简单分包合同范本【优选6篇】
简单分包合同范本 篇一
在建筑工程中，分包承包商的使用非常常见。分包承包商能够为主承包商提供专业的服务，帮助他们减轻工作负担并提高工程质量。为了确保分包工作能够顺利进行，主承包商和分包承包商之间需要签订一份分包合同。下面是一个简单的分包合同范本，供参考。
分包合同
合同编号：______
甲方（主承包商）：___________________________
地址：______________________________________
电话：______________________________________
乙方（分包承包商）：___________________________
地址：______________________________________
电话：______________________________________
根据双方自愿，在相互协商的基础上，甲乙双方达成以下协议：
1. 分包工作范围：乙方将按照甲方提供的要求，承担以下分包工作：___________________________
2. 工期：分包工作的开始日期为____年____月____日，预计完成日期为____年____月____日。
3. 付款方式：甲方将根据乙方完成的工作量及质量，按照以下方式支付乙方分包费用：
- 第一阶段支付：工作开始后，乙方完成____%的工作量，甲方支付分包费用的____%；
- 第二阶段支付：工作进行到一半时，乙方完成____%的工作量，甲方支付分包费用的____%；
- 最终支付：工作完成后，乙方完成____%的工作量，甲方支付分包费用的____%。
4. 资质要求：乙方应具备以下资质：
- 工商营业执照；
- 相关工程经验证明；
- 相关技术人员的资质证书。
5. 质量保证：乙方对所提供的分包工作质量负责，承诺在工程完工后的____个月内，对因分包工作质量问题引起的修复工作负责。
6. 违约责任：
- 若甲方未按时支付乙方的分包费用，应按照实际拖欠金额支付违约金；
- 若乙方未按时完成分包工作，应按照每天____%的比例支付违约金。
7. 争议解决：双方如有争议，应通过友好协商解决；若协商无果，可向相关法律机构申请仲裁。
8. 合同生效和解除：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工并经验收合格后解除。
甲方：____________________ 日期：____年____月____日
乙方：____________________ 日期：____年____月____日
简单分包合同范本 篇二
在建筑工程中，分包承包商的使用非常常见。分包承包商能够为主承包商提供专业的服务，帮助他们减轻工作负担并提高工程质量。为了确保分包工作能够顺利进行，主承包商和分包承包商之间需要签订一份分包合同。下面是一个简单的分包合同范本，供参考。
分包合同
合同编号：______
甲方（主承包商）：___________________________
地址：______________________________________
电话：______________________________________
乙方（分包承包商）：___________________________
地址：______________________________________
电话：______________________________________
根据双方自愿，在相互协商的基础上，甲乙双方达成以下协议：
1. 分包工作范围：乙方将按照甲方提供的要求，承担以下分包工作：___________________________
2. 工期：分包工作的开始日期为____年____月____日，预计完成日期为____年____月____日。
3. 付款方式：甲方将根据乙方完成的工作量及质量，按照以下方式支付乙方分包费用：
- 第一阶段支付：工作开始后，乙方完成____%的工作量，甲方支付分包费用的____%；
- 第二阶段支付：工作进行到一半时，乙方完成____%的工作量，甲方支付分包费用的____%；
- 最终支付：工作完成后，乙方完成____%的工作量，甲方支付分包费用的____%。
4. 资质要求：乙方应具备以下资质：
- 工商营业执照；
- 相关工程经验证明；
- 相关技术人员的资质证书。
5. 质量保证：乙方对所提供的分包工作质量负责，承诺在工程完工后的____个月内，对因分包工作质量问题引起的修复工作负责。
6. 违约责任：
- 若甲方未按时支付乙方的分包费用，应按照实际拖欠金额支付违约金；
- 若乙方未按时完成分包工作，应按照每天____%的比例支付违约金。
7. 争议解决：双方如有争议，应通过友好协商解决；若协商无果，可向相关法律机构申请仲裁。
8. 合同生效和解除：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工并经验收合格后解除。
甲方：____________________ 日期：____年____月____日
乙方：____________________ 日期：____年____月____日
简单分包合同范本 篇三
承包人：
代理人：
联系地址：
劳务分包人：
代理人：
联系地址：
根据《xxx合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_______________工程劳务作业承包事项协商一致，共同达成如下协议：
一、总包工程概况
1、总包工程名称：
2、总包工程地点：
3、总包工程立项及批准文号：
二、劳务分包作业范围
（一）分包合同范围：_________________________________________________；
（二）劳务分包作业范围及内容：
1、承包人负责编制施工组织设计，包括如下内容：施工方案、施工现场平面布置图、施工进度计划和保证措施、劳动力及材料供应计划、施工机械设备的选用、质量保证体系及措施、安全生产与文明施工措施、环境保护与成本控制措施等，在劳务作业过程中，施工组织设计修订的，承包人应及时通知劳务分包人。
2、劳务分包人应当根据承包人要求及施工组织设计，编制及修订劳务作业方案，劳务作业方案应包括劳动力安排计划、机具、设备及材料供应计划等。
三、劳务分包作业期限
1、计划开始日期：______年___月___日；
2、计划完工日期：______年___月___日；
3、作业总日历天数为：______天。
作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的，以作业总日历天数为准。承包人保留随时调整总工期的权利，分包人不得以此为由要求赔偿。
四、劳务作业质量标准
劳务作业质量应符合_______标准，并符合承包合同有关质量的约定。
五、劳务分包合同价格
签约合同价为：_______元（人民币），大写：_____________________________元。
六、劳务分包人资质
1、资质证书编号：_________________________________；
2、资质专业及等级：_______________________________。
七、项目经理、施工队长及劳动力管理员
1、发包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_____________，职务：_____________，工程建造师（项目经理）证书号_____________。身份证号码：__________________________。委托权限：_____________。人员如有变动，应提前7日书面通知承包人。
2、承包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为_____________，职务：_____________，岗位证书号：_____________ ，身份证号码：_________________________。委托权限：_____________。人员如有变动，应提前7日书面通知发包人。
3、发包人现场劳动力管理员_____________，上岗证号_____________，职责为_____________；承包人现场劳动力管理员__________________________，上岗证号_____________，职责为_____________。
简单分包合同范本 篇四
发包方 (以下简称甲方）：
承包方（以下简称乙方）：
甲、乙双方本着诚信及互利互惠的原则，就甲方将隆昌县建设工程数字化管理 的监控工程劳务部分发包给乙方一事，达成如下协议：
一、承包内容：
隆昌县境内所有属于甲方的视频监控安装拆除维修工作。
二、监控工程承包安装期限：
年月日至年月 日
三、甲方权利义务：
１、甲方要求乙方保证以安全生产为前提。
２、甲方应明确乙方从事劳务外包的工作任务和工作要求，然后由乙方安排工作人员负责按要求完成约 定的工作任务。
３、甲方应按照本合同规定的标准和支付方式及时支付乙方劳务费用。
四、乙方的权利义务：
１、乙方应保证具有履行本合同的能力。
２、乙方应保证严格遵守有关的xxx的法律法规，特别是有关员工劳动保障或福利政策，同 时承诺遵守甲方的包括安全生产等各项指导原则。３
、乙方应保守甲方的各项商业秘密，不得将有关资料透露给任何第三方，否则应承担相应的法律责任。
４、乙方应教导其员工严格遵守安全标准进行安装工作，在运输、安装过程因意外造成的人身伤害及财产损失由乙方承担。
五、甲乙双方安装业务协议，全程安装业务承包给乙方，包括安装费、运输费。甲方负责提供工程的设备和材料，乙方只负责安装。
六、劳务费用的结算及支付：
１、双方约定本监控工程劳务费按点（摄像头数量）结算。
２、球机安装费用320元/个
枪机安装费用300元/个
机房安装费用150元/个
电视机安装费用100元/个
拆除摄像头150元/个
拆除机房80元/个
维修按240元/天
移机按新安装单价计算。
３、此单价承包期内不降价，并随市场行情决定涨幅。
４、劳务费支付方式：按月结算，即次月1日结清上月工程款，凭施工验收单予以结算。
七、违约责任：
本协议经甲乙双方签字生效，生效后甲乙双方任意一方违约，均向守约方支付违约金（大写：壹万陆仟捌百元整）。
八、争议及未尽事宜：
关于本合同的任何争议，甲、乙双方应协商解决，不能解决的，任何一方均有权向有管辖权的法院起诉。
九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表： 乙方代表：
甲方（盖章）： 乙方（签章）：
简单分包合同范本 篇五
建设单位：
总包单位： （简称甲方）
分包单位： 牡丹江市中科基础工程有限责任公司 （简称乙方） 由公司投资建设、甲方总承包施工的 牡丹江市百好花园1#~2#楼工程，因工程建设需要（或经业主推荐）现将其桩基分部工程委托乙方施工，为明确各方责、权、利，保质、保量、按期地完成施工任务，根据我国现行的《建筑法》《合同法》《建筑安装工程总分包实施办法》《建筑工程质量管理条例》，经协商一致，特签订本合同，以资共同信守执行。
一、工程概况：
二、工程承包范围：
三、工程内容： 钻孔 桩 600 m3，桩径 60cm桩长 11 m 只。
四、承包方式：包工包料（其中 材料甲供）；
五、材料采购：本工程所需材料钢材、商砼 ，采购方在采购材料的同时应严把质量关，所有进场的原材料、半成品均须有质量合格证明。
六、工程造价：
1）本分包工程暂定造价 m3，含税金），完工后按实际发生的工程量经建设单位签证后按实调整，材料价格实行 。
2）本分部工程使用2003年《浙江省建筑工程预算定额》及省市配套文件为依据，计算方法：
3）工程款支付：本工程总包合同的工程款支付为按月支付，每月25日前乙方应上报已完工程量，甲方进行汇总后统一向业主上报，经业主核定后，在次月7日前支付工程款，按当月完成量的80%支付（甲方在业主资金到位情况下，应保证乙方的工程款项，若不到位，按规定计取违约金，违约金为应付款的月息2%）当月甲供材料同时扣回，余款在该桩基工程通过验收，办理该桩基工程竣工结算后结清（留保修金）。
5）其他；总包方向分包方收取的配合管理费按中标的桩基造价%计取。
七、施工工期：
1）本分部工期为 30个日历天，自 2009 年 7月 1日至2009 年 7月30 日为止。如工期延误，每延期一天罚200 元，超过天，每延期一天罚 300 元，以40天 为限。如工期提前，每提前一天奖 200 元，以 30天 为限。
2）在分部工程施工期间，如果遇到非乙方因素和不可抗力，致使工作不能正常进行的，经业主及甲方签证后，工期予以顺延。
八、工程质量：
1）乙方在施工时必须严格按照设计图纸、会审纪要、工程变更联系单及现行的施工规范精心组织施工，确保工程质量达到100%合格，本工程总包合同质量等级为创××杯 等级。如果该工程今后获得××杯等级，总包方应将所得奖励总额的%奖励给乙方；由于乙方原因造成该工程总体未能达到验收标准，则处罚乙方 万元，若分项工程未达到合格，乙方必须无条件返工至合格并处罚桩基工程总价的%罚款，并承担所产生的一切相应费用，返工工期不予顺延。
2）本分项工程竣工验收合格后30天内，乙方负责按温州市建设工程资料存档与IS09001质量体系认证要求，整理好有关技术资料送交总包单位。
3）在工程的合理使用年限内，如桩基质量引起建筑物质量问题的，乙方应负维修、赔偿费用及一切相关责任。工程保修金按 %扣留，计 元，归还期限和方式按集团公司与建设单位签订的合同中相应条款执行。
九、双方责任：
甲方责任：
1） 做好施工现场的“三通一平”工作，施工用水、用电接通至现场，提供总配电房、配电箱（一级配电箱）。
2） 提供施工图纸、地质勘察报告等技术资料，提供座标控制点、水准点。
3） 及时参加隐蔽工程验收。
4） 及时按合同约定支付工程款。
5） 配合乙方协调有关工作。
6） 根据乙方的计划及时供应甲供材料，并提供临时设施场地。
7） 协助乙方办理签证手续。
简单分包合同范本 篇六
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
为更加明确甲、乙双方的责、权、利，并利于指导本项目工程施工 阶
段的管理及后期劳务费的结算，现除甲、乙双方签订《A(B)座工程劳务承包合同》外，另作补充协议，望甲、乙双方共同遵守：
一、劳务承包工程工作范围：
㈠，基础、地下室及主体工程：
1，桩间土夯实及150mm厚褥垫层。
2，基础、地下室及主体工程施工阶段：
主要包括室内外回填土，钢筋加工、制作、绑扎安装(包括翻样);模板加工制作与安拆、砼的浇筑与养护;施工阶段的预埋、预留及二次植筋;施工阶段的配合放线;地下室及主体所涉及到的雨篷、栏板、女儿墙、空调板、飘窗及窗套等构件;地下室及主体工程能为装修所考虑的一次性施工成型的装饰线、滴水槽线等工作。(不含防水工程)
㈡其它：
1，外架的搭拆及“三宝”、“四口”等安全防护：
