购房印花合同范本(优质6篇)

购房印花合同范本 篇一

购房印花合同范本是指购房者和房产开发商或中介公司之间签订的买卖合同中的印花税相关条款的样本。购房印花合同范本在购房交易中起到了重要的法律保障作用，保护了购房者的权益，规范了购房交易的程序和步骤。

购房印花合同范本一般包括以下几个方面的内容：

1. 合同的基本信息：包括合同的标题、签订日期、买卖双方的姓名、联系方式等基本信息。

2. 房屋的基本信息：包括房屋的地址、面积、户型、楼层等基本信息。

3. 买卖价格和支付方式：包括房屋的总价、首付款金额、贷款金额、分期付款方式等。

4. 房屋的交付和验收：包括房屋的交付时间、交付标准、验收标准等。

5. 违约责任和解决争议的方式：包括购房者和开发商之间的违约责任和解决争议的方式，一般会约定仲裁或诉讼的方式。

购房印花合同范本的主要目的是保护购房者的合法权益，避免购房交易过程中的纠纷和风险。购房者在签订购房印花合同之前，应该仔细阅读合同中的条款，了解自己的权益和责任。如果购房者对合同中的条款有任何疑问，可以咨询律师或专业人士进行解答。

购房印花合同范本的使用对于购房交易的双方都非常重要。对于购房者来说，购房印花合同范本可以作为参考，帮助其了解购房交易的程序和步骤，保护自己的权益。对于房产开发商或中介公司来说，购房印花合同范本可以规范购房交易的流程，确保交易的合法性和有效性。

购房印花合同范本的内容可以根据具体的法律法规和地方性规定进行调整和修改。购房者在签订购房印花合同之前，应该了解当地的相关法律法规和政策，确保自己的权益得到保障。

购房印花合同范本的签订是购房交易的重要环节，购房者应该保持警惕，避免被不合法的合同条款所欺骗。购房者在签订购房印花合同之前，应该认真阅读合同中的条款，特别是关于价格、交付和违约责任等方面的内容，确保自己的权益得到保护。

购房印花合同范本的使用可以提高购房交易的透明度和规范性，减少购房纠纷的发生。购房者在签订购房印花合同之前，应该对合同内容进行全面的了解和评估，确保自己能够满意地完成购房交易。购房者在购房过程中应该保持警惕，避免被不法分子所欺骗，确保自己的合法权益得到保护。

购房印花合同范本的使用可以提高购房交易的效率和简便性，减少购房者和开发商之间的沟通成本。购房者在签订购房印花合同之前，应该与开发商或中介公司进行充分的沟通和协商，确保自己的需求得到满足。购房者在购房过程中应该保持冷静和理性，避免冲动购房，确保自己做出明智的决策。

购房印花合同范本的使用可以保护购房者的合法权益，规范购房交易的程序和步骤。购房者在签订购房印花合同之前，应该仔细阅读合同中的条款，了解自己的权益和责任。购房者在购房过程中应该保持警惕，避免被不法分子所欺骗，确保自己的合法权益得到保护。购房者在购房过程中应该保持冷静和理性，避免冲动购房，确保自己做出明智的决策。购房者在购房过程中应该与开发商或中介公司进行充分的沟通和协商，确保自己的需求得到满足。购房者在购房过程中应该保持冷静和理性，避免冲动购房，确保自己做出明智的决策。购房者在购房过程中应该与开发商或中介公司进行充分的沟通和协商，确保自己的需求得到满足。购房者在购房过程中应该保持冷静和理性，避免冲动购房，确保自己做出明智的决策。购房者在购房过程中应该与开发商或中介公司进行充分的沟通和协商，确保自己的需求得到满足。

购房印花合同范本 篇二

购房印花合同范本是指购房者和房产开发商或中介公司之间签订的买卖合同中的印花税相关条款的样本。购房印花合同范本在购房交易中起到了重要的法律保障作用，保护了购房者的权益，规范了购房交易的程序和步骤。

购房印花合同范本的使用对于购房交易的双方都非常重要。对于购房者来说，购房印花合同范本可以作为参考，帮助其了解购房交易的程序和步骤，保护自己的权益。对于房产开发商或中介公司来说，购房印花合同范本可以规范购房交易的流程，确保交易的合法性和有效性。

购房印花合同范本的内容可以根据具体的法律法规和地方性规定进行调整和修改。购房者在签订购房印花合同之前，应该了解当地的相关法律法规和政策，确保自己的权益得到保障。

购房印花合同范本的签订是购房交易的重要环节，购房者应该保持警惕，避免被不合法的合同条款所欺骗。购房者在签订购房印花合同之前，应该认真阅读合同中的条款，特别是关于价格、交付和违约责任等方面的内容，确保自己的权益得到保护。

购房印花合同范本的使用可以提高购房交易的透明度和规范性，减少购房纠纷的发生。购房者在签订购房印花合同之前，应该对合同内容进行全面的了解和评估，确保自己能够满意地完成购房交易。购房者在购房过程中应该保持警惕，避免被不法分子所欺骗，确保自己的合法权益得到保护。

购房印花合同范本的使用可以提高购房交易的效率和简便性，减少购房者和开发商之间的沟通成本。购房者在签订购房印花合同之前，应该与开发商或中介公司进行充分的沟通和协商，确保自己的需求得到满足。购房者在购房过程中应该保持冷静和理性，避免冲动购房，确保自己做出明智的决策。

购房印花合同范本的使用可以保护购房者的合法权益，规范购房交易的程序和步骤。购房者在签订购房印花合同之前，应该仔细阅读合同中的条款，了解自己的权益和责任。购房者在购房过程中应该保持警惕，避免被不法分子所欺骗，确保自己的合法权益得到保护。购房者在购房过程中应该保持冷静和理性，避免冲动购房，确保自己做出明智的决策。购房者在购房过程中应该与开发商或中介公司进行充分的沟通和协商，确保自己的需求得到满足。购房者在购房过程中应该保持冷静和理性，避免冲动购房，确保自己做出明智的决策。购房者在购房过程中应该与开发商或中介公司进行充分的沟通和协商，确保自己的需求得到满足。购房者在购房过程中应该保持冷静和理性，避免冲动购房，确保自己做出明智的决策。购房者在购房过程中应该与开发商或中介公司进行充分的沟通和协商，确保自己的需求得到满足。

购房印花合同范本 篇三

本协议双方当事人：

卖方(以下简称甲方)：

买方(以下简称乙方)：

甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，双方遵照执行：

第一条 房屋的基本情况。

甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于 号楼 单元 号 ;房屋结构为砖混结构，建筑面积 平方米。

房屋价格： 该房屋房价为(人民币) 元整;

第三条 付款方式

乙方于本协议签定之日一次向甲方支付 元购房款后，该房屋产权即归乙方所有。

第四条 在乙方交清该房屋房款后，甲方将该房屋钥匙交付给乙方，产权交割完毕。

第五条 关于产权登记的约定。

在乙方付清甲方房款后，甲方提供该房屋相关手续给乙方，由乙方负责办理房屋产权登记过户手续，办理该房产过户登记的所有税费由乙方承担。

第六条 甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，没有按揭借款、抵押债务、租金等，甲方均在交易前办妥，交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。

第七条 因本房屋所有权转移所发生的大修基金和各项税费，均按政府的规定由乙方向各相关部门交纳，该房屋售房协议生效后，一切费用由乙方承担。

第八条 本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。

第九条 本合同空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同及其补充协议中未规定的事项，均遵照xxx有关法律、法规和政策执行。

第十条 本协议在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方均可向人民法院起诉，本协议所有义务责任履行完(即过户完毕)后，本协议终止。

第十一条 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力，自签定之日起生效，任何一方不得修改、涂改和转让本协议。

甲方(签章)： 乙方(签章)：

身份证号： 身份证号：

购房印花合同范本 篇四

??出卖方(甲方)： 身份证号码：

??买受方(乙方)： 身份证号码：

??一、甲方自愿将其位于__市__号六层单元房的二楼北单元，建筑面积平方米，以人民币(大写)壹拾伍万叁仟元整(￥：元)的价款出售给乙方。

??二、此地皮属国有土地，甲方不承诺办理房产证手续。

??三、交款办法：购房款一次性付清，即交付乙方钥匙。

??四、乙方在签订购房合同后，不得随意要求退房，若有特殊理由，经甲方同意后，必须接受按乙方交款总额的5%，赔偿给甲方，作为赔偿给甲方的经济损失。

??五、购房户应得房屋设施标准：

??(1)水、电入户;

??(2)外墙甲方采用水泥压光刷外墙漆为标准;

??(3)室内墙面水泥压光，地板为毛地板;

??(4)厨房、卫生间、上下水预留接口到位(不包括洁具);

??(5)阳台铝合金封闭(包括推拉扇);

??(6)入户门为三防盗(室内门由用户安装)。

??六、房屋所属权：永久性归乙方所有(乙方有权出让，甲方不能以任何理由阻挡，否则要承担经济责任和法律责任)。

??七、__号六层楼内的场地、楼梯、通道、属所有住户公共所有，任何人不得私自占用。

??八、乙方不经甲方同意，任何人都不能私自改变主体结构，若违犯合同规定的住户，要承担一切经济责任及法律责任(轻者甲方责令恢复原状、重者移交人民法院)，有权行使甲方职责。

??九、购房户居住期间必须服从楼房负责管理规定的各项制度，违者楼房负责人有权采取措施停电、停水给予制约。

??十、本合同签字盖章后生效。

??十一、此合同一式二份，甲乙双方各执一份，若有购房户提出公证，由乙方向公证单位交公证费，甲方概不承担。

??甲方： 乙方：

??代表： 代表：

??签订日期： 年 月 日

购房印花合同范本 篇五

根据《xxx合同法》、《xxx城市房地产管理法》等有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则，经协商一致，达成如下条款：

第一条商品房情况

该商品房销售许可证号：

商品房座落：区、县、路、道、街

设计用途建筑结构建筑层数为层。

建筑面积平方米，其中：套内建筑面积平方米，公共部位分摊建筑面积平方米。

商品房平面图见附件一，商品房抵押、租赁等情况见附件二。

商品房土地来源为：。以出让方式取得土地使用权的，土地使用年限为年，自年月日至年月日为止。

第二条商品房价款

商品房销售按建筑面积计算，每平方米价格为元(币种:)，价款为元，计(大写)。

第三条商品房交付日期

商品房竣工，经验收合格后，方可交付;未经验收或验收不合格的，不得交付。

甲方于年月日前，将商品房交付乙方。如遇不可抗力，不能履行合同的，双方同意按下列第种方式处理：

1、变更合同。

2、解除合同。

第四条乙方付款形式及付款时间

乙方按下列第种形式付款：

1、一次性付款。

2、分期付款。

3、其他方式。

第五条甲方逾期交付商品房的处理

除遇不可抗力外，甲方如未按本合同第三条约定日期交付商品房，逾期在日内的，乙方有权向甲方追究已付款利息，利息自合同约定甲方应支付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。

如超过上述约定期限的，乙方有权按照下述的第种约定，追究甲方违约责任：

1、合同继续履行。甲方应支付乙方已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。

此外，甲方还应每日按商品房价款的‰0向乙方支付违约金。

2、解除合同。甲方应退还乙方已付款、支付已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至甲方退还乙方已付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，甲方还应每日按商品房价款的‰0向乙方支付违约金。乙方的实际损失超过甲方支付的违约金时，甲方还应承担赔偿责任。

第六条乙方逾期付款的处理

乙方如未按本合同第四条约定的日期付款，逾期在日内的，甲方有权追究乙方逾期付款及其利息，利息自合同约定乙方应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。

如超过上述约定期限的，甲方有权按照下述的第种约定，追究乙方违约责任：

1、合同继续履行。乙方应支付逾期付款及其利息，利息自合同约定乙方应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，乙方还应每日按商品房价款的‰0向甲方支付违约金。

2、解除合同。乙方应每日按商品房价款的‰0向甲方支付违约金。

第七条商品房建筑面积与销售建筑面积差异的处理

商品房建筑面积以房屋所有权证记载面积为法定依据。商品房建筑面积与甲方销售面积差异不超过±3%(包括±3%)的，每平方米价格保持不变，商品房价款按商品房建筑面积与销售建筑面积的差异多退少补。面积差异超过±3%的，双方约定如下：

第八条商品房质量及保修责任

甲方交付的商品房的质量和设备等应符合国家有关规定和甲方的(见附件三)，未达到国家规定标准和的，甲方应承担责任。

在乙方正常使用情况下，甲方应按照《天津市商品住宅质量保证书》的规定履行保修责任。因乙方擅自拆改造成损坏的，甲方不承担责任。

第九条商品房配套设施运行的约定

下列配套设施运行日期约定如下：

1、上水：

2、下水：

3、供电：

4、燃气(气源种类)：

5、暖气：

上述配套设施未按约定日期运行的，甲方应在日内采取补救措施，并赔偿乙方损失;超过上述约定期限的，甲方应赔偿损失，并且每项还应按商品房价款的%向乙方支付违约金。

第十条商品房设计变更的约定

甲方未征得乙方同意，不得擅自变更商品房的房屋设计和环境布局(见附件四)。确需变更的，甲方应自设计变更方案确定之日起日内与乙方协商。

乙方同意变更的，双方订立补充合同。

乙方不同意变更，或甲方擅自变更的，乙方有权解除合同。解除合同的，甲方应退还乙方已付款、支付已付款的利息，利息自乙方付款之日次日起至甲方退还乙方已付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，甲方还应按商品房价款的%向乙方支付违约金。

第十一条商品房交接

商品房交付时，甲方应书面通知乙方办理商品房交接手续，提供《天津商品住宅质量保证书》和《天津市商品住宅使用说明书》，交接房屋钥匙。

第十二条商品房产权登记

商品房竣工验收合格后，甲方须在30日内办理房屋所有权初始登记。

初始登记完毕后，甲方应在180日内，及时协助乙方办结房屋所有权转移登记。

甲方未按时办理房屋所有权初始登记或未在约定期限内协助乙方办结房屋所有权转移登记的，按下列第种约定处理：

1、合同继续履行。甲方应按商品房价款的%向乙方支付违约金。

2、解除合同。甲方应退还乙方已付款、支付已付款利息，利息自乙方付款之日次日起至甲退还乙方已付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，甲方还应按商品房价款的%向乙方支付违约金。

3、。

第十三条物业管理

关于物业管理的服务内容和收费标准等，按有关规定由乙方与物业管理企业订立物业管理合同。

第十四条产权纠纷和债权债务纠纷的约定

甲方保证在交付商品房时，无产权纠纷和债权债务纠纷。如存在产权纠纷和债权债务纠纷，由甲方承担全部责任。

第十五条争议处理

本合同发生争议，甲乙双方应协商解决。协商不成时，按下列第种方式处理：

1、向仲裁委员会申请仲裁;

2、向人民法院提起诉讼。

第十六条合同附件

本合同未尽事宜，甲乙双方另行订立补充合同(见附件五)。

附件一至附件五均为本合同不可分割的部分，具有同等效力。

第十七条合同份数

本合同连同附件共页，一式五份，甲、乙双方各执一份，备案机关存留一份，其他二份备用，具有同等效力。

第十八条合同生效

本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。当事人另有约定的，按照其约定。

甲方：乙方：

年月日年月日

委托代理人：委托代理人：

年月日年月日

附件一：商品房屋平面图

附：商品房方位图;分门分层平面图(1：100或1：200)，将该商品房圈红，加盖骑缝章。

附件二：商品房抵押、租赁等情况

附件三：商品房质量及设备等情况

附件四：商品房房屋设计和环境布局情况

附件五：补充合同

合同登记备案栏

经办人：

购房印花合同范本 篇六

甲方：

乙方：

甲乙双方在协商一致下，依照《xxx合同法》的相关规定订立本合同，合同约定如下：

一、委托事项

甲方委托乙方购买内蒙古房地产开发有限公司房产，房屋面积80。33平米，房屋总价贰拾陆万贰仟叁佰叁拾。

二、委托方式

甲方在本协议签订之前，以乙方名义向内蒙古跃达房地产开发有限公司缴纳首付款拾万伍仟叁佰叁拾元，以乙方名义向银行申请借款，乙方只是名义借款人，实际还款人为甲方。

三、产权过户

乙方在五年内为甲方办理房屋产权变更手续。

四、房屋居住权

甲方为实际购房人，拥有房屋的完全居住权，乙方应协助甲方领取房屋钥匙。

五、违约金条款

乙方未能在合同规定期限内协助甲方办理房屋变更手续，应支付甲方肆拾万违约金，但因甲方未能还清银行借款导致不能办理变更手续的，乙方不承担责任。

六、争议解决方式

因本合同发生的一切纠纷，由双方协商解决，协商不成，应提交xxx区人民法院解决。

七、本合同未尽事宜，由双方协商后签订补充协议，补充协议与本协议有同等法律效力。

八、本合同自双方签字后生效，一式两份，具有同等法律效力。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日