企业发电合同范本【优选6篇】

企业发电合同范本 篇一

随着能源需求的不断增长，越来越多的企业开始考虑自行发电以满足其能源需求。在此背景下，签订一份合适的企业发电合同变得至关重要。本文将介绍一份企业发电合同范本，以供参考。

合同标题：企业发电合同

合同日期：[填写合同签订日期]

合同双方：

发电方：[发电企业名称]

地址：[发电企业地址]

联系人：[发电企业联系人姓名]

电话：[发电企业联系电话]

电子邮箱：[发电企业联系邮箱]

用电方：[用电企业名称]

地址：[用电企业地址]

联系人：[用电企业联系人姓名]

电话：[用电企业联系电话]

电子邮箱：[用电企业联系邮箱]

一、发电设施

1. 发电方将在[发电设施位置]建设并运营发电设施，设施容量为[发电设施容量]。

2. 发电设施将按照国家能源法规和安全标准进行运营，并确保设施的可靠性和稳定性。

二、用电需求

1. 用电方将从发电方购买所需的电力，用电容量为[用电容量]。

2. 用电方将按照国家能源法规和安全标准使用购买的电力，并确保用电设备的合法性和安全性。

三、电力交付

1. 发电方将按照双方约定的交付时间和地点，将所产生的电力交付给用电方。

2. 电力交付的方式包括但不限于输电线路、变电站等。

四、电力价格

1. 电力的价格将按照双方约定的计价方式确定，计价单位为人民币（元/千瓦时）。

2. 电力价格的调整将根据国家能源政策和市场行情进行，双方可协商确定调整方式和周期。

五、合同期限

1. 本合同自[合同生效日期]起生效，有效期为[合同期限]。

2. 若任何一方希望终止合同，应提前[提前终止期限]书面通知对方。

六、违约责任

1. 若一方未履行本合同约定的义务，应承担相应的违约责任。

2. 一方违约的赔偿金额将按照双方合同约定的方式进行计算。

七、法律适用与争议解决

1. 本合同适用中华人民共和国法律。

2. 对于因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；若协商不成，应提交至有管辖权的人民法院解决。

八、其他条款

1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商并签署补充协议。

2. 本合同一式两份，用电方和发电方各执一份，具有同等法律效力。

本范本仅供参考，具体合同条款可根据实际情况进行修改和调整。双方应在签订合同之前仔细阅读并确保对所有条款达成一致。签订合同后，双方应按照合同约定履行各自的义务，以确保合同的有效执行。

企业发电合同范本 篇二

随着能源需求的不断增长，越来越多的企业开始考虑自行发电以满足其能源需求。在此背景下，签订一份合适的企业发电合同变得至关重要。本文将介绍一份企业发电合同范本，以供参考。

合同标题：企业发电合同

合同日期：[填写合同签订日期]

合同双方：

发电方：[发电企业名称]

地址：[发电企业地址]

联系人：[发电企业联系人姓名]

电话：[发电企业联系电话]

电子邮箱：[发电企业联系邮箱]

用电方：[用电企业名称]

地址：[用电企业地址]

联系人：[用电企业联系人姓名]

电话：[用电企业联系电话]

电子邮箱：[用电企业联系邮箱]

一、发电设施

1. 发电方将在[发电设施位置]建设并运营发电设施，设施容量为[发电设施容量]。

2. 发电设施将按照国家能源法规和安全标准进行运营，并确保设施的可靠性和稳定性。

二、用电需求

1. 用电方将从发电方购买所需的电力，用电容量为[用电容量]。

2. 用电方将按照国家能源法规和安全标准使用购买的电力，并确保用电设备的合法性和安全性。

三、电力交付

1. 发电方将按照双方约定的交付时间和地点，将所产生的电力交付给用电方。

2. 电力交付的方式包括但不限于输电线路、变电站等。

四、电力价格

1. 电力的价格将按照双方约定的计价方式确定，计价单位为人民币（元/千瓦时）。

2. 电力价格的调整将根据国家能源政策和市场行情进行，双方可协商确定调整方式和周期。

五、合同期限

1. 本合同自[合同生效日期]起生效，有效期为[合同期限]。

2. 若任何一方希望终止合同，应提前[提前终止期限]书面通知对方。

六、违约责任

1. 若一方未履行本合同约定的义务，应承担相应的违约责任。

2. 一方违约的赔偿金额将按照双方合同约定的方式进行计算。

七、法律适用与争议解决

1. 本合同适用中华人民共和国法律。

2. 对于因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；若协商不成，应提交至有管辖权的人民法院解决。

八、其他条款

1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商并签署补充协议。

2. 本合同一式两份，用电方和发电方各执一份，具有同等法律效力。

本范本仅供参考，具体合同条款可根据实际情况进行修改和调整。双方应在签订合同之前仔细阅读并确保对所有条款达成一致。签订合同后，双方应按照合同约定履行各自的义务，以确保合同的有效执行。

企业发电合同范本 篇三

本合约于＿＿＿＿年＿＿月＿＿日在＿＿＿＿市订立，订立合约双方为：

＿＿＿省电力公司（以下简称“供方”）

总办事处设于＿＿＿＿＿市东风三路八号

＿＿＿＿有限公司（以下简称“用方”）

总办事处设于＿＿＿＿＿＿＿市。

双方经过慎重考虑后，确认为了相互的利益，同意由＿＿＿＿电力系统向澳门供电。

兹订立合约如后，双方必须并同遵守履行其责任。

第一条 总则

第一款：本合约经＿＿＿省及澳门地区有关当局核准并由双方正式签约之日起生效，合约总期限为贰拾贰年，即知＿＿＿＿年＿＿月＿＿日至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日，此合同可在到期后续订，为此，用电方最晚应在到期日前半年向供方提出，经双方协商一致后续订。否则，供方不保证到期日后的连续供电。考虑在此期限内有不可预计的各种变化情况。因此，若任何一方提出修改本合约的有关条款时，须经双方协商一致修改后生效。

第二款：“供方”对“用方”所采用之“供电价目表”为本合约的一部分，为附件一。

双方商定附件一所指的价目表（一）及价目表（二）将适用于“用方”的供电量及月最高功率，其确定办法（略）。

第三款：《供电运行细则》为本合约的一部分，为附件二。

第四款：如本合约的条文与附件一、附件二的内容有不符或矛盾时，应按下列次序为取舍之准则：

（１）本合约。

（２）附件一（略）。

（３）附件二（略）。

第二条 供电

第一款：“供方”同意自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日开始向“用方”供电。双方应遵守合约所订明之供电价格、供电条件等规定。

＿＿＿＿年至＿＿＿＿年“供方”供应“用方”逐年的“基本限额功率”及“超限额功率”的最高值均受下列数值限制（略）。

第二款：每年１０月３１日前，“用户”将交给“供方”次年分月预计最高功率值，该条最高功率值不应超过上表所列的规定值。但“用方”提出的该年最高功率值超过第一款表列的规定值时，须与“供方”协商确定。

一年内每月实际取得“基本限额功率”等级最高功率千伏安（ｋｖａ）值不应低于上一年同月实际取用的“基本限额功率”等级最高功率千伏案（ｋｖａ）值的＿＿＿％。计算由“用方”向“供方”支付价目表（一）的功率费时，“基本限额功率”等级最高功率千伏安（ｋｖａ）值亦按不低于上一年同月实际取用的“基本限额功率”等级最高功率值的百分之＿＿＿为限制。若“供方”由于人力不可抗拒的原因，须对“用方”提出临时减少功率，则该月的实际取用最高功率值，可按该月的表计实测记录数值计收价目表（一）中的功率费。

第三款：上述电力“供方”以＿＿＿万伏＿＿＿赫兹频率供应“用方”。

在第一阶段“供方”将由＿＿万伏变电站的＿＿＿万伏母线，以两回＿＿＿万伏线路接至澳门北面变电站供电。该系统根据将来供电负荷增长的需要，得予以扩充。

第四款：供电质量标准及供电运行管理制度均应符合附件二《供电运行细则》之规定。

第三条 供电价目

第一款：供电价目以港元计算，“用方”应按月以港元向“供方”支付电费。

第二款：双方同意按第一条第二款附件一供电价目表及第二条第一款第二款的规定计算和支付电费。

第四条 供电工程建设及运行维护

第一款：在合约有效期内为满足对用方的供电，在＿＿＿电力系统内的有关电力工程建设，其设备及全部建设费均由供方负责。

第二款：由＿＿＿市二十二万伏变电站至澳门北面变电站的输电线路的建设，在＿＿＿市境内的建设费用由供方负责，在澳门境内的线路及全部变电设备的建设费用由用方负责。

第三款：＿＿＿市至澳门北面变电站的输变电设备的运行维护工作：＿＿＿＿市境内的设备由供方负责；澳门境内的设备由用方负责。上述所指者按附件二《供电运行细则》执行。

第五条 供电之计量及发单结付

第一款：全部收费及校核仪表，均安装于＿＿＿＿市变电站的＿＿＿＿万伏线路出线端。

供电计量仪表由下列两组仪表所组成：

（１）一级称为收费用仪表，由供方供给，并属供方所有。用方所耗用电量及月最高功率值，将由此组仪表记录，并据此发单收费。

（２）另一组称为校核用仪表，由供方供给，并属供方所有。

以上仪表的校验由供方负责，用方派人参加共同核定后，共同加封。

第二款：上述第一款所指的两组计量仪表的组成及特点见附件二。

第三款：当任何收费电度表或收费最高功率（千伏安或千瓦）指示器停止记录或被发现该月的计量记录不正确，则应以校核仪表之计量记录数作为收费之根据，直至缺陷校正后才恢复使用。若因电流或电压回路故障或其他原因使全部收费仪表及校核仪表均同时不正确记录时，则双方可参照装于珠海变电站内的其他仪表及装于澳门北面变电站之线路仪表进行推算后，协商确定收费所依据的数值。

第四款：若用方或供方对任何收费电度表或最高功率指示器的准确度有怀疑时，应立即通知对方，共同派人员对该仪表进行校验。当仪表的准确度超出±＿＿＿％的极限时，即认为不准确，而用校核仪表之计量数作为收费根据。计量仪表之运行管理按附件二《供电运行细则》的规定进行。

第五款：（１）供方于每月最后一天的上午抄录上述全部电表之读数同时将最高功率（千伏安及千瓦）指示器之读数摄影两份，对方各执一份存案，抄读表后，立即将指示器指针拨回零位。

（２）抄读表时用方应派代表在场，并将抄读表之数值签字确认。

第六款：双方将按本条之规定，由供方按月向用方发出收费收单，用方应在收到收费帐单后的＿＿＿天内，将应付之电费拨入广东省电力公司指定的专用帐户内。

第七款：若由于任何原因，帐单上之帐目有差错，则该帐目须经双方同意而修改。

第六条 电力供应的中止或减少

第一款：供方应尽量保证对用方供电的可靠性。万一供方电力系统发生故障而造成供电中断时，供方应及时通知对方并尽速恢复供电，并按附件二《供电运行细则》的规定处理。

第二款：当供方或用方电力系统需进行预定的设备停电检修时，双方将根据附件二《供电运行细则》之规定取得协商和作必要之安排后，按技术上需要的最短时间范围内暂时停止或减少电力供应。

第三款：供方无需向用方负责第一款、第二款因电力供应中止或减少而导致之损失。

第七条 免除对引起损失、毁坏或不便之责任

第一款：若任何一方因无法抗拒之外力而受阻或推迟履行本合同中任何一条之责任时，受阻或推迟履行合约的一方对另一方遭受的损失不负赔偿之责任。并且合约将在该段时间暂停。在引起受阻或推迟之原因停止后，合约应重新充分生效；若此种推迟超过十二个月，则任何一方可以发出书面通知终止此合约，随后此合约便告终止。

第二款：上款所述的无法抗拒之外力，是指超出供方或用方的能力所能控制的灾祸或其他任何偶然事件。

第八条 补偿贸易方式的预付款项

第一款：用方同意因取用电力而向供方提供二亿港币的无息预付款项，作为＿＿＿省电力系统向澳门供电的电力工程建设费用，合约正式签订后，用方应按下列年份及日期向供方支付。

本合约正式签订后一个月以内 ＿＿＿＿＿＿＿万港元

＿＿＿＿年＿＿月 ＿＿＿＿＿＿＿万港元

＿＿＿＿年＿＿月 ＿＿＿＿＿＿＿万港元

＿＿＿＿年＿＿月 ＿＿＿＿＿＿＿万港元

＿＿＿＿年＿＿月 ＿＿＿＿＿＿＿万港元

第二款：供方对用方所预付之无息款项以补偿贸易的方式，从＿＿＿＿年＿＿月份开始，分＿＿＿＿年，每年＿＿万元，分十二个月，在每月之电费结算中支付偿还。

第三款：即使遇供电中断的情况，本条第一、第二款仍继续生效，并以港币支付结算。

第九条 文件的递送

第一款：任何一方给予对方之通知及发给对方之帐单，以下述方式递送为合格。给予供方之通知，须书写供方之名称及地址，派送或由已付邮资之挂号件邮寄往供方在＿＿＿市之注册地址；给予用方之通知或帐单，须书写用方之名称及地址，派送或由已付邮资之挂号件邮寄往用方的澳门之注册地址。

第十条 解决争执

第一款：凡有关执行本合约所发生的一切争执，应通过友好协商解决。

第二款：倘双方不能按照本条第一款规定获得圆满解决时，可向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，并适用中国法律解决争端。

第十一条 文字

第一款：本合约之中文本、葡文本及英文本，于本合约之订立及解释有相等之确实性及有效性。

第二款：供方与用方相互间之书信及技术性文件的来往，可使用中文或葡文，并附有英文译本。

第十二条 合约正副本

第一款：本合约的中、葡、英文本各有正本二份，副本＿＿份。供方和用方各执中、葡、英文本正本合约各一份，副本＿＿份。

经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等将作为本合同的组成部分、具有合同的效力。

供方：中国＿＿＿＿＿＿＿省电力公司（盖章）

用方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿市电力有限公司（盖章）

附件一 供电价目表（略）

附件二 供电运行细则（略）

企业发电合同范本 篇四

甲方(买方)：

乙方(卖方)：

华能果多水电有限公司(以下简称甲方)和西藏昌都三源电力实业有限责任公司(以下简称乙方)按照《xxx经济合同法》本着权利与义务相一致、平等互利、诚实信用的原则，经双方共同协商后，特签订本合同，合同内容如下:

二、采购要求

乙方需在8月15日前将本次采购物资运抵果多电站10kV施工配电所。

乙方采购的物资规格、型号应与报价物资一致。

三、合同价款

本合同价款金额人民币(大写)陆万陆仟陆佰伍拾壹元整(￥：66,元)。

四、合同价款支付

付款方式：采购物资运抵现场，经验收合格后，乙方向甲方支付全额增值税专用发票，甲方向乙方支付总价的95%即人民币大写陆万叁仟叁佰壹拾捌元肆角伍分(￥：元)。自验收之日起一年后，支付剩余的5%质保金。

五、违约责任

甲、乙双方若有违反本合同条款，应承担合同总价款2%的违约金(工程款每月按采购合同总价的1%递增计算)。

由运输造成的物资损坏，则由乙方自负。

物资移交后，人为造成物资损坏或在使用过程中达到物资使用寿命和自然损坏，由甲方承担责任和相关经济损失。

六、合同争议与解决

凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，双方同意任何一方可以向合同签署当地法院提出诉讼。

法院判决对双方都有约束力。

上述过程发生的费用除上述仲裁裁决或法院判决另有规定外，应由败诉方承担。

在法院审理期间，除法院审理的事项外，合同仍应继续履行。

六、附则

经双方协商同意后变更或补充条款，可作为本采购合同的组成部分。

合同设备的支付条件、交货时间和地点等详见合同有关条款。

买方保证按合同文件的规定向卖方付款，承担合同文件规定的买方的全部责任和义务。

本合同经买卖双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

合同有效期自合同生效日期起至质量保证期结束止。

合同正本2份，双方各执1份。副本4份，其中买方3份，卖方1份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

企业发电合同范本 篇五

甲方(委托人)：_________________

乙方(居间人)：_________________

甲乙双方根据《xxx合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

一、委托事项

1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。

2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。

二、甲方义务

1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。

2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的%向乙方承担违约金。

三、乙方的义务

1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，协助甲方对该工程项目进行实地考察。

2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的%(即人民币万元，大写：_________________万元)。

2、居间报酬结算方式：_________________居间报酬总金额为人民币 万元，在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后，建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的 %)到账后，次日将报酬总额中的万(大写：_________________元整)以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内，甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款，甲方可以转帐或现金的方式支付。

3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户，也可直接支付现金予乙方指定代理人。

五、保密事项

1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。

3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同，居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。

六、合同终止

1、本合同签字生效后，如果至 年 月 日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

2、如居间成功，本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。

3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

七、争议解决方式

如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

八、其他事项

1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

2、本合同含正本一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写，具真实性及法律效力。

甲方：

乙方：

日期：

企业发电合同范本 篇六

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

根据《xxx合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任义务，经双方协商，现就有关事宜约定如下，供双方共同遵守：

第一条 工程概况

1、 工程名称： 施工变安装工程

2、 工程内容：

（2）、配电房内：安装高压柜三面（一进一计一出），安装低压（抽出式）馈电柜三面（一总二出），敷设 （规格）高压电缆 米及两个电缆头制作，对高低压变配电设备进行调试。

第二条 承包方式

包工包料，如有超出设计图及本合同安装工程预算书内容的部分，甲乙双方另行签订补充协议。

第三条 工期

1、合同工期总日历天数为 日。工期从甲方自建配电房交付乙方进场安装之日起算，同时以甲方预付款付到乙方帐户的次日开始计算工期，此两项条件以最迟达到的条件开始计算工期，竣工日期以乙方完成安装并经 供电局验收合格之日取得、并向甲方出示“接电通知书”之日止。

2、施工期间如遇不可抗力的自然因素影响施工的，甲方应顺延工期。

3、等待 供电局高压线路安排停电计划时间不在本合同工期内。

4、等待甲方向 供电局交纳计量用的电表、电压互感器、电流互感器的时间不在本合同工期内。

第四条 工程预算造价及工程款的结付方式：

1、 工程造价按照 年《全国统一安装工程预算定额 目表》和《 建筑工程费用定额》计取，安装工程预算为人民币 圆整（￥ ）（本预算书只作为拨款依据，不能作为结算依据，定额子目以实际发生计取）。

2、 工程款的支付

（1） 本合同签订后，乙方进场安装变压器并敷设电缆完成至总工程量的 %时，甲方按预算总价的 %向乙方支付工程进度款；

（2） 在工程安装完毕后乙方向甲方提交结算书及有关资料，甲方在收到结算书及完善的资料之日起，十四个工作日内审核完毕（在此之间，乙方必须配合甲方审核工作，否则一切后果将由乙方承担），双方在结算书上签字确认后，并在送电后五个工作日内向乙方结付工程余款（须扣除1%的维修保证金，不计息）。

（3） 结付工程款前，乙方应按结算总额提供税务发票（含保修金）。施工用水电费由乙方支付。

第五条 保修期限

在甲方正常使用的前提下（正常使用条件是指：按配置的负荷要求用电，不超负荷用电），乙方对本工程安装质量承担保修责任，安装工程的保修期限为两年，从供电局验收合格之日起算，人为或不可抗力原因造成的除外。

第六条 材料的采购

1、 甲方所采购的主要设备及材料必须有相关的认证资质并按照甲方指定的产品进行购置。乙方包料所用的材料必须是合格产品，否则必须清退出场，已施工的由乙方无条件返工。

2、 在甲方工地范围内施工，待施工完毕交付甲方使用后，如出现人为破坏所造成的一切损失应由甲方负责。

第七条 竣工验收

工程竣工后，由 供电局按有关供电技术规范进行初验收，甲方以本工程通过 供电局验收合格作为合格的标准。如工程质量出现不符合 供电局的有关技术规范及标准的，所造成的整改及返工费用由乙方负责，并负责整改至通过供电局的验收为止。

第八条 安全责任

乙方必须按国家有关供电安全操作规程进行施工，保证施工安全，在施工过程中，乙方应自行办理有关安全、保险等手续，如有因乙方自身的安全责任事故的由乙方承担。

第九条 关于隐蔽工程