重庆市装修合同范本(推荐6篇)

重庆市装修合同范本 篇一

装修合同编号：XXXXXXX

甲方：（委托人姓名）

身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXX

联系电话：XXXXXXXXXXXX

地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

乙方：（装修公司名称）

法定代表人：XXXXXXXXXXXXXXX

营业执照注册号：XXXXXXXXXXXXXXX

联系电话：XXXXXXXXXXXX

地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

鉴于甲方拟对位于重庆市的住宅（以下简称“装修房屋”）进行装修，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下装修合同：

一、装修范围及工程周期

1.1 装修范围：包括但不限于拆除、水电改造、瓦工、木工、油漆、铺贴、安装等装修工程。

1.2 工程周期：双方约定装修工程开始日期为XXXX年XX月XX日，工期为XX天。

二、责任与义务

2.1 甲方责任：提供装修房屋的相关证件及装修资金；配合乙方进行装修工程；支付装修工程款项。

2.2 乙方责任：按照约定的装修范围和工程周期进行装修工程；保证施工质量符合国家相关标准；提供装修工程保修服务。

三、费用及支付方式

3.1 装修费用：装修费用共计人民币XXXXX元（大写：XXXXXXXXX元）。

3.2 支付方式：甲方需按照以下方式进行支付：

（1）签订合同时，甲方支付装修款项的XX%作为预付款；

（2）工程进行到一定阶段，甲方支付装修款项的XX%作为进度款；

（3）工程完工后，甲方支付装修款项的XX%作为尾款。

四、工程质量保证

4.1 乙方保证装修工程符合国家相关标准，如出现质量问题，乙方将承担免费维修责任。

4.2 装修材料的质量问题由乙方与材料供应商协商解决，甲方可提供必要的协助。

五、违约责任

5.1 乙方如未按照约定的工程周期完成装修工程，每延迟一天，甲方有权要求乙方支付相应的违约金。

5.2 甲方如未按照约定支付装修款项，每逾期一天，甲方需支付相应的逾期滞纳金。

六、争议解决

6.1 双方如发生争议，应友好协商解决；如协商不成，可向有关部门申请调解或提起诉讼解决。

6.2 本合同的解释、生效、履行及争议解决适用中华人民共和国法律。

七、其他约定

7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。

7.2 未尽事宜由双方协商解决。

7.3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

甲方（签字）： 乙方（签字）：

日期： 日期：

重庆市装修合同范本 篇二

装修合同编号：XXXXXXX

甲方：（委托人姓名）

身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXX

联系电话：XXXXXXXXXXXX

地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

乙方：（装修公司名称）

法定代表人：XXXXXXXXXXXXXXX

营业执照注册号：XXXXXXXXXXXXXXX

联系电话：XXXXXXXXXXXX

地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

鉴于甲方拟对位于重庆市的住宅（以下简称“装修房屋”）进行装修，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下装修合同：

一、装修范围及工程周期

1.1 装修范围：包括但不限于拆除、水电改造、瓦工、木工、油漆、铺贴、安装等装修工程。

1.2 工程周期：双方约定装修工程开始日期为XXXX年XX月XX日，工期为XX天。

二、责任与义务

2.1 甲方责任：提供装修房屋的相关证件及装修资金；配合乙方进行装修工程；支付装修工程款项。

2.2 乙方责任：按照约定的装修范围和工程周期进行装修工程；保证施工质量符合国家相关标准；提供装修工程保修服务。

三、费用及支付方式

3.1 装修费用：装修费用共计人民币XXXXX元（大写：XXXXXXXXX元）。

3.2 支付方式：甲方需按照以下方式进行支付：

（1）签订合同时，甲方支付装修款项的XX%作为预付款；

（2）工程进行到一定阶段，甲方支付装修款项的XX%作为进度款；

（3）工程完工后，甲方支付装修款项的XX%作为尾款。

四、工程质量保证

4.1 乙方保证装修工程符合国家相关标准，如出现质量问题，乙方将承担免费维修责任。

4.2 装修材料的质量问题由乙方与材料供应商协商解决，甲方可提供必要的协助。

五、违约责任

5.1 乙方如未按照约定的工程周期完成装修工程，每延迟一天，甲方有权要求乙方支付相应的违约金。

5.2 甲方如未按照约定支付装修款项，每逾期一天，甲方需支付相应的逾期滞纳金。

六、争议解决

6.1 双方如发生争议，应友好协商解决；如协商不成，可向有关部门申请调解或提起诉讼解决。

6.2 本合同的解释、生效、履行及争议解决适用中华人民共和国法律。

七、其他约定

7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。

7.2 未尽事宜由双方协商解决。

7.3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

甲方（签字）： 乙方（签字）：

日期： 日期：

重庆市装修合同范本 篇三

甲方：_________________

住所地址：________________________

手机号：_________________

乙方：

单位名称：

地址：

服务电话：

设计负责人：________

手机：

根据《xxx经济合同法》，以及装饰行业的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。

第一条工程项目

甲方委托乙方承担以下家装设计任务：

工程地址：_______________

第二条设计收费及支付方法

(一)本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。

经甲乙双方商定设计收费为_______元/平方米(套内使用面积，不含电脑效果图)，估算总收费____元，金额大写____元。

(二)付款方式

甲乙双方采用以下付款方式

1、量房前付预付款1000元(其中200元上门测量费和800元方案费);

2、方案通过后，出全套施工图，客户付清余款并可带走全套图纸;

3、出电脑效果图，价格：800元/张(a4);

第三条设计内容及完成日期的约定

(一)乙方提供的设计图中应有详细的设计说明。

(二)平立面图

1、原房型图

2、墙体改造图

3、平面家具布置图

4、地面图

5、天花图

6、现场制作的家具立面图(根据实际情况出或者不出)

7、门立面图(根据实际情况出或者不出)

6、厨房、卫生间局部立面图(定做的厨房除外)

7、电视背景墙立面图

8、其它现场需施工墙面的立面图

(三)剖面图

1、应标明材质、用料、颜色等

2、门窗套剖面图

3、玄关剖面图

4、天花剖面图

5、电视背景墙剖面图

6、其它需施工处剖面图

(四)水电施工图

(五)甲乙双方约定，从合同生效之日起，7天内完成平面方案图;

平面方案甲方通过后，乙方在7天内完成全套施工图。

甲方： 乙方：

委托代理人： 委托代理人：

日期： ____年___月___日

重庆市装修合同范本 篇四

委托方(甲方)：_______________ 身份证号：____________________________

承接方(乙方)：_______________ 身份证号：____________________________

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。

一、工程地点：____区____街____单元____室

二、形式结构：____层式 ____室____厅____厨____卫

三、工程项目：

1、四个房间(两卧室、两客厅)地面铺设8080瓷砖，打地角线，要求平整;一个厨房，一个卫生间墙面2540铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺3030瓷砖，要求平整;两个阳台地面铺设3030瓷砖，要求平整。

2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。

四、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期间的午餐供应，乙方负责施工。

五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。

六、工程造价：材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费____________元人民币。

七、付款方式：为确保工程质量，暂扣______元押金，________年____月____日至________年____月____日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清乙方人工费，

八、本协议一式______份，甲乙方各执______份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。

甲方签字：________________________ 乙方签字___________________________

________年____月____日 ________年____月____日

重庆市装修合同范本 篇五

原告：_____________装饰设计工程有限公司

法定代表人：______________，_____________装饰设计工程有限公司董事长。

被告：_________________，男，_____年_____月_____日出生，汉族，住__________市__________区__________路27号院1号楼25号。

诉讼请求

一、判令被告支付原告工程款______元，违约金______元;

二、本案诉讼费由被告承担。

事实与理由

原告于_____年_____月_____日同被告签订《建筑装饰装修工程施工合同》，合同约定由原告承包被告发包的_____________项目，合同价款为人民币72万元，双方约定合同生效后由被告分四次向原告支付，具体付款方式为：_________________签订合同当日支付42万元;本项目二楼、三楼地下室及一楼后包房完工支付20万元;项目整体完工后三个月至一百天内支付9万元，并约定如在一百天后支付每延期一天被告应按照1000元/天的标准向原告支付滞纳金(违约金);工程验收12个月后20天内支付剩余1万元。合同签订后，原告如约履行了合同义务，而被告却在支付第一笔合同价款和第二笔价款的一半(即1万元)后以种种理由推拖支付剩余款项。由此给原告造成了巨大的经济损失，为维护原告的合法权益，特依据《xxx民事诉讼法》第119条之规定诉至贵院，请依法判决，以维护原告的合法权益。。

__________市__________区人民法院

具状人：______________装饰设计工程有限公司

_____年_____月_____日

附：合同副本__________份。

本诉状副本______份。

其它证明文件_____份。

重庆市装修合同范本 篇六

为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。

第一条：工程概况

1.工程地址：___________________________________

2.居室规格：总计：施工面积____________平方米。

3.施工内容：详见本合同附件

(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。

4.工程开工日期：______年______月______日5工程竣工日期：______年______月______日工程总天数：________天

第二条：工程价款工程价款(金额大写)___________________元，详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。

第三条：质量要求

1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。

详见本合同附件(三)《家庭装潢工程材料决算清单》。

2.工程验收标准，双方同意参照浙江省地方标准《住宅装饰装修验收标准》规定。

3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

第四条：付款方式

1.合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半(年月日)，甲方即第二次付施工工费的40%。

剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。

(注：施工工费包括人工费)甲方付清工程价款，，乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。

验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。

2.工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。

增减项目的价款，当场结清。

3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。

4.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。

第五条：违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。

因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

第六条：合同的变更和终止

1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。

任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。

如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。

2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

第七条：合同生效

1.本合同由双方盖章，签字后生效。

2.本合同一式份，甲乙双方及见证部门各执壹份。

甲方(业主)：(签章)

乙方：(签章)

电话：电话：

签约日期：