地面坍塌施工合同范本(精选6篇)
地面坍塌施工合同范本 篇一
地面坍塌施工合同范本是为了规范地面坍塌施工过程中的各项事宜而制定的一种合同文本。地面坍塌施工是指在建筑工程或其他工程中，为了改变地面的形状或提供基础支撑而进行的一系列工作。这种工作需要严格遵守相关的法律法规和技术标准，确保施工的安全和质量。
在地面坍塌施工的合同范本中，通常会包含以下几个主要方面的内容。首先，合同中会明确双方的身份和资质要求。承包商需要提供其相关的资质证明，以确保其有能力完成地面坍塌施工工作。此外，合同还会要求承包商提供相关的人员和设备，以及满足特定要求的施工方案。
其次，合同中会详细说明地面坍塌施工的范围和工作内容。这包括确定具体的施工位置、施工深度和施工方法等。同时，合同还会规定施工期限和工作进度，以确保施工按时完成。另外，合同还会要求承包商在施工过程中遵守环境保护和安全生产的相关规定，确保施工不会对周围环境和人员造成危害。
第三，合同中还会约定地面坍塌施工的质量要求和验收标准。这包括地面坍塌的稳定性和承载力等指标，以及施工过程中可能出现的问题和解决方法。合同还会要求承包商提供相应的质量保证，确保施工达到合同约定的要求。
最后，在合同中还会约定地面坍塌施工的价格和支付方式。这包括施工费用的计算方法、支付进度和支付方式等。合同还会约定违约责任和争议解决方式，以确保合同的履行过程中各方的权益得到保护。
地面坍塌施工合同范本的制定有利于规范地面坍塌施工过程，保障施工的质量和安全。承包商和施工方在签订合同时应认真阅读合同内容，确保自己了解并能够履行合同规定的各项义务。同时，施工方还应根据实际情况对合同进行调整和补充，以确保合同能够更好地适应实际施工需要。
地面坍塌施工合同范本 篇二
地面坍塌施工合同范本是为了规范地面坍塌施工过程中的各项事宜而制定的一种合同文本。地面坍塌施工是指在建筑工程或其他工程中，为了改变地面的形状或提供基础支撑而进行的一系列工作。这种工作需要严格遵守相关的法律法规和技术标准，确保施工的安全和质量。
在地面坍塌施工的合同范本中，通常会包含以下几个主要方面的内容。首先，合同中会明确双方的身份和资质要求。承包商需要提供其相关的资质证明，以确保其有能力完成地面坍塌施工工作。此外，合同还会要求承包商提供相关的人员和设备，以及满足特定要求的施工方案。
其次，合同中会详细说明地面坍塌施工的范围和工作内容。这包括确定具体的施工位置、施工深度和施工方法等。同时，合同还会规定施工期限和工作进度，以确保施工按时完成。另外，合同还会要求承包商在施工过程中遵守环境保护和安全生产的相关规定，确保施工不会对周围环境和人员造成危害。
第三，合同中还会约定地面坍塌施工的质量要求和验收标准。这包括地面坍塌的稳定性和承载力等指标，以及施工过程中可能出现的问题和解决方法。合同还会要求承包商提供相应的质量保证，确保施工达到合同约定的要求。
最后，在合同中还会约定地面坍塌施工的价格和支付方式。这包括施工费用的计算方法、支付进度和支付方式等。合同还会约定违约责任和争议解决方式，以确保合同的履行过程中各方的权益得到保护。
地面坍塌施工合同范本的制定有利于规范地面坍塌施工过程，保障施工的质量和安全。承包商和施工方在签订合同时应认真阅读合同内容，确保自己了解并能够履行合同规定的各项义务。同时，施工方还应根据实际情况对合同进行调整和补充，以确保合同能够更好地适应实际施工需要。
地面坍塌施工合同范本 篇三
甲方：___________________________ 合同编号：___________________
法定代表人：_____________________ 签订地址：___________________
乙方：___________________________ 签订日期：______年____月___日
法定代表人：_____________________
甲乙双方本着平等自愿，共同受益的原则，经过友好协商，根据《xxx合同法》及有关规定，就乙方向甲方提供机房防静电地板维修事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。
第一条 维修服务具体内容和事项
1、维修服务对象为甲方位于____的电信机房内____平方米防静电地板。
2、维修内容为：检查、更新。
3、乙方应根据防静电地板检修规范严格检修地板，对于老化的地板应予以更换，以确保机房内的机器设备安全。
第二条 维修服务时间、地点及方式
1、本合同维修期限为____天，具体维修时间为每日____时至____时。
2、自本合同签订之次日起，乙方在上述规定的时间内，自行携带维修仪器和设备到____的电信机房进行维修服务。
3、乙方在本合同签订后应提交维修人员名单____份，甲方凭维修名单核查放行乙方的维修人员进入机房。
4、在维修期间，乙方严格必须遵守本合同规定的维修时间。晚上____时前，乙方必须恢复机房原状及退出机房，以便甲方员工第2日能正常工作。
第三条 维修服务款及付款方式
1、双方议定，本合同维修服务款为人民币____万元。
2、甲方于合同签订当日，向乙方预付全部维修款的____％，余款于合同期满维修完毕验收后____日内付清。
3、双方议定，对于更换的地板另行付费。每更换一块地板甲方需向乙方支付材料费____元，此费用在合同期满后与剩余的____%维修款一并结算支付。
第四条 违约责任
1、甲方违约责任
（1）甲方无故中途终止合同，应向乙方赔偿总维修款____％的违约金；
（2）甲方逾期付款的，每逾期一日，按逾期应付款的____％向乙方偿付逾期付款违约金；
（3）甲方如不按约定指定维修地点，或对此向乙方提供错误信息，乙方不承担迟延维修的责任，且乙方因此遭受的实际损失应由甲方负责赔偿。
2、乙方的违约责任
（1）乙方不能按时提供地板维修服务的，向甲方偿付违约之日起的剩余维修款，并另外赔偿总维修款的____％；
（2）乙方在规定的时间内未完成维修，且在甲方的宽限期内仍然不能完成维修的，甲方有权向乙方索赔各项损失。
第五条 保证
1、甲乙双方取得了一切必要的授权和批准，签署并履行本合同。
2、双方保证本合同的签署和将要采取的置换行为不违反任何中国现行法律、法规的规定，不损害其他任何第三方的合法权益，并不与任何依据法律或合同一方所应承担的义务和责任相冲突。
3、双方保证履行本合同其他条款下规定的义务。
第六条 不可抗力
1、任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起____日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起____日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
2、遭受不可抗力的—方应采取一切必要措施减少损失，能继续履行的，在事件消除后立即恢复本合同的履行。不能履行的，经双方协商一致后，可以终止本合同。
3、本条所称“不可抗力”是指不能预见、不能克服、不能避免的客观事件，包括但不限于自然灾害，如：洪水、地震、火灾、风暴、瘟疫流行等，客观事件包括战争、民众骚乱、罢工等。
第七条 合同附件
1、本合同附件包括但不限于：
（1）双方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更合同；
（2）双方的营业执照复印件及各种法律文件。
2、任何一方违反本合同附件的有关规定，应按照本合同的违约责任条款承担法律责任。
第八条 法律适用与纠纷解决方式
1、本合同适用xxx有关法律，受xxx法律管辖。
2、本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。
3、本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：
（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；
（2）依法向____人民法院提起诉讼。
第九条 生效条件
1、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。
2、本合同—式____份，具有相同法律效力。各方当事人各执____份，其他用于履行相关法律手续。
甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________
授权代理人：（签字）______________ 授权代理人：（签字）______________
单位地址：________________________ 单位地址：________________________
邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________
地面坍塌施工合同范本 篇四
甲方：
乙方：
第一条：工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、合同包干金额：_____元(大写：____元整)，如增加工程另作计算。
4、工程工期：本工程自______年___月___日至____年___月___日竣工。
5、工程质量：合格
第二条：甲方责任
1、负责向乙方提供所需的水、电等;
2、负责协调有关部门做好保卫、消防、市容、垃圾处理等工作。
第三条：乙方责任
1、负责按合同和预定维修方案的要求组织施工，保质、保量，按期完成工程。
2、严格执行现行施工规范，文明施工规定，防火安全规定。严格执行安全施工的各项规定，落实各项现场安全措施，如发生与现场施工相关的安全责任事故，后果均由乙方承担。
3、妥善保护好施工现场周围的建筑物、设备、水、电、气设施不受损坏，如损坏由乙方负责，并做好施工现场的保卫、垃圾和消防等工作。
4、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第四条：关于工程质量及验收的约定
1、本工程应达到国家质量评定合格标准。
2、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接通知3日内组织验收，并办理验收移交手续。
第五条：关于工程款及结算的约定
1、本工程所需的各种材料和人工费由乙方垫资。
2、本工程竣工验收合格后，一次性付清全部工程款。
第六条：本合同一式贰份，自签订之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
地面坍塌施工合同范本 篇五
甲方：
乙方：
为响应县创卫办要求综合整治小区环境卫生，根据《xxx合同法》及有关法律，经甲乙双方友好协商，一致同意按下列条款签订本合同：
第一条：工程概况
1、工程名称：道路维修
2、工程地点：
3、承包方式：包工包料
第二条：工程期限、合同金额、付款方式
1、本合同工期为三十天
2、工程总造价：_____元整，大写_____。本合同签订生效后，即开始进场施工。施工结束后经甲方验收合格，按预算价下浮17%结账。乙方出具由税务局监制的有效发票。(工程预算见附件)
3、预留工程造价的5%，即玖仟元整为工程质保金，保修期两年，两年后返还，若两年内出现由工程质量造成的问题，由乙方负责维修，维修费由乙方承担。
第三条：双方责任及义务
1、乙方必须按照设计图纸及甲方的要求保质、保量的进行施工，如工程质量不符合相关规定，乙方负责无偿维修或返工，否则将赔偿甲方的一切损失。
2、乙方必须按双方约定的时间完工，如发生不可抗力因素，工程顺延。非不可抗力因素形成的工程延后，视为违约，并赔偿甲方工程总造价10%的违约金。
3、使用过程中，如出现由工程质量造成的问题，乙方在得到甲方通知后应及时负责维修。
第四条：违约责任
1、乙方采购的材料必须保证质量，且是符合设计要求的合格产品。否则，应及时、免费按照甲方要求更换。
2、合同纠纷解决方式：双方协商，若达不成一致，可法院起诉。
3、本合同一式贰份，甲乙二方各执一份，均具有同等效力，本合同自签订之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
地面坍塌施工合同范本 篇六
根据《xxx合同法》，《xxx建筑法》及其他有关的法律法规，结合本工程具体情况，本着自愿 平等的原则，经双方协商一致签订本合同，具体条款如下：
第一条：工程概况
1：工程名称：
2：工程地址：
3：承揽方式：
4：工程内容及承包范围：
5：工程总量：预计工程量约为最终
结算按实际工作量。
第二条：工程期限
1：本工程总工期为
2：本工程开工日期日;竣工日期 年 月 日。
第三条：技术质量要求
1：工程质量要求标准：按国家现行有关施工及验收规范，达到优良标准。乙方必须按照甲方提供的作业指导书及有关技术 质量交底资料精心组织施工作业，达到甲方建设 设计 监理及质监等部门联合验收评定合格标准。出现质量问题必须服从甲方整改意见限期整改 修补 打磨。
2：建设单位验收合格(耐磨面层不脱层、不起砂、表面光感一致)
第四条：合同价款及付款方式：
1：单价 人民币(大写)： ： 元)
2：根据预计工程量，合同总价为人民币(大写) ( ： 元)。最后结算以实际工作量乘以合同单价计算。
3：付款方式与期限
⑴本合同工程完工一次性付100000元作进度款。
⑵剩余工程尾款于20xx年9月1日前全部结清。
⑶甲方以现金支票或银行电汇的方式向乙方支付工程款，工程款请汇入以下账户：开户行：中国农业银行景鸿支行
户名：陈书琴622848 0419 4370 77375
第五条：双方责任
1：甲方
⑴ 提供现场，协调乙方与工程现场总包单位的协作关系，以保障进度的顺利实施;
⑵ 按合同规定按时付款结算。
⑶ 提供安全的作业环境，设备机械用具(设备机具如有丢失需照价赔偿)及水电接入点。
⑷ 提供临时住宿。
2：乙方
⑴ 负责提交进度计划和有关资料，严格按照操作规程和施工方案进行施工，保质按期完成施工。
⑵ 遵守现场安全文明施工的管理规定，如因乙方的责任造成的费用和罚款，由乙方承担。
3：乙方不履行上款各项义务，造成延误和甲方损失，应对甲方的损失给予赔偿。
第六条：违约责任和仲裁
一、合同生效后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，因由乙方赔偿甲方支付合同总价20%的违约金，并赔偿由此给对方造成的经济损失;如甲方不经乙方同意，单方解除合同时，应由甲方赔偿乙方支付合同总价的20%的违约金，并赔偿由此给对方造成的经济损失。
二、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一天，应偿付给甲方按预算造价的万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的，每逾期一天，应偿付给甲方按预算人工费千分之二的逾期违约金。
三、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。需双方协商决定。
四、实行合理化建设奖和提前竣工奖的，甲乙双方应根据有关政策的规定，另行协议。
五、甲、乙双方在履行合同时发生争议，首先应本着友好态度协商解决，若经协商不能解决，可向工程所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁，对仲裁结果不服，可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
第七条：竣工验收
1：本地坪工程全部完成后，乙方通知甲方按本合同第三条规定的技术质量要求验收。
2：遵守施工现场安全生产，文明施工的规定服从甲方的合法指令，否则均视为乙方违约。
第八条：保修服务
施工完毕后一年内，由于乙方施工所引起的工程质量问题，由乙方提供免费修补。因人力不可抗拒因素或第三方引起的质量问题，不属于保修范围，但乙方应提供服务，费用另议;保修期满后，乙方保证继续提供服务，费用另议。
第六条：其他条款
一：本合同未尽事宜由双方协商解决。协商不成可向人民法院提起诉讼。
二：本合同一式贰份。
三：本合同自双方签订之日生效，结算全部款项后本合同自然终止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
