穿线施工合同范本(经典6篇)

穿线施工合同范本 篇一

在进行任何施工项目之前，签订合同是至关重要的。而对于穿线施工来说，签订一份合同则显得尤为重要。以下是一份穿线施工合同范本，旨在为双方提供明确的权益和责任。

合同编号：_________

签订日期：_________

甲方（施工方）：________________

地址：________________

联系电话：________________

乙方（需求方）：________________

地址：________________

联系电话：________________

一、项目概述

1.1 本合同的目的是为了实施甲方提供的穿线施工服务，以满足乙方的需求。

1.2 本项目的详细信息如下：

（1）施工地点：________________

（2）施工范围：________________

（3）施工时间：________________

二、服务内容

2.1 甲方将按照乙方的要求在指定地点进行穿线施工，以满足乙方的通信和网络需求。

2.2 甲方将负责提供所需的人力、设备和材料，确保施工的顺利进行。

2.3 甲方将按照行业标准和乙方的要求，确保施工质量符合预期。

三、合同期限

3.1 本合同自签订之日起生效，至穿线施工完成之日止。

3.2 如因不可抗力等原因导致施工延误，双方应协商解决，并可根据实际情况延长合同期限。

四、付款方式

4.1 乙方应在穿线施工完成后，按照约定的价格和付款方式支付给甲方相应的费用。

4.2 如乙方未按时支付费用，甲方有权暂停施工，并要求乙方支付滞纳金。

五、保密条款

5.1 双方同意在签订本合同期间和施工过程中保守彼此的商业机密和技术信息。

5.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露或使用对方的商业机密和技术信息。

六、违约责任

6.1 如一方违反本合同的任何条款，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此造成的损失。

6.2 如因不可抗力等原因导致一方无法履行合同，应及时通知对方，并尽力减少损失。

七、争议解决

7.1 如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。

7.2 如协商无法解决争议，双方同意将争议提交至有管辖权的法院解决。

八、其他条款

8.1 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

8.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。

甲方（施工方）：_______________

签字：_______________

日期：_______________

乙方（需求方）：_______________

签字：_______________

日期：_______________

本合同经双方确认后生效。

穿线施工合同范本 篇二

随着通信和网络技术的发展，穿线施工在建筑和工程领域中变得越来越重要。为了确保施工的顺利进行和双方的权益得到保护，签订一份穿线施工合同是必要的。以下是一份穿线施工合同范本，旨在为双方提供明确的权益和责任。

合同编号：_________

签订日期：_________

甲方（施工方）：________________

地址：________________

联系电话：________________

乙方（需求方）：________________

地址：________________

联系电话：________________

一、项目概述

1.1 本合同的目的是为了实施甲方提供的穿线施工服务，以满足乙方的需求。

1.2 本项目的详细信息如下：

（1）施工地点：________________

（2）施工范围：________________

（3）施工时间：________________

二、服务内容

2.1 甲方将按照乙方的要求在指定地点进行穿线施工，以满足乙方的通信和网络需求。

2.2 甲方将负责提供所需的人力、设备和材料，确保施工的顺利进行。

2.3 甲方将按照行业标准和乙方的要求，确保施工质量符合预期。

三、合同期限

3.1 本合同自签订之日起生效，至穿线施工完成之日止。

3.2 如因不可抗力等原因导致施工延误，双方应协商解决，并可根据实际情况延长合同期限。

四、付款方式

4.1 乙方应在穿线施工完成后，按照约定的价格和付款方式支付给甲方相应的费用。

4.2 如乙方未按时支付费用，甲方有权暂停施工，并要求乙方支付滞纳金。

五、保密条款

5.1 双方同意在签订本合同期间和施工过程中保守彼此的商业机密和技术信息。

5.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露或使用对方的商业机密和技术信息。

六、违约责任

6.1 如一方违反本合同的任何条款，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此造成的损失。

6.2 如因不可抗力等原因导致一方无法履行合同，应及时通知对方，并尽力减少损失。

七、争议解决

7.1 如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。

7.2 如协商无法解决争议，双方同意将争议提交至有管辖权的法院解决。

八、其他条款

8.1 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

8.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。

甲方（施工方）：_______________

签字：_______________

日期：_______________

乙方（需求方）：_______________

签字：_______________

日期：_______________

本合同经双方确认后生效。

穿线施工合同范本 篇三

甲方：__________________

乙方：__________________

甲方委托乙方进行__________________工程。为明确和维护甲、乙双方责权利，依据__________________及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：

一、工程名称：__________________.

二、工程地点：__________________.

三、承包方式：__________________.

四、工程造价：__________________.

五、工程内容和范围：高压线路架设；变压器安装；配电间高低压配电盘及计量安装。拆除原已安装变压器及高压电杆；延伸高压线路的电线电杆架及安装；配电间拆除及搬迁安装。

六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。

七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。

八、工程款项支付：工程完工交付甲方乙方正常使用后，由甲方一次性付清工程款。

九、甲方责任：甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。按约定时间支付工程款，否则视为违约。如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。

十、乙方责任：负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。保证工程进度确保按期按质完工，通电正常使用。

十一、安全施工：乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。

十二、解决合同纠纷方式：在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。

十三、本合同正本______份，副本______份。具有同等效力，甲乙双方各执正本______份，副本______份。其它未尽事宜，由双方另行商定补充。

甲方（盖章）：_____________

_____

乙方（盖章）：__________________

______年______月______日

穿线施工合同范本 篇四

甲方：________________供电公司

乙方：________________供电公司

根据《xxx合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，电力_____________供电公司将承包给施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

第一条工程概况

一、工程名称：_________________

二、工程内容：_________________

三、工程地点：_________________

四、设计单位：_________________

五、工期：_________________

六、质量标准：_________________

七、合同价款(工程总造价)：_________________工程施工费用总造价暂定(￥)_____________万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。

第二条、合同使用的语言文字、标准和适用法律

一、合同语言：_________________汉语

二、适用法律：_________________国家法律、法规，以及工程所在地地方法规。

三、适应标准、规范：_________________建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。

第三条甲乙方驻工地代表

一、甲方项目负责人：_________________

二、乙方项目负责人：_________________

三、工程甲方代表：_________________负责施工全过程工程质量检查。

第四条甲方工作

一、施工场地具备开工条件和完成时间要求：_________________甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续

二、负责组织_____________省电力_________________供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

三、根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。

四、负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。

第五条乙方工作

一、按照国家电力工程质量验评标准，担负施工任务。

二、与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。

三、在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。

四、对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。

五、提供施工的工程进度计划及相应进度统计表和工程事故报表，提供前后设备对比变化的照片及录像，并移交档案。

六、遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用，但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。

七、已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。

八、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。

九、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。

第六条工程质量等级

一、工程质量等级：_________________按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。

二、质量评定部门：__________________供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。

第七条验收和重新检验

一、甲方根据乙方的申请，组织_____________省电力________________供电公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的`工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。

二、检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并承担由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。

三、隐蔽工程和中间验收。工程施工达到合同约定的隐蔽工程和中间验收时，乙方应提前二天通知甲方进行验收，甲方应及时进行验收。验收合格后方可进行隐蔽和继续施工，验收不合格，乙方应在限定时间内修改后重新验收。

第八条工程预付款本工程开工前不预付工程款。

第九条工程款支付

一、工程款支付方式：_________________支票

二、工程款支付金额和时间：_________________工程竣工决算后，扣除工程决算款_____________%做为保修金，其余工程决算款付给乙方。

第十条竣工决算

一、竣工日期为乙方送交竣工报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

二、乙方在工程竣工验收合格后一个月内向甲方提交决算报告。

三、保修金和支付方式：_________________按工程决算款_____________%，保修期满全部付清，保修金无论在何种情况下均不计算利息。第十一条保修条款

一、保修内容、范围：_________________乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。

二、保修期限：_________________一年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内，乙方应在接到修理通知之内起3天内派人修理，否则，甲方可委托他人修理，因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方支付。

第十二条争议因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由_____________市仲裁委员会仲裁。

第十三条安全施工在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不负责;由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任;由于乙方原因造成的工期延误，每延期一天，乙方向甲方支付工程决算款千分之一的违约金。由于乙方施工原因造成线路、变电所停电等事故，所发生的损失，也均由乙方承担责任并担负全部经济损失。

第十四条合同的生效和份数本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门

第十五条附加条款合同条款中未尽事宜，双方协商解决。

甲方：______________供电公司负责人：_________________经办人：_________________

乙方：______________供电公司法人代表：_________________经办人：_________________

________年________月________日________年________月________日

穿线施工合同范本 篇五

甲方：_______________

乙方：_______________

为确保高压输电线路安全供电，防止在输电线路保护区内建筑施工过程中造成人身伤亡和设备事故，经甲、乙双方协商，共同签定安全施工协议，内容如下：

乙方安全责任：

一、凡是施工现场的各种大型机械，例如：塔吊、井字架、汽车吊、翻斗车、挖掘机、布料车、打桩机等等设备，不得进入高压输电线路保护区（线路两侧米范围内）内作业，大型机械旋转范围内其最前端与带电导线的水平距离必须保持米以上。

二、保证作业塔吊经有关部门检验合格，在有效使用期限内。塔吊在线路侧作业时，不得吊装超重或长度超过７米的物件，风力大于５级应停止作业，并将吊绳收起。

三、做好在施工现场范围内输电线路杆塔的安全防护措施（如做安全护栏和防撞墙等），各种运输车辆不得碰撞输电杆塔、拉线等电力设施，不得在杆塔、拉线周围10米范围内取土。

五、要确保施工工具、材料堆放的位置远离高压输电线路米以外，并采取保证电力设施安全的必要措施。

六、在输电线路附近的高层建设施工时，不往输电线路侧抛掷任何物件，要采取可靠措施防止建筑垃圾飘浮物刮至输电线路上造成故障。

七、在输电线路保护区内装设或拆除脚手架、剪伐树木时事先和甲方取得联系，经会签同意后方可施工。

八、在施工现场设置专职安全员（监督员），负责检查施工安全、布置落实安全措施和现场监护确保线路安全运行。

九、一旦发生施工影响的线路故障，马上停止工作，保护现场，及时抢救伤员，立刻向有关部门和供电公司报告。

十、由于违章施工造成的一切人身、设备伤害和损失后果自负。

甲方安全责任：

一、对乙方现场作业人员进行输电线路防护的安全知识宣传和指导。

二、对施工现场的输电线路防护措施是否安全可靠进行检查，对乙方施工现场提出保证安全的要求，并监督实施，制止危及输电线路安全运行的施工行为。

处罚：

乙方如没有落实安全责任，甲方将报请政府电力管理部门对施工现场终止供电，并处予10000元及以下罚款；造成输电线路故障跳闸的，甲方将报请政府电力管理部门对施工现场终止供电，责令其停止作业，进行整改，赔偿甲方经济损失，视其情节处予50000元及以下罚款，并追究肇事者的法律责任。

甲方：_______________（公章）

负责人：_______________

线路专责人：_______________

穿线施工合同范本 篇六

甲方：

乙方：

低压电线路改造施工事项，经甲乙双方共同协商同意达

成以下协议，双方愿共同遵守。

一、总工程量：

1、工程量按电杆数计算，挖电杆坑回填和竖电杆清理线路障碍物在内。

2、调运电杆上下车工作量及拆旧线并如数集中到一起。

3、放线、拉线及相关工作量。

二、施工技术要求：

1、所有工程量必须按供电所施工技术员技术要求施工。

2、服从安排、听从指挥、安全保质保量、按期完成总工程。

三、安全责任：

村级民工在施工时严格按电力建设工程使用民工安全须知施工，一切安全责任乙方施工人员自负，甲方不负任何责任。

四、工程价：

1、具体工价按电杆计算，设计到红春变压器的每根350元，青坪变压器的每根390元。

2、以上工价包括二次搬运费。

3、乙方中途停工者，甲方有权扣减工资。

五、工资结算办法：

1、工程完工验收合格后，一次性付清。

2、中途不预支工资。

六、未尽事宜：

1、未尽事宜，甲乙双方代表协调解决。

2、此合同一式二份，双方各执一份，自签字盖章之日起生效。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

年 月 日 年 月 日