国学馆建设合同范本6篇【精选3篇】
国学馆建设合同范本6篇 篇一
国学馆建设合同范本
合同编号：【XXXX】
签署日期：【XXXX年XX月XX日】
甲方：【建设单位名称】
法定代表人：【甲方法定代表人姓名】
联系地址：【甲方联系地址】
联系电话：【甲方联系电话】
乙方：【设计施工单位名称】
法定代表人：【乙方法定代表人姓名】
联系地址：【乙方联系地址】
联系电话：【乙方联系电话】
鉴于甲方拥有【国学馆名称】的建设权利，乙方具备相应的设计与施工能力，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成如下协议，共同遵守并履行。
第一条 工程内容
1.1 甲方委托乙方负责设计、施工以及相关的监理工作，建设位于【国学馆建设地址】的国学馆项目。
1.2 国学馆项目包括但不限于建筑主体、装修装饰、设备设施、景观绿化等。
第二条 工程费用
2.1 工程总造价为【工程总造价金额】人民币，双方约定如下付款方式：
（1）甲方按照工程进度支付工程款，共计【工程款总额】人民币；
（2）乙方按照工程进度支付设计费，共计【设计费总额】人民币；
（3）乙方按照工程进度支付监理费，共计【监理费总额】人民币。
2.2 工程费用的支付方式、时间及账户将在双方签订本合同后另行约定。
第三条 工期
3.1 国学馆项目工期为【工期时间】日历天，自合同生效之日起计算。
3.2 若因甲方原因导致工程延期，乙方有权要求甲方支付相应的工期延期费用。
第四条 设计与施工
4.1 乙方应按照国家相关法律、法规、及技术标准，负责国学馆项目的设计与施工。
4.2 甲方应提供国学馆项目所需的相关资料、证件及土地使用权。
4.3 甲方有权对乙方提交的设计方案进行审查，如有需要，乙方应按照甲方要求进行修改或调整。
第五条 变更与索赔
5.1 若因设计变更或施工变更导致工程造价发生变化，双方应重新协商确定变更后的工程费用。
5.2 若因甲方原因导致施工变更或工期延期，乙方有权向甲方提出索赔要求。
第六条 质量保证
6.1 乙方应按照相关标准和规范，确保国学馆项目的设计与施工质量符合约定要求。
6.2 乙方对国学馆项目提供【XX】年的质量保证期，自项目竣工验收合格之日起计算。
第七条 违约责任
7.1 若一方违反本合同的约定，致使对方无法履行合同义务，违约方应承担相应的违约责任。
7.2 若因不可抗力因素导致无法履行合同，双方应及时通知对方，并采取合理措施减少损失。
第八条 争议解决
8.1 本合同的解释与执行均适用中华人民共和国法律。
8.2 如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条 合同生效
9.1 本合同经甲乙双方签署后生效，并取代双方之前所有口头或书面约定。
9.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等效力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人签字： 法定代表人签字：
国学馆建设合同范本 篇二
国学馆建设合同范本
合同编号：【XXXX】
签署日期：【XXXX年XX月XX日】
甲方：【建设单位名称】
法定代表人：【甲方法定代表人姓名】
联系地址：【甲方联系地址】
联系电话：【甲方联系电话】
乙方：【设计施工单位名称】
法定代表人：【乙方法定代表人姓名】
联系地址：【乙方联系地址】
联系电话：【乙方联系电话】
鉴于甲方拥有【国学馆名称】的建设权利，乙方具备相应的设计与施工能力，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成如下协议，共同遵守并履行。
第一条 工程内容
1.1 甲方委托乙方负责设计、施工以及相关的监理工作，建设位于【国学馆建设地址】的国学馆项目。
1.2 国学馆项目包括但不限于建筑主体、装修装饰、设备设施、景观绿化等。
第二条 工程费用
2.1 工程总造价为【工程总造价金额】人民币，双方约定如下付款方式：
（1）甲方按照工程进度支付工程款，共计【工程款总额】人民币；
（2）乙方按照工程进度支付设计费，共计【设计费总额】人民币；
（3）乙方按照工程进度支付监理费，共计【监理费总额】人民币。
2.2 工程费用的支付方式、时间及账户将在双方签订本合同后另行约定。
第三条 工期
3.1 国学馆项目工期为【工期时间】日历天，自合同生效之日起计算。
3.2 若因甲方原因导致工程延期，乙方有权要求甲方支付相应的工期延期费用。
第四条 设计与施工
4.1 乙方应按照国家相关法律、法规、及技术标准，负责国学馆项目的设计与施工。
4.2 甲方应提供国学馆项目所需的相关资料、证件及土地使用权。
4.3 甲方有权对乙方提交的设计方案进行审查，如有需要，乙方应按照甲方要求进行修改或调整。
第五条 变更与索赔
5.1 若因设计变更或施工变更导致工程造价发生变化，双方应重新协商确定变更后的工程费用。
5.2 若因甲方原因导致施工变更或工期延期，乙方有权向甲方提出索赔要求。
第六条 质量保证
6.1 乙方应按照相关标准和规范，确保国学馆项目的设计与施工质量符合约定要求。
6.2 乙方对国学馆项目提供【XX】年的质量保证期，自项目竣工验收合格之日起计算。
第七条 违约责任
7.1 若一方违反本合同的约定，致使对方无法履行合同义务，违约方应承担相应的违约责任。
7.2 若因不可抗力因素导致无法履行合同，双方应及时通知对方，并采取合理措施减少损失。
第八条 争议解决
8.1 本合同的解释与执行均适用中华人民共和国法律。
8.2 如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条 合同生效
9.1 本合同经甲乙双方签署后生效，并取代双方之前所有口头或书面约定。
9.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等效力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人签字： 法定代表人签字：
国学馆建设合同范本6篇 篇三
国学馆建设合同范本 第一篇
施工合同即建筑安装工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。
发包人(全称)：__________________
承包人(全称)：__________________
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
工程立项批准文号：
二、工程承包范围:
三、合同工期：开工日期 竣工日期
四、工程质量标准:质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定为合格工程标准为依据, 承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。
五、合同价款
金额(大写)：_____________________________元(人民币)
￥：_____________________________元
六、组成本合同的文件包括：
1、本合同专用条款
2. 标准、规范及有关技术文件
3、图纸
4、工程量清单
5、工程报价单或预算书,双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成.
七.发包人向承包人提供图纸日期和套数：6套.发包人应按专用条款约定的日期和套数， 向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。承包人应在施工现场保留一套完整图纸， 供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
监理单位委派的工程师
姓名：_______________职务：________________发包人委托的职权：__________________
需要取得发包人批准才能行使的职权：______________________________________________
发包人派驻的工程师
姓名：________________职务：________________________
职权：_________________________________________________________________________
承包方项目负责人: 承包人委托的职权:
项目经理:
八.双方约定现场工程师工作职权:
工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
工程师的指令、 通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的， 承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。
承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。项目经理按发包人认可的施工组织设计(施工方案)和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师关交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期;责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。
九.发包方的工作:
1.在开工前7日内将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至约定地点，保证施工期间的需要;开通施工场地与城乡公共道路的通道，约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通;
2.向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责;
办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外)在开工前7日内完成;
3.确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验在开工前7日内完成;
4.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底在开工前7日内完成;
5.协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树
国学馆建设合同范本 第二篇
摘要：
校园是师生学习、工作的空间，校园文化体现在学校内部则形成其独特的校园环境、和谐的人际关系、共同的思想作风和行为准则，它是这一时空存在的物质文明和精神文明的总和。从文化形态上看，校园文化表现为物质文化和精神文化。学校德育工作不能仅仅局限于简单的政治说教，更应充分发挥德育工作的育人内涵，努力做到教书育人、活动育人、环境育人。校园环境建设对改善校园学习风气，提升老师和学生的精神生活，起到举足轻重的地步。
关键词 ：
校园文化；诚信体系；校风建设
一、校园文化建设的重要性
1.校园文化是一种氛围、一种精神。
校园文化是学校发展的灵魂，是凝聚人心、展示学校形象、提高学校文明程度的重要体现。校园文化对学生的人生观、价值观产生着潜移默化的深远影响，而这种影响往往是任何课程所无法比拟的。健康、向上、丰富的校园文化对学生的品性形成具有渗透性、持久性和选择性，对于提高学生的人文道德素养，拓宽同学们的视野，培养跨世纪人才具有深远意义。
2.校园文化建设可以极大提升学校的文化品位。
古人云，“近朱者赤，近墨者黑。”有位哲人也曾说过：“对学生真正有价值的东西，是他周围的环境”。学校的校容校貌，表现出一个学校整体精神的价值取向，是具有强大引导功能的教育资源。校园文化作为一种环境教育力量，对学生的健康成长有着巨大的影响。校园文化建设的终极目标就在于创建一种氛围，以陶冶学生的情操，构筑健康的人格，全面提高学生素质。因此，要加强校园文化建设，发挥学校师生在校园文化建设中的主体作用，构筑全员共建的校园文化体系。要树立校园文化全员共建意识，上至学校领导、下至每个师生员工都要重视、参与校园文化建设。校园文化在高校实现培养目标过程中的重要作用决定着它不是单靠学校内部某一部门努力就能收到应有效果，它与学校各方面工作都有关系。
3. 校园文化是一所学校综合实力的反映。
校园文化建设包括学校物质文化建设、精神文化建设和制度文化建设，这三个方面建设的全面、协调的发展，将为学校树立起完整的文化形象。校园文化是一所学校综合实力的反映，校园文化的核心竞争力主要表现在文化的凝聚力和创造力，优秀的校园文化能赋予师生独立的人格、独立的精神，激励师生不断反思、不断超越。总之，校园文化建设是学校发展的重要保证。
二、校园文化建设的路径
为进一步加强学校的校园文化建设，营造一个宽松、和谐的育人环境，对学生的素质培养有着积极的作用，我们必须抓好以下几个方面的工作：
（一）、抓好学校的校园环境建设
育人离不开环境，优美的校园环境，如诗如画的校园风光，风格各异、错落
（二）、加强诚信教育,引导学生树立诚信价值观
加强诚信教育,既要注重发挥典型案例教学、课堂讨论、辩论等生动直观教育方式的作用,使学生明确诚实守信的意义和价值,更要充分发挥高职院校校企合作的优势,聘请企业老总现身说法,说明诚实守信的重要性。
（三）、充分发挥教职员工的表率作用
开展诚信校园文化建设,学校首先要规范自身的办学行为,教职员工也要做好“诚信”的表率,为学生树立诚信的榜样。教职员工在道德品质、文明修养、治学态度、生活方式等方面表现出来的诚信品质,对学生树立诚信道德意识、确立诚信价值观能产生潜移默化的作用。
与学校领导相比,广大教职员工与学生的接触更为密切、更为频繁,教职员工的品质和形象是一种强大的潜在教育力,它容易使学生产生价值认同而自觉地接受和仿效。这种选择是单靠任何外力的灌输和教育所不能比拟的。为此,在建设诚信校园文化过程中,广大教职员工要努力加强诚信文化修养,注重自身的一言一行,在工作上要做到严于律己,宽以待人,光明磊落,襟怀坦白;在学术上要做到勤奋刻苦,严谨创新,自觉遵守学术道德规范;在生活上要做到忠诚老实,不贪不欺;在与他人相处上,要诚实为人、诚恳待人、诚心感人、诚意服人,以良好的诚信道德形象取信于学生,感染学生,激励学生,做学生的表率。
（四）、建立学生个人诚信电子档案
国学馆建设合同范本 第三篇
委托单位：（以下简称甲方）
承接单位：（以下简称乙方）
根据《_合同法》及有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。
一、甲方委托乙方设计制作的项目
1、项目名称：
2、项目内容：
3、竣工日期：
4、项目地点：
二、合同价款：
1、合同总价款人民币：
2、合同总价款已包含创作设计、制作、税金、材料价格风险、运保费、装卸费、吊装费、二次搬运费、安装费、质量保修、售后服务等全部货到甲方指定地点检验合格、安装后最终验收合格交付前的一切费用。
三、付款方式：
甲方支付给乙方的货款分期履行，具体如下：
1、项目制作完成后乙方通知甲方到项目地点检验合格，甲方支付给乙方合同价款的。
2、合同价款的为项目安装验收合格壹年后经甲方确认后支付。
五、保修服务
1、乙方负责免费保修，保修期壹年，自甲方验收合格之日起计算，保修期内乙方负责对工程质量实施免费维修。
2、保修期内，乙方收到甲方电话通知十二小时内应及时响应维修，如不可抗力、甲方人为、自然灾害等原因引起的损坏由已方负责维修，甲方承担费用。
六、双方责任
甲方责任
1、甲方应按合同约定期限付款。如甲方未遵守约定，乙方有权停止生产至甲方付款，由此造成的交期延误由甲方负责。
2、如甲方未按本合同约定履行付款义务，每一期付款时间如逾期超过10天，应承担违约责任，违约金按合同总金额的`5%计算。
乙方责任
1、如乙方交付的项目材料质量、规格尺寸、工艺达不到合同约定要求的，甲方有权要求乙方承担违约责任，赔偿损失。
2、乙方应按合同约定时间完成项目制作并安装验收合格交付甲方。每逾期一天，应承担违约责任，违约金合同总金额的5%计算。
七、合同生效与终止
1、本合同经甲乙双方签字（或盖章）后生效。本合同附件与本合同具有同等法律效力。
2、乙方向甲方提供本合同约定的产品，且甲方按合同规定付清乙方全部合同价款后，本合同关系终止。
八、其他条款
1、甲方对乙方提供的文字及图片资料中所涉及的包括知识产权在内的一切法律问题不承担任何法律责任。甲方支付乙方全部合同价款后，本合同约定由甲方委托乙方设计、制作及创作知识产权自动转让归甲方所有，乙方除享有作品署名权及经甲方同意仅用于乙方本公司的宣传外，不得对外公开发表，或提供给任何第三方，或用于任何目的，或则由乙方承担因此引起的全部责任。
2、乙方安装项目前应与各种施工人员签订安全文明施工责任制，施工时严格遵照安全文明施工操作规范，杜绝安全事故发生。乙方应对安装过程中发生的防火、防盗及一切安全问题承担全部责任，甲方不负任何连带责任，且造成甲方经济损失应负全部赔偿责任。
3、本合同未尽事宜，由甲方双方另行协商确定。双方形成书面协议可作为本合同的补充条款。
4、本合同履行过程中如果发生纠纷，双方应通过协商解决，若协商不成，由合同签订所在地人民法院提起诉讼。
九、本合同一式四份，甲乙双方各持两份。
合同附件：报价表、效果图
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法人代表（签字）：法人代表（签字）：
单位地址：单位地址：
国学馆建设合同范本 第四篇
甲方：
乙方：
为改善我园环境，美化校园，提供优质安全宽敞的校园文化环境，方便儿童活动，经甲乙双方协商，甲方愿将园内校园文化建设承包给乙方，进行施工。为确保工期及质量要求，明确双方责任，现将该工程承包给乙方，并就有关事项与乙方协商达成如下协议：
一、工程概况：
工程名称：校园文化建设
工程地点：工程内容：校园围墙及楼内喷绘布置、化粪池维修清理及操场平整、校园铁艺门制作
二、工程修建要求：
1、校园围墙周围及楼内喷绘：校园围墙周围及楼内喷绘用三公分门套线压平，用玉珠胶抹到张贴平整，不能有皱褶，四周用气压棒钉打，楼内布置装饰，共合计210㎡×40/㎡造价为八千四百。
2、化粪池清理及校园平整：
（1）由于工程质量问题，化粪池无法畅通，将化粪池区域内地下所有化粪池进行清理，从出户井到干线、到化粪池由乙方全权负责；
（2）污泥、污水池、地下污水管道进行检查、疏通、清理。
（3）操场西边菜园及水渠、校园内平整，夯实，有一定的坡度，水路畅通，为安全起见，化粪浇上部用混泥土，洮河沙，水泥，水的配合必须按C20混凝土的配合要求进行。即1：5，搅拌均匀，浇捣的混凝土层必须浇捣密实。小计造价为一万二千九百元整。
3、校园铁艺门制作：铁艺门是19㎡×300元/㎡。按焊接工艺进行制作，焊缝必须符合规范。乙方铁艺门的制作必须按双方约定的材料、尺寸、和质量要求制作。造价为五千七百元整。
4、其它：修建中所有的垃圾（含建筑垃圾）由乙方自行运出，甲方不另付其小工费；工程竣工后乙方全面清场才能验收。
三、承包方式及造价：包工包料（料根据甲方要求）。以上合计为：27000元，贰万七千元整。
四、合同工期：
开工日期：___年___月___日，竣工日期___年___月___日，合同工期天。
五、工程质量标准：达到现行规范及质量要求，保证合格。
六、付款方式：合同生效，甲方预付30%，其余工程款待工程竣工验收结算后，凭发票结账，一次性付清。
国学馆建设合同范本 第五篇
上诉人：_________________名称：_____________
住所：________________
电话：______________
法定代表人：_________________名称：________________
职务：______________
委托代理人：_________________姓名：_____________
性别：_____________
年龄：______________
民族：_________________
职务：_________________
工作单位：______________
住所：________________
电话：______________
上诉人因_________________一案，不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____号判决，现提出上诉。
上诉理由及请求：________________
(上诉理由应全面陈述对第一审人民法院在认定事实和适用法律上的不当或错误，提出所根据的事实和理由，包括在一审程序中未提供的事实、理由和证据。上诉的请求包括要求全部或部分撤销、变更原判决。)
___________人民法院
上诉人：______________(盖章)
法定代表人：______________(签章)
__________年_____月_____日
国学馆建设合同范本 第六篇
回顾我校在校园文化建设方面所做出的工作是历历在目。本年度，我校仍以“抢机遇，抓管理，提高教育教学质量;重过程，促养成，育合格中人才”为重点，以加强校园文化建设为契机，以创建“文明单位”和“十星级文明学校”为契机，在团结进取、民主合作的氛围中，圆满完成了各项学校教育教学工作任务。
一、加快校园环境建设优化学校环境文化
本年度，学校在校园人文环境方面，着力营造“三化” (绿化、净化、美化)工程。
1、积极创造条件，加快对教室、办公室的维修改造;更换了陈旧的学生课桌椅;为各科室安装了空调设备;完成“校园广播系统”“校园安全安防监控系统”等设施设备，加快现代教育技术建设步伐，努力构建数字化校园。
2、对校园的美化绿化进行统一规划，使其布局合理、规范，给人以整洁、美观之感。根据需要增添了宣传橱窗两个，从内容上重新设计了校务公开栏。
4、保持校园内所有教育活动、生活场所洁净。校园“三化”划到班级，实行责任管理，开展评比活动。
5、搞好学校周边环境的综合治理，使学校周边环境安全、健康，避免不良风气、行为、文化对学生的身心侵害。让每位学生在精心设计与布置的校园环境中受到熏陶、感染。
二、搭建多彩展示舞台构建学校活动文化
形式多样、丰富多彩的校园文化活动是校园文化建设的血脉，是校园文化得以延续与发展的源泉，它不但为师生提供了展示才华、发展个性的舞台，还有利于学生实践能力和创新精神的培养，还能提高了学生的综合素质，使学校充满生机与活力。使得在校园内形成了天天是创造之时、处处是创造之地、人人是创造之人的文化氛围。
(一)广泛开展德育活动，促进良好学风的形成。
1、常规德育活动营造浓厚的德育文化氛围。
首先是狠抓班集体建设，深入开展爱国主义、集体主义教育活动，抓好学生的思想道德建设。为此，学校开展了以“创文明班级、树优良班风”为主要内容的创建活动，深入开展各种教育活动，如中午红领巾广播、周一升旗仪式、每周主题班队活动、学校及班级黑板报月查、优秀学生评选、“流动红旗班”月评、文明班级争创等常规活动的开展，对学生进行了爱国教育、养成教育，努力在学生中形成爱党爱国、关心集体、尊敬师长、勤奋好学、团结互助、遵纪守法的良好道德观念和行为习惯。
2、节日活动搭建广阔的德育平台。
通过主题活动的开展，使校园文化建设落到实处，推进了校园精神文明的建设。清明节，学校德育处和少先队大队部组织四、五年级学生到鄂西特委纪念革命先烈活动，对学生进行革命传统教育;儿童节，举行“舞动心灵唱响童年”歌咏会、体育达标运动会活动。“五一”和“七一”专题板报与演讲活动，对学生进行国情教育、党史教育，培养学生爱劳动、爱党的情怀。
3、品德学科教学充分发挥德育主渠道作用。
为提高小学品德学科教学实效性，学校以课题形式，对小学品德课程与其它德育途径相结合的策略展开研讨活动，并取得了阶段性成果。学校结合品德学科开展了“忠、孝、雅、诚”教育活动。同时，学校严格按照教学常规对品德教学进行监督管理，充分发挥了品德学科的德育功能。
4、加强养成教育。
我校始终把养成教育作为德育的突破口，以礼仪教育为载体，按“在家是个好孩子，在校是个好学生，在社会是个好公民”的要求，根据小学生不同年龄特点和不同的知识结构，提出不同的要求。积极开展对学生的心理健康教育，将养成教育转化为活动，落实到课程，让学生在丰富多彩的活动中养成良好的行为习惯，倡导文明健康的生活方式，让师生的文明言行成为校园一道亮丽的风景线，营造出了和谐融洽的校园氛围。
5、积极组织多彩的学科活动。
每学期定期开展作文竞赛、科技制作比赛、演讲比赛、安全教育、环保教育、组织学生参加课外活动小组等活动，这既丰富了学生的课余生活，又开阔了学生视野。
6、深入开展校园读书活动。
由德育处牵头，其他科室协助指导的“品读诗文经典，营造书香校园”书香校园读书活动，形成了“读——诵——演——写——评”一系列活动，提高师生文化品味;在教室建立班级图书角，集中优秀图书方便学生随时阅读;学校广播站开辟读书专栏;图书室设立了师生图书借阅登记册;专为学生设计了“课外阅读积累本”;并由德育处和少先队大队部组织开展“我是朗读小明星”、“读书之星”、“书香班级”评比活动。
(二)深入开展督查活动，促进教学规范。
学校严格执行《xx市中小学教学管理规定》，注重教学工程规范化管理。
1、认真制定学校及处室，做到可行、必行。同时督促教师拟定切实可行的教育教学计划，并监督落实。
2、加强平时督查，对备课、上课、作业批改、质量分析等环节进行检查，对违规行为如实记载，通报批评，并在教师绩效考核中扣分。
3、在学期末进行常规工作检查，并用检查结果对教师绩效进行考核，与绩效工资挂钩。常规管理的落实，让教学井然有序，为提高教学质量奠定了基础。
(三)深入开展教科研活动，提高教师专业水平。
1、积极进行课题研究。
一是组织各课题实验教师认真参与申报课题的全程研究工作。
二是对即将结题的课题做好资料整理汇编。
三是鼓励教师积极申报个人研究课题。
2、开展“课堂教学比武”等常规教研活动。
一是组织全员参与“课堂教学比武”活动。
二是参与“五优”评选活动。活动的开展不仅激发了教师教研热情，还提高了教科研能力。
3、认真开展专题校本培训活动。促使校本培训活动经常化、规范化。
4、开展校际教研交流活动。
