毛坯房合同范本(精选6篇)

毛坯房合同范本 篇一

随着房地产市场的发展，越来越多的购房者选择购买毛坯房，并在之后进行装修。毛坯房合同范本是购房者和开发商之间的重要文件，它规定了双方的权利和义务，保障了双方的合法权益。

一、合同主体

毛坯房合同的主体是购房者和开发商。购房者是指购买毛坯房的个人或单位，开发商是指出售毛坯房的房地产开发公司或个人。

二、合同内容

1. 房屋信息：合同应明确标明房屋的具体位置、面积、楼层、建筑结构等信息，确保购房者清楚了解所购买的毛坯房的基本情况。

2. 房屋价格：合同应明确标明房屋的总价、付款方式、定金金额、尾款金额等信息，确保购房者能够按时支付房屋款项。

3. 房屋交付：合同应明确规定房屋的交付时间、交付标准等信息，确保购房者在合理的时间内获得房屋的所有权。

4. 房屋质量：合同应明确规定房屋的质量标准、保修期限等信息，确保购房者能够享受到合格的房屋质量和售后服务。

5. 其他条款：合同可以根据具体情况增加其他条款，如装修要求、公共设施使用权等，以满足购房者的特殊需求。

三、合同签署与生效

毛坯房合同应由购房者和开发商双方签署，并经过双方确认后生效。购房者应按照合同规定的付款方式和时间支付房屋款项，开发商则应按照合同规定的时间交付房屋。

四、合同违约与争议解决

如果购房者或开发商在合同履行过程中发生违约行为，应按照合同的约定承担相应的责任。如果双方在合同履行过程中发生争议，可以通过协商、调解或仲裁等方式解决。

毛坯房合同范本 篇二

毛坯房合同范本是购房者和开发商之间的重要文件，它规定了双方的权利和义务，保障了双方的合法权益。在签署毛坯房合同之前，购房者需要了解合同的具体内容，并对其中的条款进行仔细阅读和理解。

购房者在签署毛坯房合同之前，首先要确保房屋的信息与自己的需求相符。合同应明确标明房屋的具体位置、面积、楼层、建筑结构等信息，确保购房者清楚了解所购买的毛坯房的基本情况。购房者还应仔细阅读房屋交付、房屋质量等条款，确保自己能够按时获得满足要求的房屋，并享受到合格的房屋质量和售后服务。

购房者在签署毛坯房合同时，还需要注意合同中的价格条款。合同应明确标明房屋的总价、付款方式、定金金额、尾款金额等信息，确保购房者能够按时支付房屋款项。购房者应仔细核对合同中的价格条款，确保自己能够按照合同规定的时间和方式支付房屋款项。

除了上述内容外，购房者还应仔细阅读合同中的其他条款，如装修要求、公共设施使用权等。如果购房者有特殊需求，可以与开发商协商增加相应的条款，以满足个人需求。

在签署毛坯房合同之前，购房者应当保留好合同的原件，并在签署合同前核对合同的内容，确保合同的真实性和完整性。如果合同中的条款存在不明确或不合理之处，购房者应及时与开发商进行沟通和协商，以达成双方满意的合同。

总之，毛坯房合同范本是购房者和开发商之间的重要文件，购房者在签署合同之前应仔细阅读合同的内容，并与开发商进行充分的沟通和协商，以保障自身的合法权益。

毛坯房合同范本 篇三

出租方（甲方） ：_________承租方（乙方） ：_________

身份证号码：__________________身份证号码：__________________

为明确甲乙双方的权利义务关系，双方在自愿、平等、等价有偿的原则下经过充分 协商，达成如下协议：

一、租赁内容

1、甲方将位于_________区______栋______单元______室的房屋 出租给乙方居住使用，甲方对所出租的房屋具有合法产权，来源合法。

2、 租赁期限自__________年____月____日至__________年____月____日止， 计____ 个月；房屋年租金为人民币（大写）_________________元整（ ____________元） （包括 物业费及取暖费） ，租金按年度支付，上一年度到期后 15 日内，乙方须向甲方支付下一 年度全年租金，逾期一个月以上不交，甲方有权单方终止合同。

二、双方的权利和义务

1、甲方保证室内原有水电线路能够满足乙方生活正常使用，乙方在居住期间，对 水、电、煤气等须注意防范安全隐患，如因使用不当造成人身伤亡或意外事故，乙方自 行承担，对邻居造成财产损失的，由乙方承担全部责任；乙方居住期间需注意行为举止 文明，如因道德行为方面影响邻居居住，反响强烈的，甲方有权终止租赁合同。

2、乙方所租赁房屋只限居住使用，乙方不得使用该房屋进行经营性活动，乙方在 居住期间必须在国家法律、法规、政策允许的范围内合法使用，不得在该房屋内进行非 法活动，如发现乙方有违法行为，甲方有权终止合同，并举报给公安机关。

4、在合同有效期内，乙方对所租赁的房屋及设施拥有合法使用权。但乙方不得私 自将该房屋的部分或全部转租他人；不得随意改造房屋设施，如需装修或改造，需先征 得甲方同意，并承担装修改造费用；租赁结束时，乙方须保持房屋原状，如有损毁，乙 方应负责修复或按价赔偿，且甲方不予返还保证金。

5、租房保证金为人民币________________元整（ ______________元），存放于甲方 作为履约保证金，不计利息，合同期满终止时，乙方如未发生违约行为，甲方一次性不 计利息退给乙方；在合同执行期间如因乙方原因发生赔偿费用，乙方须 15 日内补交保 证金，在约定时间内不予缴纳保证金，甲方有权终止合同。

6、租赁期间，乙方因个人原因中途退房，需提前1个月书面通知甲方，原则上只 退给乙方租房保证金，不退剩余房款；如因不可抗力或政府政策变化原因，导致本协议 不能全面履行，甲、乙双方互不承担违约责任；租金按实际租赁时间计算，多退少补。

7、发生争议，甲、乙双方友好协商解决。协商不成时，提请由当地人民法院仲裁。

8、本合同连一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字之日起生效。

毛坯房合同范本 篇四

出租方（甲方）___________

承租方（乙方）___________

甲、乙双方就房屋租赁事宜，达成如下协议：

一、甲方将位于______________________地方的房屋出租给乙方居住使用，室内主要家具有：______________________.

二、租赁期限自____年___月___日至____年___月___日，计__个月。

三、本房屋月租金为人民币_______元，按___结算。每月月初___日内，乙方向甲方支付全月租金。

四、乙方应于签合约时交付甲方人民币__________元整（￥______）作为房屋的家具押金，租赁期满乙方如不续租，应交清所有租赁期间发生的费用，交清后，甲方应无息退还押金。

五、乙方租赁期间，水费、电费、电视费、电话费、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。租赁结束时，乙方须交清欠费。

六、乙方不得随意损坏房屋设施，如需装修或改造，需先征得甲方同意，并承担装修改造费用。租赁结束时，乙方须将房屋设施恢复原状。

七、租赁期满后，如乙方要求继续租赁，则须提前_____个月向甲方提出，甲方收到乙方要求后_____天内答复。如同意继续租赁，则续签租赁合同。同等条件下，乙方享有优先租赁的权利。

八、租赁期间，任何一方提出终止合同，需提前_____个月书面通知对方，经双方协商后签订终止合同书。若一方强行中止合同，须向另一方支付违约金____元。

九、发生争议，甲、乙双方友好协商解决。协商不成时，提请由当地人民法院仲裁。

十、本合同连一式2份，甲、乙双方各执1份，自双方签字之日起生效。

甲方（签章）：_______已方（签章）：_______

________年_____月____日________年_____月____日

毛坯房合同范本 篇五

出租方（以下简称甲方）：__________身份证：____________________

承租方（以下简称乙方）：__________身份证：____________________

甲、乙双方通过友好协商，就房屋租赁事宜达成协议如下：

一、租赁地点及设施

1.租赁地址：___________________________。

2.室内附属设施：

A ：电器：_____________________________。

B ：家俱：_____________________________。

二、租用期限及其约定

1.租用期限：甲方同意乙方租用______个月；自_______年_____月_____日起至_______年_____月_____日；

2.房屋租金：每月___________元人民币；

3.付款方式：按 支付，另付押金_______元，租房终止，甲方验收无误后，将押金退还乙方，不计利息。

第一次付款计_______元人民币；

4.租赁期内的水、电、煤气、电话、有线电视、卫生治安费由乙方支付，物业管理，房屋修缮等费用由甲方支付；

5.租用期内，乙方有下列情形之一的甲方可以终止合同，收回房屋使用权、乙方需担全部责任，并赔偿甲方损失。

（1）乙方擅自将房屋转租、转让或转借的；

（2）乙方利用承租房屋进行非法活动损害公共利益的；

（3）乙方无故拖欠房屋租金达_____天；

（4）连续三个月不付所有费用的'。

三、双方责任及义务

1.乙方须按时交纳水、电、煤、电话等费用，并务必将以上费用帐单交给甲方，甲方须监督检查以上费用；

2.无论在任何情况下，乙方都不能将押金转换为房屋租金；

3.在租用期内，甲方必须确保乙方的正常居住，不得将乙方租用的房屋转租（卖）给任何第三者；或在租赁期内房租加价；

4.租用期满后，乙方如需继续使用，应提前一个月提出，甲方可根据实际情况，在同等条件下给予优先；

5.在租赁期内，甲、乙双方如有一方有特殊情况需解除协议的，必须提前一个月通知对方，协商后解除本协议；

6.乙方入住该物业应保持周围环境整洁做好防火防盗工作，如发生事故乙方应负全部责任；

7.乙方不得擅自改变室内结构，并爱惜使用室内设施，若人为损坏的将给予甲方相应赔偿；如发生自然损坏，应及时通知甲方，并配合甲方及时给予修复。

四、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决，协商不成按有关现行法规办理或提交有关仲裁机关进行仲裁。

本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，签字后即行生效。

五、其它说明

（如：入住时的水电煤字数。）

出租方：_________承租方：_________

毛坯房合同范本 篇六

甲方：

乙方：

经甲乙双方共同协商，根据《中华人民共和圆合同法》、《xxx城市房地产管理法》及其他相美法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿协商一致的基础上就所购位房达成如下协议：

第一条乙方所购商业用房的基本情况

该住房位于驻马店市小区名为

所购房屋位于

平方米， 元/㎡，总房款计拾万千

百拾 元整（小写￥元）。

第二条付款方式及期限

乙方按下列第种方式按期付款：

1、一次性付款。合同签订之日，乙方一次性付清房款的，按房屋优惠价计，乙方应实付房款 拾 万 千 百 拾 元整（小写￥元）。

2、分期付款。合同签订之日，乙方首付该住房总价款的％，计 元；20xx年xx月xx日付房款 元；20xx年xx月xx日付房款 元；余款竣工时付清 元。乙方如未按以上规定的时间付款，按逾期应付款部分日万分之四向甲方支付违约金；逾期付款超过30天后，甲方有权解除合同。

第三条交付期限及责任

甲方应当在20xx年xx月xx日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，该房屋经验收合格后交付乙方使用。交房标准：入户防盗门、全封闭塑钢阳台、窗户，全毛坯房，水电接通改造费、燃气开口费乙方自理。

但如遭遇不可抗力，且甲方在发生之日起15日内告知乙方的特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，甲方可据实予以延期。

甲方如未按合同规定的期限将该房屋交付乙方使用，按逾期交付房价总额日万分之四向乙方支付违约金；逾期交付超过30天后，乙方有权解除合同。

单方解除合同的违约责任

本合同签订后，法定可以解除合同的事由未出现时，任何一方不得解除合同，否则应向对方支付房屋总额10%的违约金。

第五条交接

该房屋由双方进行验收交接，由于乙方原因，未能按期交付的，按房价总额的日万分之四向乙方支付违约金；逾期交付超过30天后，乙方有权解除合同。

第六条甲方保证房屋没有债权债务纠纷

由于甲方原因，造成该房屋不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由甲方承担全部责任。

第七条关于产权登记的约定

1、甲方在交房前按该套房屋总销售额的2%征收维修基金，该维修基金由甲方统一代收。

2、甲方应当在房屋交付使用后的540日内，甲方办理房产权大证，分户房屋所有权证乙方自己办理或甲方统一代理办证，费用由乙方承担。面积确认以房产证为准，房款多退少补。如因甲方的责任，乙方不能在规定期限内取得房地产权属证书的，甲方同意乙方退房或按房价款的2%向乙方支付违约金，如受政策性或办证机构调整影响，办证日期可相应顺延。

第八条保修责任

以xxx通用条款和专用条款为准。

第九条双方约定的其它事项

1、未经有关部门批准或甲方同意，乙方不得擅自对该房屋进行改建、扩建，不得随意拆除房内设施、设备。

2、乙方不得侵占房屋的毗连、共用部位和设施、设备，保证走廊、楼梯、楼道的畅通，对房屋的承重结构、上下水管线、供电、燃气等设施、设备的使用，应当遵守有关规定，凡属乙方人为损坏的，由责任人负责维修或赔偿。乙方不得擅自改变与该住房有关联的公共部位和设施的使用性质。

3、小区的物业管理工作由甲方的物业管理公司负责进行管理，甲方交房后乙方物业管理费按《物业管理办法》执行。

第十条本合同在履行过程中发生的争议。由双方当事人协商解决；协商不成的，当事人可向房地产仲裁委员会申请仲裁，也可向人民法院提起诉讼。

第十一条本合同未尽事宜，可由双方约定签订补充协议。

第十二条本合同一式叁份，具有同等法律效力，甲、乙各一份，物业存档一份。

第十三条本合同自双方签字或盖章之日起生效。

甲方（签字）：乙方（签章）：