软件代理购买合同范本(精彩6篇)
软件代理购买合同范本 篇一
在现代社会中,软件代理购买合同成为了商业合作中常见的一种形式。软件代理购买合同是一种商业合同,通过该合同,软件开发商可以委托代理商来销售其开发的软件产品。在这个合同中,双方规定了各自的权利和义务,以确保双方的合作顺利进行。
首先,在软件代理购买合同中,双方应明确约定软件的具体内容和规格。软件开发商应向代理商提供完整的软件产品,并确保软件产品符合约定的规格和质量要求。代理商则应仔细了解软件的功能和特点,并提供准确的产品描述和推广方案,以便于销售软件产品。
其次,在软件代理购买合同中,双方应明确约定销售和分成方式。软件开发商可以选择给予代理商一定的销售佣金或者分成比例作为代理费用。双方还应约定销售目标和销售期限,以确保代理商有动力积极推广软件产品。
此外,在软件代理购买合同中,双方还应约定合同的有效期和终止条件。合同的有效期可以根据双方的实际情况进行约定,通常可以是一年或者更长。双方还应约定合同终止的情况,例如双方协商一致终止、代理商违反合同等情况。
最后,在软件代理购买合同中,双方还应约定合同的争议解决方式和法律适用。双方可以选择通过友好协商解决争议,或者通过仲裁或诉讼等方式解决。双方还应明确约定合同的适用法律,以便在合同履行过程中保护双方的权益。
综上所述,软件代理购买合同是一种保障软件开发商和代理商权益的重要合同。通过合同的签订,双方可以明确各自的权利和义务,以确保双方的合作顺利进行。在签订软件代理购买合同之前,双方应仔细考虑各项条款,并充分沟通协商,以确保合同能够真正达到双方的目标和要求。
软件代理购买合同范本 篇二
软件代理购买合同是一种常见的商业合同形式,在现代商业环境中被广泛应用。通过软件代理购买合同,软件开发商可以通过代理商销售其开发的软件产品,从而扩大市场份额和增加销售收入。在这篇文章中,我们将介绍软件代理购买合同的主要内容和要点。
首先,软件代理购买合同中最重要的内容之一是软件的购买和销售。软件开发商应明确约定软件的具体内容和规格,并向代理商提供完整的软件产品。代理商则应仔细了解软件的功能和特点,并提供准确的产品描述和推广方案,以便于销售软件产品。
其次,软件代理购买合同中还需要明确约定销售和分成方式。软件开发商可以选择给予代理商一定的销售佣金或者分成比例作为代理费用。双方还应约定销售目标和销售期限,以确保代理商有动力积极推广软件产品。
此外,软件代理购买合同中还应包含合同的有效期和终止条件的约定。合同的有效期可以根据双方的实际情况进行约定,通常可以是一年或者更长。双方还应约定合同终止的情况,例如双方协商一致终止、代理商违反合同等情况。
最后,软件代理购买合同中还需要约定合同的争议解决方式和法律适用。双方可以选择通过友好协商解决争议,或者通过仲裁或诉讼等方式解决。双方还应明确约定合同的适用法律,以便在合同履行过程中保护双方的权益。
综上所述,软件代理购买合同是一种重要的商业合同形式,通过该合同,软件开发商和代理商可以明确各自的权利和义务,以确保双方的合作顺利进行。在签订软件代理购买合同之前,双方应认真考虑各项条款,并进行充分的沟通和协商,以确保合同能够真正达到双方的期望和要求。
软件代理购买合同范本 篇三
甲方:
乙方:
甲乙双方经友好协商,甲方决定向乙方购买“_______餐饮_______系统软件”及其配套产品,乙方负责为甲方部署本系统,根据《_合同法》及其他法律法规签订本合同,并由双方共同恪守。条款如下:
第一条 合同履行条件及部署准备
1、经甲乙双方协商,合同自签订起即生效。合同生效后,乙方将于_______年___月___日开始在甲方现场部署相应产品。
2、如因甲方工程进度等原因造成乙方现场安装时间变动,甲方应至少提前_______日,以书面形式(含邮件、传真)通知乙方,合同中规定的安装时间做相应调整。
3、部署系统前,甲方有责任配合乙方,确定设备在甲方现场的部署位置,以双方确认的《项目部署表》为最终依据。
5、如在合同履行期间,甲方提出硬件设备方面的增删、变更或其他修改,以双方签字确认的《设备变更表》为最终依据,合同金额也做相应调整。
6、如在合同履行期间,甲方对软件产品提出功能修改、增补或新的开发需求,须由双方共同签订《需求确认表》,合同金额也做相应调整。
第二条 服务及培训
1、乙方在系统部署实施后,对甲方相关人员进行一次全面、集中地产品培训,培训以双方签订的《培训计划书》为依据,双方均有义务遵照《培训计划书》进行相关培训。
2、乙方为甲方提供一年内免费维护和技术支持服务,一年免费售后期自双方签署《盯场记录》时间开始计算。
3、售后期内,发生以下情形之一者,产生的维护与保修费用不属于免费售后范围,由甲方承担相关费用:
(1)甲方人员未按照产品操作手册或说明进行操作而因其的设备损毁、软件崩溃等故障;(2)甲方人员故意或因工作疏忽而引起的产品意外损毁;
(3)甲方人员在未予书面(含邮件、传真)知会或咨询乙方人员的情况下,对产品进行自行改动、设备变更及配置改变,而造成的损失;
(4)甲方人员在未予书面(含邮件、传真)知会或咨询乙方人员的情况下,邀请第三方人员对产品、设备进行的维护、调整、改动而引起的故障损失。
4、在免费售后期内,乙方一共可向甲方免费提供两次全面、集中地产品培训(包括系统部署实施完成后的一次)。超出两次免费培训后,如甲方因营业原因需要乙方提供产品培训服务,应按与乙方共同签订《培训计划书》进行安排,并以800元/次价格向乙方支付培训费用。
5、免费售后期期满后,甲方可根据乙方提供的售后标准续签《售后合同》并按相应的售后收费标准向乙方支付服务费用。如未续签新的售后合同,则乙方按_______元/次向甲方收取上门维护费用。
6、乙方在系统部署完成后,按甲方上线要求时间,在系统正式上线当天提供全程盯场服务,协助和确保甲方人员正常使用产品,双方以共同签署的《盯场记录》为依据。
第三条 违约责任
1、付款违约责任:
甲方未按合同规定期限支付合同款,经双方协商无效者,则须向乙方偿付未支付的款额,并自延期日起按合同总额的_______/天向乙方支付违约金。
2、项目延期责任:
乙方因产品质量不合格,致项目延误,经双方协商无效者,自延期日起按合同总额的_______/天向甲方支付违约金。
3、单方终止合同责任:
合同签字生效后,甲乙双方中任何一方因免责条款以外的原因单方面终止履行合同,则须向另一方支付合同款总额_______%作为违约金。
4、其他:
(1)甲方未按期付款且催款无效的时,经双方协商无效,自付款超期_______天起,乙方有权随时收回系统控制权及设备所有权;
(2)系统安装并正式上线后,自双方签署《盯场记录》结束时间起,正常运行_______日后如甲方仍未签收《项目验收单》,则视为本项目已经验收通过。
5、甲方承认_______餐饮系统软件的知识产权归乙方所有,如甲方发生侵犯乙方知识产权行为(包括但不限于非法复制、分发、反编译等),由此给乙方造成的损失由甲方承担。
第四条 付款方式
1、本合同的费用总额为_______元(大写:人民币_______元整)。
2、合同签字生效当日,甲方应向乙方支付人民币_______元整(大写_______)元。乙方在收到相应付款后,即开始相关软、硬件采购及按甲方要求进行其他相关准备工作。
3、乙方硬件设备送达甲方指定地点,甲方按合同内容予以核对签收无误后,需签署《硬件签收表》。
4、乙方完成系统部署、调试、培训,并按合同约定时间对甲方系统正式上线进行盯场服务后,甲方须签署《项目验收单》。
第五条 不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第六条 纠纷解决
执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决,协商不成可请求乙方所在地人民法院解决。
第七条 其它
1、详细条款、价格、技术说明及其它有关服务的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的要求文件、验收报告等均为本合同不可分割的部分,与本合同具有同等法律效率。
2、本合同经双方法人代表或委托代理人签字并盖章后生效。
3、本合同生效后,如有未尽事宜,需经双方友好协商同意后,拟定补充文件,经双方法人代表或委托代理人签字并盖章后生效,补充文件同样作为本合同不可分割的组成部份。
4、本合同一式两份,双方各执一份。
甲方(签章):
负责人:
年 月 日
乙方(签章):
负责人:
年 月 日
软件代理购买合同范本 篇四
软件名称:系统
甲方:地址:
乙方:地址:
许可使用单位名称:合同甲方名称
甲乙双方经友好协商,甲方向乙方购买“系统软件”并享有乙方提供的连带服务,根据《_合同法》及其他法律法规签订本合同,并由双方共同恪守。条款如下:
一、软件产品内容
乙方向甲方销售的软件产品为“邮局系统软件”。软件产品包括:①上述软件中文1、8版的安装盘;②有功能介绍性的产品资料;③配置
二、质量保障
1、产品质量
乙方保证:向甲方销售的软件产品功能与本产品相关的文字说明材料完全符合。
2、服务质量
乙方保证:向甲方所提供的服务,完全按照本合同第八条之规定提供优质及时的服务。
三、合同价款
乙方提供产品《》1套,中文1、8版,单服务器版本无域无用户限制许可,软件产品总价款为:万整元(全部大写)。
四、付款方式
甲方通过公司银行转帐方式付款给乙方,并将汇款底票传真给乙方,乙方接受到汇款后,在甲方机器已经安装完好的操作系统或(或其系统,并带远程管理方法)的基础上,在三个工作日内给甲方远程安装软件。
五、合同执行期限
在甲方提供满足本合同第四条的情况下,乙方应在三个工作日内安装调试完毕,达到使用要求。
六、验收标准及时间
乙方为甲方提供软件产品并安装、调试后,甲方应在两天内组织验收,并填写乙方出具的验收报告。本软件产品验收标准以有功能介绍性的产品资料为准。
七、
版权归属
本软件之版权归乙方。甲方经由乙方授权使用本软件,其数据库之版权归甲方。
八、服务项目
1、乙方在工作时间内随时为甲方以电话、传真、电子邮件方式免费提供所买产品的服务与技术支持维护,通常软件系统故障,提供实时响应远程解决。在远程维护无法排除故障时,乙方提供48小时内到达现场服务。
2、在正常使用情况下,乙方对所提供的软件提供一年的免费保修本软件BUG。保修期自验收(非终验)合格日期算起(由于甲方原因不能验收或推迟验收,则保修期以软件实际交付甲方之日起)。
3、自验收之日起一年内,如遇软件升级,乙方免费提供升级支持。
4、自验收之日起半年内,如遇甲方要求的不影响软件产品界面统一性、通用性而作的必要的更改,乙方免费提供修改支持。
5、乙方对系统提供终身技术支持。超过免费升级期限,新版本如需升级,乙方只应以该产品当时面向市场的统一升级价格收取成本费。升级收费标准:第二年起甲方支付每年费用元(元)可获取当年软件全年的最新升级版本及当年的技术支持服务,乙方承诺本合同签订五年内对甲方的升级费用不会高于元(元)/年,如甲方往年未购买技术服务需补齐全部服务年费后才能购买当年度升级及技术服务支持,甲方可根据需要自主选择软件升级及技术支持服务。
6、由乙方对甲方操作人员进行免费培训(乙方提供远程培训支持。
九、双方的责任和义务
㈠甲方的责任和义务
1、配合乙方准备好系统实施环境(含数据库支撑平台)。2、按付款方式所列按期按时付清软件费用。3、组织应用人员进行系统使用与验收工作。
4、甲方严格在软件许可下使用本软件,不可对产品进行解密或将产品交给他人解密。㈡乙方的责任和义务
1、按照以上服务内容进行优质及时服务。
2、遵循相应职业道德对开发过程中涉及到甲方的有关数据机密进行严格保密。3、甲方在购买上述产品后,如果通过任何方式发现存在软件BUG,乙方负责免费更改4、为甲方提供软件使用培训。
5、接到甲方服务请求,24小时内及时解决,如遇软件产品原因的重大困难可48小时内到达现场解决。
6、负责系统升级。
7、提供所有系统执行文件及软件产品配套包含的内容。
十、保密条款
甲方使用本软件过程中,由于本软件的监控功能所引起的与员工之间的纠纷与乙方无关,甲方不能将本产品交给乙方的竞争对手研究。
十一、乙方的违约责任
1、乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的20%作为违约金。
2、若因乙方原因,乙方所提供并安装的软件不能使用,则乙方向甲方支付合同总额20%的违约金。
十二、甲方的违约责任
甲方逾期付款的,向乙方偿付逾期付款的违约金,每逾期一天偿付合同总额的5%的违约金。
十三、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十四、争议解决方式
1、双方合同履行过程中发生争议,双方应协商解决或请求调解,否则应提交合同签定地仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。
2、甲乙双方确定:以上合同签定,以乙方所在地为准。
十五、合同生效
本合同正本一式贰份,甲乙双方各执壹份,经双方签字盖章、后生效。合同生效时限,以双方中的一方最终签定日期为准。未尽事宜双方友好协商解决。
十六、付款方式:
可以通过银行转帐或现金方式付款,合同签定三个工作日内支付合同款。
开户名:开户行:帐号:
甲方:乙方:
(签章、)(签章、)
签字人:签字人:
日期:______年____月____日
日期:______年____月____日
软件代理购买合同范本 篇五
被代理方:_________(简称甲方)
代理方:_________(简称乙方)
甲方授予乙方软件产品的代理权,双方在平等互利的基础上,遵循诚实信用的原则,就乙方作为甲方软件的代理商事宜,通过友好协商达成如下协议:
一、代理商资格
由国家工商机关,税务机关和当地政府有关部门认可的经销计算机软件及相关产品的企业。
有销售代理产品的专业技术人员及业务人员。
具有良好的客户基础并有能力开拓软件销售渠道。
严格遵守甲方的代理销售政策及本协议的有关规定。
甲乙双方的任何一方对另一方的商业行为和法律行为及经营损失不承担责任。
二、代理产品、地区及期限
甲方授权乙方为“软件代理商”期限为_________年,从本协议签订之日起到_________年_________月_________日止。乙方享受相应的优惠代理价格及相应的销售奖励政策和相应的服务。
乙方有权以“软件代理商”的名义从事一切有关销售本协议规定代理产品的合法商业活动。
乙方可在指定的地区销售所代理的产品。
三、甲方的责任,权利和义务
软件代理购买合同范本 篇六
甲方:
地址:
电话:
传真:
乙方:
地址:
电话:
传真:
甲、乙双方经平等协商,以自愿、平等互利为原则,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《_合同法》的规定,就乙方代理销售甲方之“蓝色梦幻”系列软件产品,双方达成如下协议,并由双方共同恪守。
一、定义
除非本合同的条款或者内容中另有规定,下列名词应具有如下意思:
1 、软件产品:指业已进行商品化工作的、公开发表过的、且甲方作为权利人或权利受让人能够进行授权销售并能够提供技术支持和服务的软件,包括该软件的可执行程序和有关文档等;
2 、代理销售:指根据《计算机软件保护条例》第十八条规定的,软件著作权人或者权利受让者许可行使展示、销_产品的权利,代理销售包括代销或经销;
3 、代销:是指甲方授权乙方销售其产品,产品销售完以后或按照双方约定的期限与乙方结算,乙方可随时将δ售完的货物退回甲方的合作方式;
4 、经销:是指甲乙双方按照下列条件结算的合作方式
(1)货到付款;
(2)按月结算,即月底结算当月或在其它约定日期结算约定日期前一个月内的进货;
(3)按批结算,即批进货时结算上批进货。
(注:上述结算方式由双方协商在补充协议或附件中选择一种。)
5 、双方:指甲方和乙方的合称;
6 、补充协议:指主合同的补救条款,与主合同具有同样的效力。
二、甲、乙双方的权利义务
1 、甲方是“蓝色梦幻”系列软件产品的供应商,乙方是代理销售商。
2 、销售范Χ:甲方指定乙方在省市区内销售甲方软件产品,但甲方保留在此区发展新客户的权利。
3 、 乙方作为甲方的代理销售商,应尽代理销售商的责任。在上述区域应按甲方销售策略销售要求,尽最大努力将甲方软件产品售进所有的大、中、小型零售客户及二级批发客户,如有新的零售店及批发店诞生,也应及时接洽和供货,并确保不出现缺货现象。甲方也应保证供应足够的货源。
4 、软件产品的品种、数量由订单、收货单确定,最终以收货单为准。
5 、运输及运费计算:使用铁·运输的,甲方将以软件产品到岸价的形式向乙方供,即甲方负责将软件产品发运到乙方所属地区火车站的运费,而乙方将负责货物在当地火车站到乙方仓库的一切装卸杂费;使用其他运输方式的另行约定。
6 、货物残损、退换:乙方在验收时发现短少或包装上有缺陷,导致影响销售,应立即于送货单上注明,并请送货的部门签名作证;乙方有义务提供有关单证给甲方,以便甲方向保险公司索赔,如乙方有注明或不履行提供单证义务的,甲方视乙方为全部签收正确。
如发生软件产品质量问题不能销售时,经甲方质检部门检验并出具证明,凭有关证明由甲方为乙方换货,换货一般三个月统一进行一次,具体日期另行通知。对于由于乙方保管不慎或保管不符合规定而导致的质量问题,甲方不予换货。
7 、付款期限及欠款上限:
⑴自收货当天算起天内,乙方要将所欠货款付给甲方。
⑵乙方最多可以拖欠甲方货款为元,超过此限额的货款,不受以上条款约束,乙方取货时得立即付给甲方。
8 、乙方要接受甲方的工作指导,必须定期于月的 日向甲方提供销售报告、客户资料。该日也是双方核实乙方销售额的基准日。
三、乙方的特别义务以及奖励
1 、保持甲方软件产品所有品种两星期销售的库存,甲方有权要求乙方进行库存增减调整。
2 、配合行动:当甲方在当地进行软件产品推广活动时,乙方有义务提供人力和借货服务。
3 、价格控制:乙方可享受甲方的代理销售商供货价,乙方须保证按甲方规定的二级批发商供货价及零售商供货价给零售商及批发商。同时,乙方有义务控制其供应的零售商按甲方建议零售价售给终端消费者。
( 二级批发商供货价、零售供货价、零售价由甲方另行通知 )
4、对乙方的优惠:
乙方作为代理销售商,可以享受零售价折的折扣。乙方要货时一次性以现金、支票或汇票结清,在出货时即可以享受零售价折的折扣。
此外,乙方可以享受当月的奖励按照合同附件规定计算。
四、合同的变更及终止
1 、经友好协商,甲、乙双方可以变更合同。
2 、乙方如连续三个月不能达到甲方所定下的销售目标,甲方视乙方为自动终止本协议。
3 、本协议期满后,由双方协商是否续签本协议。
五、Υ约责任:
1 、对于乙方的以下行为,甲方可随时中止或终止本协议,如乙方Υ约 ( 例如存在以下前三项的任一行为 ) ,则追究乙方的Υ约责任:
⑴乙方超越销售范Χ销售甲方软件产品;
⑵乙方Υ反了结算规定,货款超过了规定的付款期限δ支付;
⑶乙方月的销售额连续两个月δ能达到甲方要求的销售额;
⑷乙方经营遇到巨大困难或管理发生实质性变化,如由他人承包、可能破产,导致甲方的权利无法得到保障时。
2、本协议发生争议,双方以友好协商的方式解决,协商不成时,可申请仲裁或由甲方所在地人民法院管辖,依法处理。
六、附则
1 、本协议有效期:自本协议签定后自年月日至年月日止。
2 、本协议一式两份,双方各执一份,签名盖章后即生效。
3 、本合同δ尽事宜,双方另行签订补充协议。
4 、乙方收货人员确认书是本合同的附件。
甲方:
乙方:
法人代表:
法人代表:
签约代表:
签约代表:
帐户:
帐户:
开户银行:
开户银行:
纳税登记号:
纳税登记号:
签约日期:年月日