重庆市家装合同范本(最新6篇)

重庆市家装合同范本 篇一

在进行家庭装修时，签署一份合同是非常重要的，它可以保护双方的权益，明确双方的责任和义务。下面是一份重庆市家装合同范本，供参考使用：

合同编号：（根据实际情况填写）

甲方（业主）：

地址：

电话：

乙方（装修公司）：

地址：

电话：

一、装修内容及标准

1. 甲方要求乙方完成的装修内容及标准为：

（具体列出装修工程的项目和标准，如墙面涂料、地板材料、门窗型号等）

2. 若乙方在装修过程中需要进行变更，应提前征得甲方同意，并签署书面变更协议。

二、装修工期及支付方式

1. 装修工期为（具体填写工期），自合同签署之日起计算。

2. 甲方应按以下方式支付装修款项：

（具体列出支付方式和时间节点，如首付款、阶段性付款等）

三、保修期及售后服务

1. 乙方提供的装修材料和工艺保修期为（具体填写保修期限）。

2. 乙方承诺在保修期内提供免费维修服务，但不包括人为损坏或不当使用导致的损坏。

四、违约责任

1. 若甲方违约，未按时支付装修款项，应按照每逾期一天支付总款项的（具体填写违约金比例）作为违约金。

2. 若乙方违约，未按合同约定完成装修工程，应按每逾期一天支付总款项的（具体填写违约金比例）作为违约金。

五、争议解决

本合同的解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。双方协商解决，若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他事项

（在此可以添加双方约定的其他事项）

七、附则

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（业主）：（签字） 乙方（装修公司）：（签字）

日期： 日期：

重庆市家装合同范本 篇二

在进行家庭装修时，签署一份合同是非常重要的，它可以保护双方的权益，明确双方的责任和义务。下面是一份重庆市家装合同范本，供参考使用：

合同编号：（根据实际情况填写）

甲方（业主）：

地址：

电话：

乙方（装修公司）：

地址：

电话：

一、装修内容及标准

1. 甲方要求乙方完成的装修内容及标准为：

（具体列出装修工程的项目和标准，如墙面涂料、地板材料、门窗型号等）

2. 若乙方在装修过程中需要进行变更，应提前征得甲方同意，并签署书面变更协议。

二、装修工期及支付方式

1. 装修工期为（具体填写工期），自合同签署之日起计算。

2. 甲方应按以下方式支付装修款项：

（具体列出支付方式和时间节点，如首付款、阶段性付款等）

三、保修期及售后服务

1. 乙方提供的装修材料和工艺保修期为（具体填写保修期限）。

2. 乙方承诺在保修期内提供免费维修服务，但不包括人为损坏或不当使用导致的损坏。

四、违约责任

1. 若甲方违约，未按时支付装修款项，应按照每逾期一天支付总款项的（具体填写违约金比例）作为违约金。

2. 若乙方违约，未按合同约定完成装修工程，应按每逾期一天支付总款项的（具体填写违约金比例）作为违约金。

五、争议解决

本合同的解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。双方协商解决，若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他事项

（在此可以添加双方约定的其他事项）

七、附则

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（业主）：（签字） 乙方（装修公司）：（签字）

日期： 日期：

重庆市家装合同范本 篇三

甲方：________________

法人执照号码：__________________法定代表人：_____________

地址：__________________________

委托代理人：____________________身份证号：_______________

乙方：________________

营业执照号码：__________________法定代表人：_____________

地址：__________________________

委托代理人：____________________身份证号：_______________

行业准入证号码：________________

工程设计师：____________________身份证号：_______________

施工负责人：____________________身份证号：_______________

丙方：__________________________

社团登记证号码：________________

地址：__________________________

重庆市家装合同范本 篇四

转让方(甲方)： 号：

顶让方(乙方)： 号：

甲、乙、双方经友好协商，就店铺转让事宜达成以下协议：

一、甲方将自己位于 街(路) (原为： )转让给乙方使用，建筑面积为 平方米。

二、租期到 年 月 日止，年租金为 元人民币 日之前交清。押金 元。店铺交给乙方后，乙方同意履行该租赁合同，保证经营项目符合国家法规。交纳水电费等各项经营使用费用，该合同期满后由乙方领回交纳的押金 元，该押金归乙方所有。

三、现有装修、装饰、设备(包括 )在甲方收到乙方转让金后无偿归乙方使用，租赁期内乙方有转让权(但不能破坏店内基本使用布局，水电 墙面地砖完整性)。

四、 乙方在 年 月 日前一次性向甲方支付顶手费(转让费)共计人民币大写 元。

五、租期内甲方继续以甲方名义办理营业执照、税务登记等相关手续，但相关费用及由乙方经营引起的债权全部由乙方负责，与甲方无关。乙方接手经营前该店铺及营业执照上所载企业所欠一切由甲方负责偿还，与乙方无关。

六、如因自然灾害等不可抗因素导致乙方经营受损的与甲方无关，但因国家征用拆迁店铺，有关补偿归乙方。

七、合同期满 乙方有优先续约权。

八、本合同一式两份，双方各执一份，签字之日起生效。

甲 方号

乙 方 号

年 月 日

重庆市家装合同范本 篇五

委托方(甲方)：

承接方(乙方)：

工程项目：

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。

第一条：工程概况

1、工程地址：___________________________________

2、居室规格：

总计：施工面积____________平方米。

3、施工内容：详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。

4、工程开工日期：______年______月______日

5、工程竣工日期：______年______月______日

工程总天数：________天

第二条：工程价款

工程价款(金额大写)___________________元，详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。

第三条：质量要求

1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件(三)《家庭装潢工程材料决算清单》。

2、工程验收标准，双方同意参照浙江省地方标准《住宅装饰装修验收标准》规定。

3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

第四条：付款方式

1、合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半(年月日)，甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注：施工工费包括人工费)

甲方付清工程价款，，乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，

甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。

2、工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。

3、甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。

4、甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。

第五条：违约责任

合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

第六条：合同的变更和终止

1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

第七条：合同生效

1、本合同由双方盖章，签字后生效。

2、本合同一式份，甲乙双方及见证部门各执壹份。

甲方(业主)：(签章)乙方：(签章)

电话：电话：

签约日期：

重庆个人房屋装修合同范本2

本合同双方当事人：

发包方(以下简称甲方)：

名称：

地址：延安市东关45栋2单元202室

重庆市家装合同范本 篇六

原告：_____________装饰设计工程有限公司

法定代表人：______________，_____________装饰设计工程有限公司董事长。

被告：_________________，男，_____年_____月_____日出生，汉族，住__________市__________区__________路27号院1号楼25号。

诉讼请求

一、判令被告支付原告工程款______元，违约金______元;

二、本案诉讼费由被告承担。

事实与理由

原告于_____年_____月_____日同被告签订《建筑装饰装修工程施工合同》，合同约定由原告承包被告发包的_____________项目，合同价款为人民币72万元，双方约定合同生效后由被告分四次向原告支付，具体付款方式为：_________________签订合同当日支付42万元;本项目二楼、三楼地下室及一楼后包房完工支付20万元;项目整体完工后三个月至一百天内支付9万元，并约定如在一百天后支付每延期一天被告应按照1000元/天的标准向原告支付滞纳金(违约金);工程验收12个月后20天内支付剩余1万元。合同签订后，原告如约履行了合同义务，而被告却在支付第一笔合同价款和第二笔价款的一半(即1万元)后以种种理由推拖支付剩余款项。由此给原告造成了巨大的经济损失，为维护原告的合法权益，特依据《xxx民事诉讼法》第119条之规定诉至贵院，请依法判决，以维护原告的合法权益。。

__________市__________区人民法院

具状人：______________装饰设计工程有限公司

_____年_____月_____日

附：合同副本__________份。

本诉状副本______份。

其它证明文件_____份。