管道运输合同范本(最新6篇)

管道运输合同范本 篇一

管道运输合同范本是一种用于管理和规范管道运输业务的合同模板。该合同范本适用于管道运输服务提供商和货物所有者之间的合作关系，涵盖了双方的权利和义务。下面是一个典型的管道运输合同范本的示例：

合同编号： [合同编号]

合同签订日期： [签订日期]

甲方： [管道运输服务提供商]

地址： [甲方地址]

联系人： [甲方联系人]

电话： [甲方电话]

邮箱： [甲方邮箱]

乙方： [货物所有者]

地址： [乙方地址]

联系人： [乙方联系人]

电话： [乙方电话]

邮箱： [乙方邮箱]

一、合同目的

本合同的目的是规范甲方向乙方提供管道运输服务的相关事宜。

二、运输服务内容

1. 甲方将根据乙方的需求，提供管道运输服务，包括但不限于运输、装卸、储存等服务。

2. 甲方应确保运输服务的安全性和及时性，并按照乙方的要求妥善处理货物。

三、运输费用和支付方式

1. 运输费用：乙方应根据甲方提供的运输费用清单，按照约定的标准支付相应费用。

2. 支付方式：乙方应在货物交付前支付全部运输费用。

四、货物保险

1. 甲方应为货物购买适当的保险，以确保货物在运输过程中的安全。

2. 乙方应向甲方提供货物的详细信息，以便甲方购买适当的保险。

五、违约责任

1. 任何一方未能履行本合同规定的义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

2. 合同解除：若一方严重违约，对方有权解除本合同，并要求赔偿损失。

六、争议解决

本合同的解释和争议解决应依据适用的法律进行。如双方无法协商解决争议，应提交至有管辖权的法院裁决。

七、其他条款

1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为 [合同有效期]。

2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决，并以书面补充协议形式确认。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

签字日期： 签字日期：

管道运输合同范本 篇二

管道运输合同范本是一种用于规范和管理管道运输业务的合同模板。该合同范本适用于管道运输服务提供商和货物所有者之间的合作关系，明确双方的权利和义务。以下是一个典型的管道运输合同范本的示例：

合同编号： [合同编号]

合同签订日期： [签订日期]

甲方： [管道运输服务提供商]

地址： [甲方地址]

联系人： [甲方联系人]

电话： [甲方电话]

邮箱： [甲方邮箱]

乙方： [货物所有者]

地址： [乙方地址]

联系人： [乙方联系人]

电话： [乙方电话]

邮箱： [乙方邮箱]

一、合同目的

本合同的目的是规范甲方向乙方提供管道运输服务的相关事宜。

二、运输服务内容

1. 甲方将根据乙方的需求，提供管道运输服务，包括货物的装卸、运输、储存等服务。

2. 甲方应按照乙方的要求，确保货物的安全和及时交付。

三、运输费用和支付方式

1. 运输费用：乙方应根据甲方提供的运输费用清单，按照约定的标准支付相应费用。

2. 支付方式：乙方应在货物交付前支付全部运输费用。

四、货物保险

1. 甲方应为货物购买适当的保险，以确保货物在运输过程中的安全。

2. 乙方应向甲方提供货物的详细信息，以便甲方购买适当的保险。

五、违约责任

1. 任何一方未能履行本合同规定的义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

2. 合同解除：若一方严重违约，对方有权解除本合同，并要求赔偿损失。

六、争议解决

本合同的解释和争议解决应依据适用的法律进行。如双方无法协商解决争议，应提交至有管辖权的法院裁决。

七、其他条款

1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为 [合同有效期]。

2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决，并以书面补充协议形式确认。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

签字日期： 签字日期：

管道运输合同范本 篇三

甲方：签订日期：

乙方：合同编号：

供需双方本着平等互利，等价有偿，诚实信用的原则，在协商一致的基础上签订本合同。需方向供方订购下列货物，经双方协商一致，特签订本合同，具体内容如下：

一、供货清单：

二、费用总计：(人民币)

费用总计：人民币：元整。

二、运输方式及费用：

1运输方式：2甲方货运详细地址：

三、付款方式：

1货到付款

2支付方式为：电汇至供方指定账户或支票。

四、交货时间：

交货日期：

五、货物验收

2验收方式：从货到之日起，需方应在7个工作日内验收并在验收单上签字，乙方派技术人员配合验机，逾期视为需方已验收。

3在承运商为乙方所指定的前提下，如货到甲方时发生货运破损，甲方应立即与承运商签订货物破损证明，并将此证明在甲方收到货两个工作日提交乙方，否则乙方将不负责向承运商办理索赔事宜。

六、产品质量及售后服务：

乙方保证向甲方所提供所有货物均为原厂、原保、全新产品。

鉴于本合同供货清单中第一项，此项产品甲方在享有两年保修后，乙方向甲方承诺第三年免费保修，保修时间为甲，乙双方合同签订之日起计三年。

享受原厂所规定的售后服务。

七、保修条款：

按原厂商标准

八、所有权：货物所有权在甲方未全部支付货款前仍属于乙方，如甲方未能在合同规定的付款期限内履行付款义务，乙方有权将货物收回，同时甲方须承担因此给乙方造成的一切经济损失，包括但不限于支付违约金、货物收回所产生的运费及其他相关费用。

九、风险转移：货物损毁的风险自甲方验收合格之日起转移到甲方。

十、违约责任：

1乙方责任：乙方如因非不可抗力的原因而造成不能交货的或逾期交货，乙方需承担相应

违约责任，每延误一天须按合同总额的千分之一向需方支付违约金。

2甲方责任：甲方未能按时履行其付款义务，应承担违约责任，每延误一天须按合同总额

的千分之一向供方支付违约金。

3乙方承诺所提供的本合同清单中所列为原厂正品，如有不符，在无偿退货的同时，乙方

应支付甲方合同总金额的10%的违约金。

十一、不可抗力：因台风、地震、水灾以及其它非需、供方责任造成的，不能预见、不能避免、并不能克服的客观情况为不可抗力。

遇有不可抗力的一方，应立即将事件情况通知对方，并在15天内提供事件详情以及合同不能履行，或部分不能履行，或需要延期履行的理由的有效证明文件，按事件对履行合同的影响程度，由双方协商决定是否解除合同、部分免除履行合同的责任或延期履行。

十二、解决纠纷的方式：如履行本合同发生争议，双方应首先协商解决。

如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

通过法律程序予以解决。

十三、合同担保：如需提供担保，另签订担保合同作为本合同附件。

十四、合同变更：合同履行中，如一方需要修改，必须在供方发货前3日提出，在双方同意后签订补充协议作为本合同之附件。

十五、本合同一式肆份，供方执贰份，需方执贰份。

未尽事宜，依照《xxx民法典》的规定处理。

签订时间：年月日签订地点：市区

需方：供方：(盖章)(盖章)

代表人：代表人：地址：地址：

电话：电话：传真：邮编：传真：邮编：开户银行：

帐号：

经办人：开户银行：帐号：经办人：

管道运输合同范本 篇四

发包人(甲方)：

承包人(乙方)：

根据《xxx经济合同法》、《xxx建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

工程名称：金游城一期商铺消防管道保温工程

工程地点：南通市通州区金游城

工程内容：消防管道保温、保温层防护、建筑垃圾清运等。

二、工程承包范围及承包方法、工期

1、承包范围：一期商铺、屋面，阳台消防管道保温、保温层防护。

2、承包方式：包工包料。

3、合同工期：90天(日历天)。

三、质量标准及验收

1、工程质量标准：符合国家现行质量检验验收标准：合格

2、材料质量要求：材料的使用、必须按发包人核价确认的材料品牌、规格执行。

3、施工技术要求：

⑴、保温层的外包材料必须搭接，内保温棉不得外露。

⑵、转角，弯头处的保温要密实。

4、工程施工完成后需要经发包人项目部、物业管理公司等相关人员验收确认。

四、合同价款与支付

1、本合同价款采用固定单价方式。

⑴、合同价款中包括的风险范围：施工期间各类建材的市场风险和政策性调整、人工的市场风险。

⑵、风险费用的计算方法：已含在合同单价内，不予调整。

⑶、合同金额(暂定)：元(人民币大写：叁万柒仟元整)。 ⑷、合同约定单价：

①、橡胶保温管(厚度2cm)材料费：元/ m3

②、橡胶保温管制作、安装人工费：元/m3

③、直管保温层保护层制作、安装人工费、材料费：元/m2

④、弯管、阀门保温层保护层制作、安装人工费、材料费：元/m2 ⑤、华美橡塑胶：元/kg

2、工程预付款：无工程预付款。

3、工程量的确认：工程完成后按照经发包人成本合约部、项目部实测工程量进行决算。

4、工程款(进度款)支付

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：

⑴、工程验收合格、工程决算审计结束，承包人完全退场并拆除全部临时设施，清运完全部建筑垃圾，并开足100%的发票后，付至决算审定价的95%，

⑵、审定价的5%作为质量保修金，在质量保修期壹年满后七个工作日内(无息)返还承包人。

五、安全施工

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受政府部门及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。安全施工防护费用已经含在合同总价款内。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担;承包人违反安全规定或安全措施不到位，所造成的施工人员生命及财产损失的，费用由承包人承担;由此给发包人造成的损失，由承包人承担。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

法人代表： 法人代表：

电话： 电话：

账号： 帐号：

时间： 时间：

管道运输合同范本 篇五

本部受甲方(货主)委托，依据《汽车货物运输规则》的规定甲方(货主)与乙方

(驾驶员)协商一致，订立以下协议：

甲(货主) 乙(驾驶员或车主)

1、车型车号 车辆单位

3、乙方承运货物名称，货物重量吨，共计件，货物价值人民币元，装货地点，途径 ，到达地点 ，启运时间 ，到达时间共 天。

4、乙方应在规定的期限内将货物交付给甲方指定的收货人，逾期乙方应承担违约责任，并赔偿甲方经济损失。

5付款方式：按元，装好货，甲乙双方验货以后，甲方预付给乙方 元，余款 元，在货物到达终点且签回单给甲方后付清运费。

6、发车后，承运方发生的如燃油车损过路过桥费、被盗、被劫等不可抗拒的一切费用，由乙方(车主)自行承担。途中 人押车，伙食货费由支付。

7、乙方应保证货物安全运输，从货物启运至货物到达终点途中发生的丢失、缺失、污染、损坏等均有乙方(车主)负责赔偿。

8、甲乙双方如发生争议，应由甲乙双方共同协商解决，如双方解决不了，可按法律程序解决。

9、甲乙双方应认真审视协议合同内容，本协议一式三份，签字或盖章即可生效。补充 甲方住址：

甲方(代理人)签名：

乙方(车主或驾驶员)签名：

中介方：

电话：

签发日期 年 月 日

管道运输合同范本 篇六

甲方(买方)：

乙方(卖方)：

法定代表人：

依据《xxx合同法》有关规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，经共同协商为明确双方权利和义务，特订立本合同，以便共同遵守：

风险提示：标的物信息

买卖合同中应根据标的物的类型，在合同中将其特定化。防止因产品约定不清，而产生纠纷。

数量、价款要明确，包括数额的计量单位，大多数事项应由双方协定，同时需要标出标的物的单价、总价，币种、支付方式及程序等，各项须明确填写，不得含糊。

一、材料名称、数量、价格

材料名称：_______柴油;

数量：________升;

价格：单价_____元/升。

二、卸货地点及要求

风险提示：履行期限、地点和方式

履行期限、地点和方式要明确，履行方式是送货还是自行提货这不仅涉及运输费用的承担，而且还将涉及货物在运输途中发生毁损、灭失风险的承担问题;履行期限约定不明将会严重影响到合同内容的顺利履行、实施，产生逾期交货等纠纷。同样的合同履行地点不明也会容易引发争议。

如：有的合同对履行期限作出模糊约定，如“一个月内履行完毕”，但从何时起算一个月没有约定，这就容易使双方产生歧义，都作出对自己有利的解释;如果将期限明确化，约定在“某年某月某日前履行完毕”则就避免了歧义的产生。

在甲方提前一日通知乙方送油后，乙方必须按甲方要求的数量将柴油在甲方指定的时间内运送至甲方指定的地点，确保甲方机械的正常运转。

三、质量要求、技术标准：以国家标准所规定的要求为准。

四、验收标准

每次送油时，甲、乙双方指定专人对柴油的质量和数量进行验收。如质量不合格，甲方有权退货并终止合同，由此所造成的相应损失由乙方全部承担;当月由于乙方单次计量仪器有误，导致加油量不足时，甲方有权要求乙方将本次加油不足部分补齐;如一个月内累计发现三次计量仪器有误且给甲方造成损失时，按照当月三次计量缺少的比例，在月度累计结算时，甲方将以3倍的补偿扣除乙方结算货款并终止合同。

五、付款方式

风险提示：价款支付

在实务中，有的买卖合同只是简单地约定合同款项的金额，对于款项的支付时间和支付方式却未作出约定。这一漏洞将为支付方无限期不支付或迟延支付找到借口。

另外，需方应尽量采取银行转账方式来履行支付货款。明确付款的具体期限及条件，尽量要简单、明确易实施，避免催款方因为无法举证付款条件成就而不能主张货款的风险。设定明确的逾期付款的违约责任，有效督促或威慑合同付款方。

甲方以现金、支票、转账等乙方认可的方式付款，结算周期按甲方工程计量拨款周期支付。付款时乙方须为甲方提供有效燃油发票

六、其他责任事项

风险提示： 违约责任

违约责任要条款化，在出现违约情形时，能有效执行，避免纠纷。很多合同对违约责任没作约定或约定太过含糊，不具可操作性。比如有的合同约定“违反合同约定，支付违约金10万元”，这个约定就太过笼统，实务中很难操作。

具体应明确，违反合同的哪条约定，应承担何种违约责任，如：质量不符、数量不符、未按时足额付款、未及时交货等等，不同违约情况应制定相应的违约责任，另外，违约金的数额要具体化、数字化，以便于向违约方主张。

在柴油运输过程中，所发生的丢失、消防、运输安全等一切事故由乙方承担，甲方对此不承担连带责任。

七、本合同所订一切条款，甲、乙双方不得擅自变更或修改，如一方单独变更、修改本合同，由修改合同方赔偿对方由此引起的一切损失。如甲、乙双方有任何一方违约，守约方可单方面解除合同。

八、本合同未尽事宜由甲、乙双方共同协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

风险提示：争议解决方式

合同双方一旦发生争议，协商不成的只能求助于仲裁机构或法院。那么具体选择哪一种方式，则需要当事人双方约定，如果选择仲裁机构就一定要明确是哪个仲裁委员会，否则就会因约定不明而致约定条款无效。

当然双方也可以约定管辖的法院，而约定法院则只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院、标的物所在地法院中选择其一，而不能随意选择，否则该条款无效。

九、本合同在执行过程中如发生争议或纠纷，由甲、乙双方另行协商解决，如无法协商解决可向合同签订地人民法院起诉。

十、本合同一式_____份。甲方_____份，乙方____份，自双方签字盖章之日起生效。

风险提示：证据保留

注意保留和收集合同及附件以及合同履行过程中形成的补充协议、送货单、购销凭证、发票签收记录、双方的来往函件、备忘录、会议纪要、传真件，交通票据、运输单、电话记录、电子邮件等等书面、视频、录音资料，一旦发生纠纷，这些证据都将有可能成为有力的事实证据。

甲方：

_____年____月____日

签订地点：

乙方：

法定代表人：

_____年____月____日