或盖章之日起生效。
甲方: 乙方:
签字: 签字:
日期: 日期:
设计分包合同范本 篇三
承包方(甲方):________
责任人:________
分包方(乙方):________
责任人:________
一、施工内容及工程量
1、施工内容:________
2、拆除标准:________
3、承包方式:________
3、材料归属:施工中拆下的各类废旧材料归______方所有,由______方自行处理。
二、工程价款及结算方式
1、工程价款:双方商定项目总金额:____________元
2、结算方式:拆除范围内建筑物,完成及其他清理工作后,一次性付清工程款。
三、施工日期
1、本合同工程定于________年____月____日开工,于________年____月____日竣工。
2、因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时,甲乙双方可以重新约定开工或竣工日期。
四、双方职责甲方:
1、乙方进场后,甲方向乙方进行施工交底,交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。
2、负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、热源、燃气、通信等线路。
3、配合乙方对施工人员进行安全教育。
4、甲方指定为工程项目负责人,负责协调施工中有关事宜并监督乙方的施工全过程。
5、受到甲方验收通知后,及时组织人员验收,验收完成后,按期支付价款。乙方:
1、负责编制施工方案,制定安全、环保措施,
2、积极配合甲方的工作,服从甲方现场管理人员的指挥,尊重甲方的管理制度。
3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定,做到文明施工、安全、按期完成施工任务。
4、必须严格按照相关法规条文施工作业,注意环保要求:控制噪声,避免不安全因素发生。
5、乙方指定为工程项目负责人,全权负责工程拆除事宜并及时向甲方通报工程拆除有关情况。
6、工程完工后,及时向甲方发出验收通知。
五、违约责任:任何一方违反本合同规定,均应承担其责任。违约方应赔付守约方因此受到的所有损失。另交付工程款的_______%作为违约金。
六、其他:
1、本合同签字生效后,甲乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改,需经双方协商同意并签订补充协议,补充协议和本合同具有同等效力。
2、本合同自甲乙双方的法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。
3、本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份,具有同等法律效力
4、合同执行中发生纠纷,双方应做好协商解决,协商解决不成的可向合同履行地人民法院起诉。风险提示:
分包合同有关工程量变更及单价调整,不可抗力事件的损失承担,相应工期,竣工验收条件、方法、标准,结算的条件、标准,质保金比例、支付,违约责任等必须与总包合同约定的相应内容一致,特别要坚持大多数分包合同的结算必须在总包合同结算之后进行,降低资金支付风险,防止因分包合同的不一致造成总包单位额外损失的发生。
建议在起草或者签订分包合同之前,可以咨询专业的律师意见,以防止风险出现。
甲方:________乙方:________
住址:________住址:________
联系方式:________联系方式:________
合同履行地:________合同履行地:________
________年____月____日________年____月____日
设计分包合同范本 篇四
总包方(甲方):________
分包方(乙方):________
为加强施工现场安全管理,保护职工的人身健康安全和国家财产,保障施工生产的顺利进行,依据《xxx安全生产法》、《xxx建筑法》、《xxx劳动法》、及《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》、《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定,双方就本工程施工安全生产达成如下协议:
一、工程概况:
工程名称:________
工程地点:________
分包内容(范围):________
分包方式:________
二、工期:
开工日期:________
竣工日期:________
三、安全生产:
1、分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级主管单位(法人单位)的委托书,分包与其资质相符在授权书范围内的工程的经济组织。
2、分包方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》、《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定以及其它有关安全生产的法律、法规、规范、标准和各项管理规定,能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。
3、分包方必须学习、掌握、并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。
4、分包方必须执行总包方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。
5、分包方必须执行“三级”安全教育制度,项目经理、分包工程的负责人及特种作业人员必须执行
持证上岗制度。
6、分包方必须执行安全检查整改制度和安全技术交底制度。
7、分包方必须接受总包方上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。
8、分包方必须执行安全防护设施、设备验收和检查制度。
9、分包方自带的施工机械设备,必须符合国家标准规定,且机械性能良好,安全防护装置齐全、灵敏、有效。
10、分包方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品,并能正确佩戴和使用。
11、分包方必须执行“因工伤亡事故报告制度”,如分包方施工现场发生因工伤亡事故,必须立即向总包方及有关部门报告,不准隐瞒不报,并全力抢救伤员,保护好事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时,要做记录或拍照,不准破坏事故现场。分包方必须积极配合总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察,不得提供伪证。
12、分包方必须承担因分包方的原因造成事故的经济责任和法律责任。
13、分包方有权拒绝总包方的违章指挥。
14、分包方发生人员伤亡时,不管事故的责任在何方,分包方必须做好事故的善后处理工作,当总包方对事故发生负有一定管理责任时,总包方应积极协助分包方作好善后处理工作。
15、总包方对分包方提出的隐患和问题,分包方应在三日内按照“三定”原则进行整改,如不按期整改或拖延不改,甚至在此期间发生了安全事故,一切经济损失和责任由分包方承担。
16、总包方有权监督、纠正分包方人员的违章、违规、违纪行为,对不服从管理的有权令其停止作业。
17、总包方有权审查分包方的安全资质和进场人员的安全教育和安全交底情况。
18、分包方所使用的务工人员必须是经当地建委注册、备案、各种证件齐全、审查合格的人员。作业人员作业前必须经过三级安全教育、考核合格的合法务工人员。分包方不准私招乱雇和使用残疾、呆傻、未成年人员进入现场进行作业。如违反所发生的一切后果由分包方全部承担。
19、分包方进场后要及时的与总包方签定安全生产协议书、消防协议书、临时用电协议书、环保协议书,并出具分包方企业资质证书、营业执照、安全生产许可证、职工花名册以及其他有关手续报总包方备案。
20、分包方人员只允许在分包工程施工范围内进行作业,不准超出承包范围,分包方人员在现场、上下结构行走时不走指定安全通道或楼梯,违反现场安全管理规定,私拆乱改各种安全防护设施,随意动用触摸各种电器、机械设备,误闯、误入不安全区域和危险部位,造成自己人员或其他人员伤亡的,分包方应承担一切责任,总包方不承担任何责任。
21、分包方承担的分项、分部工程范围内的安全防护设施、电器设备、机械设备、用电设备等未达到安全要求或防护不到位、存在缺陷等原因所造成的对自己人员或其他人员伤害的,一切经济损失和造成事故的后果以及全部责任由分包方负责承担。
四、违约:
1、达不到约定条件的,总包方一经发现,可要求分包方立即进行整改和补充完善,分包方应按总包方要求进行整改和补充完善,直到符合约定条件。
2、因分包方原因达不到约定条件的,由分包方承担违约责任和经济支出。
五、争议:
当总包、分包方发生争议时,可通过总、分包双方上级主管部门协商调解,若达不成一致意见,可向政府有关部门申请仲裁。
六、本协议书在双方签字盖章后立即生效。
七、本协议书一式两份,双方各执一份,具有同等效力。
总包方:________(盖章) 分包方:________(盖章)
负责人:________负责人:________
________年____月____日________年____月____日
设计分包合同范本 篇五
总承包单位(甲方):________
专业分包单位(乙方):________
为了认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,牢固树立“以人为本”的安全管理理念,切实把《建设工程安全生产管理条例》贯穿到施工生产的全过程,加强安全管理,减少伤亡事故,明确双方责任,特订立本协议。
一、工程名称:
分包内容:________
二、责任期限:
自________年____月____日至________年____月____日
三、甲方责任
1、认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律法规和政策,监督分包方各项安全生产制度和措施的落实,对本工程的安全生产负总责。
2、审核分包方的安全生产资格和专项施工方案,对分包方的安全生产管理进行监督检查。
四、乙方责任
1、认真履行安全生产职责,自觉接受甲方对安全生产的监督管理,遵守当地行业主管部门安全生产方面有关管理规定,执行甲方在安全生产方面的规章制度,服从甲方的安全生产管理,对本分包工程项目的安全工作负责。
2、施工现场应配备专职安检人员和专业人员进行现场监督,及时消除施工过程中的.不安全因素。
3、加强对现场从业人员的安全教育与培训,作业前应针对分包工程项目特点进行再教育,提高从业人员的安全素质及自我防护意识,严格按照安全标准组织施工,消除事故隐患,保证作业环境的安全。现场从业人员未经安全生产教育培训合格,不得上岗作业。特种作业人员必须持证上岗。
4、根据本分包工程项目的特点,负责编制专项安全施工方案,采取必要的安全防护措施,并根据施工进度有针对性地进行安全技术交底。交底要交到所有作业人员,并严格履行签字手续。
5、提供的防护设施及施工设备,应符合国家及行业标准。
6、对甲方的安全防护设施不得随意拆除,需拆除的必须书面报甲方批准。
7、必须使用甲方推荐的安全防护用品、劳动保护用品及安全设施,严禁购买假冒伪劣产品;并监督、检查从业人员是否按规定正确佩戴、使用劳动保护用品。
8、执行甲方的职业健康安全制度,为现场从业人员提供符合国家规定的职业安全卫生条件,防止和减少职业危害,加强对女职工的劳动保护,严禁使用未成年工和年龄超过55周岁的作业人员。
9、施工现场生产安全事故发生后,应当立即上报甲方并按有关规定组织调查处理。
10、因乙方安全管理不善、不服从管理或作业人员违章操作导致生产安全事故发生的,其责任和由此发生的费用由乙方承担。
五、生产安全事故责任裁定
生产安全事故的责任裁定由甲方安全管理部或当地建设行政主管部门负责,任何一方对裁定结果不服的,可向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。
六、其他:(根据分包工程特点约定)
甲方:________(章) 乙方:________(章)
代表人:________代表人:________
________年____月____日________年____月____日
设计分包合同范本 篇六
甲方(承包人):________
乙方(分包人):________
一、工程名称:________
二、分包工程范围:________
三、工程单价:________
四、质量要求:按设计和施工规范进行施工,质量达到优良。
五、工期要求:按业主要求工期:开工日期________年____月____日,竣工日期________年____月____日,合同总工期为____日。
六、安全要求:乙方对施工安全负责,在施工中严格按施工安全生产规范进行,做到安全生产无事故。
七、结算方式:工程竣工验收____日内,乙方提交结算材料,甲方予以审核结算。
八、付款方式:甲方按业主工程施工计量认证后的拨款额_____%支付乙方工程款,工程完工后支付乙方工程款为业主拨付额的_____%,余款待工程竣工验收合格后按业主拨款额结算。风险提示:
允许分包的工程范围应当在依据招标文件,分包的工程不得超过总工程量的30%。各项专业工程分包的总量超过承包人合同工程总量的30%的,或者专业工程分包管理费超过30%的(招标文件规定的税费除外),这是底线,逾越底线均认定为违法分包。同时,这里也强调分包工程不得再次分包,凡再次分包也被认定为违法分包。
另外,建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成,承包人如果存在违法分包的工程,当出现不符合规定的质量标准造成的损失,那么承包人也应当承担连带赔偿责任。
九、指令和决定
1、就分包工程范围内的工作,承包人随时可以向分包人发出指令和决定,分包人应执行承包人发出的所有指令和决定。
2、就分包工程范围内的工作,分包人应执行经承包人确认和转发的建设单位或监理单位发出的所有指令和决定。如分包人与建设单位或监理单位发生直接工作联系,将被视为违约,并承担违约责任。风险提示:
驻工地代表实质上是建设单位派驻施工单位对该工程施工质量施工进度及造价等与施工发生一切密切联系诸方面和施工单位共同管理的代理人,是保证合同工期的实现的重要角色,发包方和承包方在选择驻工地代表的时候应当谨慎选择,以保障分包工程的顺利进行。
十、承包人驻工地代表