工程用电施工合同范本(经典6篇)

工程用电施工合同范本 篇一

工程用电施工合同范本是一种合同文件，用于规范工程用电施工过程中双方的权利和义务。本篇将介绍工程用电施工合同范本的主要内容和注意事项。

一、合同主体

工程用电施工合同范本的主体包括甲方和乙方。甲方是施工工程的业主，乙方是施工工程的承包商。

二、合同内容

1. 工程用电施工范围：明确工程用电施工的具体范围，包括工程用电的供电设备、线路敷设、电缆敷设等。

2. 工程用电施工时间：确定工程用电施工的起止时间，以及具体的工期要求。

3. 工程用电施工条件：阐述工程用电施工的各项条件，包括供电容量、电压等要求。

4. 工程用电施工价格：确定工程用电施工的价格，包括总价、付款方式等。

5. 工程用电施工质量要求：明确工程用电施工的质量要求，包括安全、可靠等。

6. 工程用电施工保修期：规定工程用电施工的保修期限，以及相应的保修责任。

7. 违约责任：明确各方在合同履行过程中的违约责任和补偿方式。

8. 合同解除和争议解决：规定合同解除的条件和程序，以及争议解决的方式。

三、注意事项

1. 合同签订前，甲方和乙方应详细了解合同内容，确保各项条款符合双方利益。

2. 在签订合同前，双方应充分沟通，明确工程用电施工的具体要求和预期目标。

3. 合同一旦签订，双方应严格按照合同约定履行各项义务。

4. 如有需要，双方可在合同中约定变更和补充条款。

5. 如在履行合同过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决，如无法达成一致，可依法提起诉讼或仲裁解决。

工程用电施工合同范本是保障工程用电施工过程中双方权益的重要文件。甲方和乙方在签订合同时，应认真阅读合同内容，确保自身权益不受损害。双方在履行合同过程中，应遵守合同约定，保证工程用电施工的质量和进度。如有争议，双方应通过友好协商解决，确保合同的有效履行。

工程用电施工合同范本 篇二

工程用电施工合同范本是一份规范工程用电施工合同的文件，本篇将重点介绍工程用电施工合同范本的主要条款和注意事项。

一、工程用电施工合同范本的主要条款

1. 合同的目的和范围：明确工程用电施工的目的和具体范围。

2. 合同的期限和工期：确定工程用电施工的起止时间和具体的工期要求。

3. 工程用电设备和材料：明确工程用电施工所需的设备和材料，并约定其供应方式和质量要求。

4. 工程用电施工费用和付款方式：确定工程用电施工的费用总额，以及具体的付款方式和时间节点。

5. 工程用电施工的质量要求：规定工程用电施工的质量要求，包括安全、可靠、稳定等。

6. 工程用电施工的保修期：约定工程用电施工的保修期限和相应的保修责任。

7. 违约责任和争议解决：明确各方在合同履行过程中的违约责任和补偿方式，以及争议解决的途径。

二、工程用电施工合同范本的注意事项

1. 签订合同前应仔细阅读合同内容，理解各项条款的含义和要求。

2. 如有需要，甲方和乙方可根据实际情况协商修改合同条款，以确保双方权益。

3. 在履行合同过程中，甲方和乙方应遵守合同约定，确保工程用电施工按时完成，质量可靠。

4. 如在履行合同过程中遇到问题或纠纷，双方应及时沟通，通过友好协商解决。

5. 如无法通过协商解决争议，可依法提起诉讼或仲裁解决。

工程用电施工合同范本是一份重要的合同文件，规范了工程用电施工过程中双方的权利和义务。甲方和乙方在签订合同时，应全面了解合同内容，并在履行合同过程中严格按照合同约定进行操作。如有争议，双方应通过友好协商解决，确保工程用电施工的顺利进行。

工程用电施工合同范本 篇三

建设单位(甲方)：

施工单位(乙方)：

按照《_合同法》的有关规定，结合本工程具体情况，经甲乙双方友好协商，双方签定此合同。

第一条：工作范围及内容

1、 两台315KVA台式变压器的安装，供电部门指定高压拨接点至台变的线路铺设及相关工作，并通过供电部门验收，正式供电。

2、 按甲方要求，一期为一台315KVA台变的安装并投入使用。二期安装视甲方需求，按甲方要求进行第二台315KVA台变的安装并投入使用(如甲方不再需求使用，不视为违约)。

工程地点：*项目施工现场。

第二条：开竣工时间

开工时间： 年 月 日

竣工时间： 年 月 日

第三条：合同价款及付款方式

1、 合同总造价：人民币**万元整(￥.00元)

本合同为总价包干合同，乙方在合同总价中已包含人工、材料、安装调试、维护、管理、利润、税金、风险、责任及工程施工期间可能出现的政策、施工环境和材料市场的变化可能影响工程造价的因素以及供电部门的相关手续。

2、付款方式：工程竣工供电局验收合格，送电手续完备并移交给供电局维护后，甲方向乙方支付一期工程总造价的90%，余下10%作为质保金，质保期为一年，期满后无质量问题甲方将质保金返还给乙方。二期安装工程竣工供电局验收合格，送电手续完备并移交给供电局维护后，甲方向乙方支付二期工程总造价的90%，余下10%作为质保金，质保期为一年，期满后无质量问题甲方将质保金返还给乙方。

第四条：双方责任

甲方责任：

1、负责提供相关资料及台变的位置，并配合乙方施工。

2、本着为甲方负责的原则，一切与电业部门有关事宜，甲方应首先通知乙方再做决定。

3、甲方应划定乙方工作范围及现场，禁止无关人员进入，以防设备的损坏及施工工具的丢失。

乙方责任：

负责包工、包料、包质量、包工期。 负责办理临时施工用电许可证执照。 负责协调供电局按期送电，并手续完备。 负责向供电局办理工程验收、挂表、送电等一切手续。 负责工程竣工后，将表前的工程移交供电局维护。 负责由本工程引起的竣工后与供电局协调工作。

注：在办理临时用电手续时，涉及到正式用电规划，甲方理解为只方便临时用电手续办理的需要，与正式用电无关，以将来正式用电申报为准。

第五条：施工质量及设备质量

1、按图纸设计要求及行业标准结合地方电业部门的规定，施工质量要一次达到能够验收的标准，如出现质量问题，乙方无条件整改，延误工期每日按工程总造价的赔偿。

2、乙方保证按合同的规定提供优质的、全新的、全套设备齐全的、无损的产品，产品除符合国家有关技术标准外，还应符合本合同的技术规格和行业标准。

3、交货时，乙方须同时提供产品质量保证书、出厂合格证、使用说明书、检验报告、技术指标等产品出厂附带资料。设备到场必须经甲方验收，验收过程中如发现质量、规格、型号有问题，应按甲方要求退换，由此引起的费用和工期延误由乙方赔偿，赔偿的标准为工程总造价的。

4、设备安装调试标准必须按国家相应规范执行，并能通过电业部门的验收。

5、台式变电站的系统要求：两台315KVA台变及相关配件、计量器具等。

第六条：违约责任及解决方式

因甲方原因造成的损失由甲方负责，因乙方原因不能按甲方要求及时送电，从而延误甲方施工进度，甲方可以提出相应赔偿，并设定最后期限，如不能完成，乙方按甲方要求赔偿，并无条件按甲方要求柒日内撤出工地，因此造成的一切经济损失由乙方承担。

第七条:不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括战争、动乱、空中飞行物体坠落，非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及洪水、地震、飓风等方面的自然灾害。

第八条：其它

1、乙方应负有向甲方提供产品行业技术及服务支持的责任，如甲方需要，乙方须在收到甲方通知后2日内，指派有专业资质证明的技术人员到甲方指定地点，无偿培训甲方指定的安装操作人员;

2、与本合同签订有关的产品方案、产品样本、产品技术性能参数和技术规范、有关产品出厂合格证及出厂附带材料等，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同如有未尽事宜或甲方发生设计变更，双方应及时签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4、本合同如发生纠纷，甲乙方应及时友好协商解决，协商不成时，双方均有权向本工程所在地人民法院起诉。

6、本合同自双方签订之日起生效，一式陆 份，甲方执 三 份，乙方执 三 份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程用电施工合同范本 篇四

发包单位：_________________

承包单位：_________________

甲方将本电力工程项目发包给乙方施工，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据地方承包工程有关管理规定、国家电力公司有关安全管理文件和国家有关法律法规的规定，明确双方的安全责任，确保施工安全，双方在签订施工合同的同时签定本协议。

1、电力工程项目：

、工程项目名称：_______________

、工程地址：___________________

2、工程项目期限：_____年_____月_____日至工程完工。

3、甲方的权利和义务：

、由甲方对乙方进场人员进行电力安全生产规程介绍。

、甲方在施工过程中有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及监督检查的义务，当乙方出现有违反电力生产相关规定和风电场安全运行规定时，甲方有权作出停工整顿，限期整改。

、甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式提出。

4、乙方的权利和义务：

、乙方在施工前要认真勘测施工现场，详细了解电力生产区域内作业的可施工范围和停电范围，根据工程项目内容、特点做好安全措施。

、在有可能发生火灾、触电、高空坠落、机械伤害等危险或引起严重设备事故的情况下，乙方应事先向甲方详细了解清楚，并制定安全技术措施。

、乙方一经开工，就表示乙方确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具等等符合安全要求和处于安全状态，乙方对施工过程的安全负全面责任。

、乙方施工还应履行风电场工作票手续，在得到许可后方可作业。

5．本协议经双方签字后生效，作为主合同的附件与合同正本具有同等法律效力。本协议一式2份，甲、乙双方各执一份。

甲方：___________

乙方：___________

20xx年xx月xx日

工程用电施工合同范本 篇五

发包人：

承包人：

依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称： ；

2、工程地点： ；

3、工程范围： ；（详见施工图纸内容）；

4、承包方式：＿ .

5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）

二、合同工期及工期延误

1、开工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期总天数 天（以实际进场施工之日算起）；

2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿ ＿的违约金，算至验收合格之日；

3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；

b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；

c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；

d设计变更或工程量增加；

e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 小时；

f不可抗力；

g其他非因承包人原因造成停工累计超过 小时。

4、承包人在以上情况发生后 日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后 日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。

三、质量标准

工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。

四、合同价款

总计合同金额（大写）（人民币） ，小写￥ .

五、工程款结算及支付

1、主钢构进场之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；

2、纲结构主体完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；

3、工程全部完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款 的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；

六、施工准备

1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电；

3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；

4、承包人于接到审查合格图纸 日内完成主构件的加工并运抵工地现场

5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书；

七、安全施工与检查

1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；

2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，；发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用；

3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；

4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

八、工程竣工验收及保修

1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担；

2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；

3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；

4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；

5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。

九、现场代表

发包人现场代表＿＿＿＿＿，承包人现场代表＿ ＿，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。

十、违约责任

一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。

十一、争议解决

双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向 人民法院起诉。

十二、附则

本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。

组成本合同的文件包括：

1、本合同

2、标准、规范及有关技术文件

3、图纸

4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

合同订立时间：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日

合同订立地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

本合同共＿ 页

发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包人：

住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 住所：

法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：

电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 电话：

传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 传真：

开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿ 开户银行：

账 号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 账 号：

邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿ 邮政编码：

工程用电施工合同范本 篇六

合同编号：_________

_________（发包人名称）（以下称发包人）拟修建_________工程，接受了_________（承包人名称）（以下称承包人）的投标，双方达成如下协议，并于_________年_________月_________日签订了本协议书，合同总金额为人民币（大写）_________。

1．本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。

2．本合同包括下列文件：（示例）

（1）协议书（包括补充协议）；

（2）中标通知书；

（3）投标报价书；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术条款；

（7）图纸；

（8）已标价的工程量清单；

（9）经双方确认进入合同的其他文件。

上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。

3．承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的`全部义务和责任。

4．发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

5．本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效（若需公证或鉴证时尚需办理公证或鉴证手续后生效）。

6．本合同一式_________份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本_________份，发包人执_________份，承包人执_________份，其余副本由发包人分送有关单位。

发包人（盖章）：_________ 承包人（盖章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

地址：_________ 地址：_________