安置房购房合同范本【最新6篇】

安置房购房合同范本 篇一

随着城市发展和土地资源的紧缺，安置房成为了解决城市拆迁和棚户区改造的重要手段。安置房购房合同是购房者和房地产开发商之间的法律约束文件，保障购房者的权益，规范双方的交易行为。下面是一份安置房购房合同范本，供参考。

安置房购房合同

甲方（购房人）：__________________________

乙方（房地产开发商）：_________________________

鉴于甲方是乙方开发的安置房项目的购房者，双方经友好协商，达成以下合同：

第一条 房屋基本信息

1.1 项目名称：__________________________

1.2 房屋地址：__________________________

1.3 房屋类型：__________________________

第二条 房屋交付

2.1 甲方将在约定的交房日期将房屋交付给乙方，并办理相关的产权过户手续。

2.2 甲方需提前通知乙方预计的入住时间，并协商具体的交房细节。

2.3 乙方应确保房屋的质量符合相关法律法规的要求，并提供房屋质量保证书。

第三条 房屋价格和付款方式

3.1 房屋总价为_________________________。

3.2 甲方需在签订本合同之日起7日内支付合同总价的20%作为首付款。

3.3 甲方需在房屋交付之日起30日内支付合同总价的剩余部分。

3.4 甲方支付款项的方式为_________________________。

第四条 使用权和产权转移

4.1 甲方在支付合同总价并取得房屋交付之后，即可取得房屋的使用权。

4.2 乙方应在收到全部款项后，办理相关的产权过户手续，并将产权证书转让给甲方。

第五条 违约责任

5.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

5.2 如甲方未按时支付合同款项，乙方有权解除本合同，并追究甲方的违约责任。

第六条 争议解决

6.1 本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国的法律。

6.2 双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条 其他约定

7.1 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

7.2 本合同的补充、修改或解除，应经双方书面协议，并签字确认。

甲方（购房人）：__________________________

乙方（房地产开发商）：_________________________

签署日期：_________________________

以上是一份安置房购房合同范本，供购房者和房地产开发商参考。购房者在签订合同时，应仔细阅读合同内容，并确保自己的权益得到保障。同时，房地产开发商也应按照合同的约定，履行相应的义务，保证购房者的合法权益。有关双方的权益和义务，还需根据具体情况进行补充和修改，以确保合同的完整性和合法性。购房者在签订合同时，也可咨询法律专业人士的意见，以保障自己的合法权益。

安置房购房合同范本 篇二

随着城市拆迁和棚户区改造的推进，越来越多的购房者选择了安置房。安置房购房合同是购房者和房地产开发商之间的法律约束文件，规范双方的权益和义务。下面是一份安置房购房合同范本，供购房者和房地产开发商参考。

安置房购房合同

甲方（购房人）：__________________________

乙方（房地产开发商）：_________________________

鉴于甲方是乙方开发的安置房项目的购房者，双方经友好协商，达成以下合同：

第一条 房屋基本信息

1.1 项目名称：__________________________

1.2 房屋地址：__________________________

1.3 房屋类型：__________________________

第二条 房屋交付

2.1 甲方将在约定的交房日期将房屋交付给乙方，并办理相关的产权过户手续。

2.2 甲方需提前通知乙方预计的入住时间，并协商具体的交房细节。

2.3 乙方应确保房屋的质量符合相关法律法规的要求，并提供房屋质量保证书。

第三条 房屋价格和付款方式

3.1 房屋总价为_________________________。

3.2 甲方需在签订本合同之日起7日内支付合同总价的20%作为首付款。

3.3 甲方需在房屋交付之日起30日内支付合同总价的剩余部分。

3.4 甲方支付款项的方式为_________________________。

第四条 使用权和产权转移

4.1 甲方在支付合同总价并取得房屋交付之后，即可取得房屋的使用权。

4.2 乙方应在收到全部款项后，办理相关的产权过户手续，并将产权证书转让给甲方。

第五条 违约责任

5.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

5.2 如甲方未按时支付合同款项，乙方有权解除本合同，并追究甲方的违约责任。

第六条 争议解决

6.1 本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国的法律。

6.2 双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条 其他约定

7.1 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

7.2 本合同的补充、修改或解除，应经双方书面协议，并签字确认。

甲方（购房人）：__________________________

乙方（房地产开发商）：_________________________

签署日期：_________________________

以上是一份安置房购房合同范本，供购房者和房地产开发商参考。购房者在签订合同时，应仔细阅读合同内容，并确保自己的权益得到保障。同时，房地产开发商也应按照合同的约定，履行相应的义务，保证购房者的合法权益。有关双方的权益和义务，还需根据具体情况进行补充和修改，以确保合同的完整性和合法性。购房者在签订合同时，也可咨询法律专业人士的意见，以保障自己的合法权益。

安置房购房合同范本 篇三

卖方(甲方)：*公司 合同编号： 买方(乙方)：*公司 签订地点及履行地：

签订时间： 年*月*日

第一条 标的物名称、规格、数量、单价、金额：

第二条 质量技术要求：Q235B按国家标准(GB/T3274-20xx)执行;螺旋钢管按(SY/T5037-20xx)

标准执行;无缝钢管按(GB/T8163-1999)标准执行;焊管按(GB/T3091-20xx)标准执行。

第三条 标的物价格：按合同标的物锁定单价，不受市场和国家政策波动影响，甲方不得拒供货物，若甲方不能按期交货造成延误乙方使用，甲方应双倍退还乙方已付款和赔偿乙方所有经济损失。

第四条 质保书提供方式：甲方应向乙方提供每批货物的产品质保书，质保书随车到厂。 第五条 合理损耗标准及计算方法：(国标)过磅结算。

第六条 交付标的物的方式、时间、地点：甲方包运送，合同生效后甲方须在7天内交清所有合同标的物。送货地点为*公司工地。

第七条 运输方式和费用承担：出库费、运费均由甲方承担，货物运输途中如发生事情，由甲方负责。

第八条 验收标准、方法、地点及期限：按第二条、第五条、第六条执行。

第九条 标的物质量负责的条件及期限：标的物在验收和使用过程中出现质量问题，三日内以书面

形式或电话形式向对方提出异议，乙方可暂扣相应货款待处理。甲方应在7天内处理或调换及负责所有相关费用。 第十条 付款方式：合同签订后乙方一次性向甲方支付玖拾陆万元人民币作为定金。定金做为最后一批货物结算款，最后一批货物的金额应大于定金金额。

第十一条 结算方式、时间及地点：货到付款(货到乙方指定地点经乙方验收合格后3日内付当批货款)，总货款金额以实际供货数量结算为准，实际供货量允许按总订货量的1%上下浮动。

第十二条 本合同解除的条件：

履约结束，本合同自行解除。

第十三条 违约责任：按《合同法》及相关法律法规执行，乙方无故拒绝收货、甲方因产品质量影响发货，以上情况发生其中之一的，应付对方合同总额10%的违约金。若有逾期付款或发货的则每逾期一天按交货总额的千分之三再向对方支付补偿金。

第十四条 合同争议的解决方式：本合同在履行中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的可向合同签订所在地的人民法院提起诉讼。

第十五条 本合同自合同双方签字盖章后生效。

安置房购房合同范本 篇四

卖方(以下简称甲方)：

姓名：___(身份证号码)：

共有人： 姓名：___(身份证号码)：

买方(以下简称乙方)：

姓名： (身份证号码)：

第一条 房屋的基本情况：

甲方房屋坐落于 ;位于第___层 户，房屋结构为__，房产证登记面积____平方米，地下室一间，面积 平方，房屋权属证书号为 .

第二条 价格：

以房产证登记面积为依据，每平米 元，该房屋售价总金额为 万元整，大写： .

第三条 付款方式：

乙方于本合同签订之日向甲方支付定金___元整，大写： ， 日内交付 万元(大写 )，余款 元(大写 )在房屋过户手续办理完毕之日支付。

第四条 房屋交付期限：

甲方应于本合同签订之日起 日内，将该房屋交付乙方。

第五条 乙方逾期付款的违约责任：

乙方如未按本合同第三条规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约责任。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止，每逾期一天，乙方按累计应付款的__%向甲方支付违约金。逾期超过__日，即视为乙方不履行本合同，甲方有权解除合同，追究乙方的违约责任。

第六条 甲方逾期交付房屋的违约责任：

除不可抗拒的自然灾害等特殊情况外，甲方如未按本合同第四条规定的期限将该房屋交给乙方使用，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约责任。每逾期一天，甲方按累计已付款的__%向乙方支付违约金。逾期超过__日，则视为甲方不履行本合同，乙方有权解除合同，追究甲方的违约责任。

第七条 关于产权过户登记的约定：

甲方应协助乙方在房屋产权登记机关规定的期限内向房屋产权登记机关办理权属过户登记手续。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起_____天内取得房地产权属证书，乙方有权解

除合同，甲方须在乙方提出退房要求之日起__天内将乙方已付款退还给乙方，并按已付款的__%赔偿乙方损失。

第八条 签订合同之后，所售房屋室内设施不再变更。甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，质量符合国家有关规定，符合房屋出售的法定条件。房屋交付使用之前的有关费用包括水、电、气、物业、有线等费用有甲方承担。由此引发的纠纷有甲方自行处理，于乙方无关。

第九条 甲方保证在办理完过户手续之日起 日内，将户口迁出，逾期超过___日，乙方每日按已付款的__%收取违约金。

第十条 因本房屋所有权转移所发生的税费均按国家的有关规定由甲乙双方交纳。

第十一条 本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。

第十二条 本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意由_方所在地人民法院起诉。

第十三条 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方签字之日起生效。均具有同等效力。

甲方： 乙方：

年 月 日

安置房购房合同范本 篇五

甲方：

乙方：

甲乙双方本着自愿、平等、公开、诚实信用的原则就甲方在大庸桥街道办事处大庸桥野猫沟安置区的安置指标达成以下转让协议：

1、甲方在项目拆迁时，有宅基地安置指标基本户一个（即：__）。现市政府改在大庸桥野猫沟安置区建安置房安置。一个基本户安置指标为400m2的安置房和20m的门面。现甲方同意将一个基本户（__）的安置指标转让给乙方，由乙方享有在野猫沟安置区的400m2安置房。

2、乙方按照一个安置指标万元的价格向甲方支付转让费用。

3、房屋以1600元/平方米成本价格计价。

4、甲方给乙方出具全权委托书一份，便于乙方办理有关购房手续，甲方保证支持协助乙方办理购买安置房手续，并按照乙方提供的户名办理变更手续，更名所需的工本费用由乙方负责，所需相关资料由乙方提供。

5、若遇不可抗力使乙方不能如约取得安置指标，则甲方有责任有义务积极支持协助乙方取得安置指标。

6、本协议未尽事宜，双方本着公平、友好的原则共同协商解决。

本协议一式六份，甲、乙双方各执一份，相关部门三份，社区居委会一份。

本协议自双方签字、按指印之日起生效。

甲方：

乙方：

20__年__月__日

安置房购房合同范本 篇六

甲方：_____________________

乙方：_____________________

根据《_____》、《______________城市棚户区迁建实施方案的通知》、《______________土地及房屋征迁补偿办法》等相关法律和文件规定。对______________区改造项目中选择产权置换的被拆迁户，经甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成以下协议。

河豚条 甲方提供房屋的基本情况

房屋位于在_____________________小区______________，建筑面积_______平方米，房屋用途为住宅，属框架结构，装修程度为毛坯房。

第二条 乙方付款方式和时间

乙方在____________________________房屋位置为：______________，面积为：______________，评估价为：______________。乙方自愿放弃货币补偿，选择产权置换，置换房屋面积为：________单价为：____________元/平方米，合计：____________元。原房屋评估价和置换房屋价值差价为：_______元。_______方应在_________年_______月______日将差价（人民币）________元整（￥：________元）交付甲方，甲方开出收款收据给乙方，并注明收款数额及款项用途。后由甲方交给乙方房间钥匙购房合同、及其它相应的票据等。

第三条 甲方交房时间及过渡费

甲方于_________年_______月______日完成交房，房屋交付使用时将房产及其附带钥匙全部交付给乙方。根据《____________房屋征迁补偿办法》，过渡期自被征收人搬迁腾空房屋之日起计算，过渡期为24个月，过渡费为________万元/年，共计____万元。如遇特殊情况顺延过渡期限，按照原标准支付临时过渡费。

第四条