买安置房合同范本【精选6篇】

买安置房合同范本 篇一：购房者权益保障与责任义务明确

随着城市化进程的不断推进，安置房成为了越来越多农民工和城市居民购房的选择。为了保障购房者的权益，买安置房合同成为了必不可少的一环。下面是一份买安置房合同范本，旨在明确双方的权益保障和责任义务。

买安置房合同

甲方：购房人

乙方：房地产开发商

一、房屋信息

1. 房屋座落：（写明具体地址）

2. 房屋面积：（写明具体面积）

3. 房屋用途：（写明具体用途）

4. 房屋产权：（写明产权证号）

二、房屋价格

1. 房屋总价：（写明具体总价）

2. 付款方式：（写明具体付款方式，如一次性付款、分期付款等）

3. 首付款：（写明首付款金额及支付时间）

4. 尾款：（写明尾款金额及支付时间）

三、交房时间

1. 预计交房时间：（写明预计交房时间）

2. 实际交房时间：（写明实际交房时间）

四、权益保障

1. 房屋质量保证：房地产开发商承诺所售房屋符合国家相关质量标准，对于屋内设施设备的质量问题，在一年内提供免费维修或更换。

2. 产权保障：房地产开发商保证所售房屋的产权清晰、完整，并提供相关产权证明文件。

3. 违约责任：如乙方未按照合同规定时间交房，甲方有权解除合同并要求返还已支付的款项。

五、责任义务

1. 甲方责任：甲方应按时支付购房款项，并按照约定时间接受房屋交付。

2. 乙方责任：乙方应按时交付房屋，并保证房屋质量符合国家相关标准。

六、争议解决

本合同的解释和争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规。双方如发生争议，应通过友好协商解决，如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他事项

1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章后生效，至交付房屋结束。

甲方（购房人）：____________________

乙方（房地产开发商）：____________________

签订日期：____________________

买安置房合同范本 篇二：房屋质量保障与纠纷解决条款详解

在购买安置房时，签订一份合同是非常重要的，这份合同不仅明确双方的权益和责任，还规定了房屋质量保障和纠纷解决条款。下面是一份买安置房合同范本中的房屋质量保障与纠纷解决条款的详细解释：

一、房屋质量保障

房地产开发商在合同中承诺所售房屋符合国家相关质量标准，并对屋内设施设备的质量问题提供一定期限内的维修或更换。这项条款是为了保障购房者的利益，确保购房者买到的房屋质量过硬，并且在发现质量问题时能够得到维修或更换的支持。

二、纠纷解决

合同中的纠纷解决条款规定了双方发生争议时的解决方式。首先，双方应当通过友好协商解决，尽量避免诉讼的发生。如果协商不成，双方可以选择将争议提交有管辖权的人民法院解决。

这一条款的目的是鼓励双方在发生纠纷时通过协商解决，以减少诉讼的成本和时间。同时，也为购房者提供了一种保障，即在纠纷无法通过协商解决时，可以通过法律途径来维护自己的权益。

总结：

买安置房合同范本中的房屋质量保障与纠纷解决条款对购房者来说非常重要。房屋质量保障条款保证了购房者购买的房屋质量，对于质量问题能够及时得到解决；纠纷解决条款则明确了双方在发生争议时的解决方式，鼓励双方通过友好协商解决，如果协商不成，则可通过法律途径解决。

购房者在签订合同时应仔细阅读并理解房屋质量保障与纠纷解决条款，确保自己的权益得到保障。同时，如果购房者在履行合同过程中发现任何问题，应及时与房地产开发商进行沟通并妥善解决。只有双方真诚合作，遵守合同规定，才能确保安置房交易的顺利进行。

买安置房合同范本 篇三

房屋卖方(以下简称甲方)：

姓名：______身份证号码：______姓名：______身份证号码：______姓名：______身份证号码：______姓名：______身份证号码：______房屋买方(简称乙方)

姓名：______身份证号码：______姓名：______身份证号码：

一、甲方现有______安置房，______栋______单元______号，安置面积______m2，经甲乙双方共同协商，本着平等互利、自愿的原则，房屋买卖有关事项如下：

1、房屋位置：

2、房屋套型

二、该房售价总计人民币______元，(大写：______拾______万______仟______佰______拾______元整)

三、本合同经甲乙双方签章后，由乙方向甲方一次性付定金______元。______(大写______拾______万______仟______佰______拾______元整)。

四、其他约定事项：办理产权证时，若政府允许可办理产权并可更改为乙方姓名，甲方应无条件协助乙方办理产权并更改为乙方姓名，产生费用由乙方承担。若不能办理产权，乙方拥有该房的使用权及一切权利，并承担该房的一切义务和责任。甲方不在享有该房的一切权利和义务。

五、若甲方反悔要求退房：房价按市场行情价格，双倍赔偿给乙方，若乙方反悔，房款一律不退。

六、违约责任和处理办法及其他：

1、本合同生效后，任何一方不能履行本合同的按违约处理。甲方所出售的上述房屋为村产权，甲方保证房屋权属清楚，若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务，概由甲方负责清理，并承担民事诉讼责任，因此给乙方造成的经济损失，甲方负责赔偿，因上述房屋的产权共有人未授权甲方按本合同约定出售上述房屋等原因而不能履行本合同，视为违约，乙方对甲方所出售的房屋做了充分的了解，原意购买该房屋。

2、甲乙双方在签订本合同后，若乙方中途违约，则定金一律不退。

3、甲乙双方在签订本合同后，若甲方中途违约，则甲方按交纳定金的双倍赔给乙方。

4、乙方交付房款后，若乙方违约，所交房款不予退还，若甲方或其子女违约，甲方或其子女应赔偿乙方，由房价按市场行情价格，双倍赔偿给乙方。

5、付款后，甲方保证水电气光纤全通。

七、上述双方共同遵守，本合同一式二份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签章后生效，此二份合同具有同等法律效力。

八、其他：

九、备注：

1、若政府再次拆迁所得的赔偿归乙方所有。

2、乙方若售后转卖，甲方必须配合乙方将上述房屋转至指定名下。

3、若以后办理产权时，甲方应无条件配合，办理产权所产生的费用由乙方支付。

甲方(签字)：乙方(签字)

签定日期：______年______月______日

买安置房合同范本 篇四

卖售人(甲方)：

买受人(乙方)：

根据_有关法律、法规和本市有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致订立本合同，以资共同遵守。

第一条：甲乙双方通过上海______房地产经纪有限公司居间介绍，由乙方受让甲方自有房屋及该房屋占用范围内的土地使用权(以下简称房地产)，房地产具体状况如下：

(一)甲方依法取得的房地产权证号为：______________。

(二)房地产坐落：上海市_____弄____号____室号，房屋类型：_________，公寓结构：钢混。

(三)房屋建筑面积：______平方米，另有地下附属面积：____平方米，该房屋占用范围内的土地使用权____平方米。

(四)该房屋占用范围内的土地所有权为国有;国有土地使用权以______方式获得。

(五)甲方保证已如实陈述房地产权属状况、设备、装饰情况和相关关系，乙方对甲方上述转让的房地产具体状况充分了解，自愿买受该房地产。

第二条：甲、乙双方经协商一致，同意上述房地产转让价款共计人民币_____元。乙方交付房价款后，甲方应开具符合税务规定的收款凭证。

第三条：甲方转让房地产时，土地使用权按下列第_____款办理。

(一)该房屋占用的国有土地使用权的使用年限从_____年___月___日起至_____年___月___日止。甲方将上述房地产转让给乙方后，出让合同载明的权利、义务一并转移给乙方。

(二)按照_法律、法规、规章及有关规定，乙方应当办理土地使用权出让手续并缴纳土地使用权出让金。

第四条：甲、乙双方同意，甲方于_____年___月___日前腾出该房屋并通知乙方进行验收交接。乙方应在收到通知之日起的____个工作日内对房屋及其装饰、设备情况进行查验。查验后甲乙双方签订房屋交接书为房屋转移占有的标志。

第五条：甲方承诺，自本合同签订之日起至该房屋验收交接期间，凡已纳入的各项房屋装饰及附属设施被损坏或被拆除的，应按被损坏或被拆除的房屋装饰及附属设施估值____倍向乙方支付违约金。

第六条：甲、乙双方确认，在_____年___月___日之前，甲乙双方共同向房地产交易中心申请办理转让过户手续。

上述房地产权利转移日期以____区房地产交易中心受理该房地产转让过户申请之日为准。

甲方承诺，在乙方或者委托他人办理转让过户时，积极给予协助。由于甲方故意拖延或者不及时提供相关材料的，乙方按本合同第十条追究甲方的违约责任。

甲、乙双方同意，自本合同签订后，甲乙双方或其中一方均有权向房地产登记机构办理预告登记。

第七条

：上述房地产风险责任自该房地产转移占有之日起转移给乙方。

第八条：本合同生效后，甲、乙双方应按国家及本市的有关规定缴纳税、费。

第九条：乙方未按本合同约定期限付款的，甲、乙双方同意按下列第_____款内容处理。

(一)每逾期一日，乙方应向甲方支付逾期未付款的___%的违约金，合同继续履行。

(二)乙方逾期未付款，甲方应书面催告乙方，自收到甲方书面催告之日起的___日内，乙方仍未付款的，甲方有权单方解除合同，并书面通知乙方，自收到通知之日起的___日内乙方未提出异议，合同即行解除。甲方可从乙方已付款中扣除乙方应向甲方支付逾期未付款___%的违约金，余款返还给乙方，已付款不足违约金部分，乙方应在接到书面通知之起___日内向甲方支付。若乙方违约给甲方造成经济损失的，甲方实际经济损失超过乙方应支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额应由乙方据实赔偿。

(三)乙方未按本合同付款协议约定期限付款的，应当向甲方支付违约金，违约金按未付房屋价款日万分之_____计算，违约金自本合同应付款期限之第二日起算至实际付款之日止。逾期超过15日后乙方仍未付款的，除乙方应向甲方支付15日的违约金外，甲方有权单方解除合同。甲方单方解除合同的，应当书面通知乙方，乙方承担赔偿责任，赔偿金额为房屋总价款的20%。甲方可从乙方已付款中扣除相当于违约金和赔偿金部分的价款，余款返还给乙方，已付款不足违约金和赔偿金部分的，乙方应在接到书面通知之日起7日内向甲方支付。

第十条：甲方未按本合同第四条约定期限交接房地产的，甲、乙双方同意按下列第____款内容处理。

(一)每逾期一日，甲方应向乙方支付已收款___%的违约金，合同继续履行。

(二)甲方逾期未交付房地产，乙方应书面催告甲方，自收到乙方书面催告之日起的___日内，甲方仍未交付房地产的，乙方有权单方解除合同，并书面通知甲方，自收到通知之日起的___日内甲方未提出异议，合同即行解除。甲方除应在收到书面通知之日起___日内向乙方返还已收款和利息(自乙方支付房款之日起至解除合同之日止)外，还应按已收款的___%向乙方支付违约金。若甲方违约给乙方造成经济损失的，乙方实际经济损失超过甲方应支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额应由甲方据实赔偿。

(三)甲方未按本合同约定的期限将上述房地产交付(包括房地产交接及房地产权利转移)给乙方，应当向乙方支付违约金，违约金已付房屋价款日万分之____计算，违约金自本合同第四条和第六条约定的'应当交付之日起至实际交付之日止。逾期超过15日后甲方仍未交付的，除甲方应向乙方支付15日的违约金外，乙方有权单方解除合同。乙方单方解除合同的，应当书面通知甲方，甲方承担违约责任，赔偿金额为房屋总价款的20%。甲方应在收到书面通知之日起7日内退还乙方已支付的房价款，并支付违约金和赔偿金。

第十一条：经甲、乙双方协商一致，在不违反有关法律、法规的前提下，订立的补充条款或补充协议，为买卖合同不可分割的一部份。本合同补充条款与正文条款不一致的，以补充条款为准。

第十二条：本合同自甲乙双方签订之日起生效。

第十三条：本合同适用_法律、法规。甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议的，可以协商解决，也可以向有关部门申请调解，协助不成，可以选择以下第___项方式解决。

(一)向上海仲裁委员会申请仲裁。

(二)依法向_____区人民法院起诉。

第十四条：本合同一式_____份，甲、乙双方各执____份。

甲方：

_____年____月____日

乙方：

_____年____月____日

买安置房合同范本 篇五

甲方(卖方)：

乙方(买方)：

甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款：

一、甲方自愿将坐落在 ，建筑面积 平方米，土地面积 平方米，房屋产权证号，土地产权证号。房地产出卖给乙方，并将与所出卖该房产的相关的产权手续同时交给乙方(附房产证复印件及该房产位置图)。

二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写;即人民币小写。

三、乙方在签订本合同时，支付定金 大写，即小写 。

四、乙方支付定金之日起个月内，向甲方支付全款。

五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金)。

六、办理房产证手续所产生的有关税费由方承担。

七、乙方支付首付款后，甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续，待房产过户到乙方名下之时，乙方应向甲方付清全部房款余额。

九、本合同签订后，如一方违反本合同条款，该方应向对方支付元的违约金;一方如不能按规定交付房产或未按规定支付房款，每逾期一日，应向对方支付元罚金，逾期日视为毁约。

十、交付该房产，甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件(含在房屋价值内)。

十一、本协议一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日生效。

十二、附加条款：

甲方(卖方)：(印)

身份证号：

住址：

电话：

年 月 日

乙方(买方)：(印)

身份证号：

住址：

电话：

年 月 日

买安置房合同范本 篇六

甲方(卖方)：________________________

乙方(买方)：________________________

甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款：

一、甲方自愿将坐落在________________________________________________(建筑面积____________平方米，储藏室____________平方米，产权证号________________________)房地产出卖给乙方，并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方(附房产证复印件及该房产位置图)。

二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写__________________元整;即人民币小写____________元。

三、乙方在签订本合同时，支付定金______万元整，即小写____________元。

四、乙方支付定金之日起______个月内，向甲方支付首付款(定金从中扣除)，首付款之外的款项通过银行住房按揭方式交付(有关期限和程序按照所在按揭银行规定办理)。

五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金)。

六、办理房产证手续所产生的有关税费由甲方承担。

七、乙方支付首付款后，甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续，待房产过户到乙方名下之时，乙方应向甲方付清全部房款余额。

九、本合同签订后，如一方违反本合同条款，该方应向对方支付____________的违约金;一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款，每逾期一日，应向对方支付____________元罚金，逾期______日视为毁约;如因政府及银行规定，本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除，不适用本条款。

十、交付该房产，甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件，并将________________________设施等让与乙方(含在房屋价值内)。

十一、本协议一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日生效。

甲方(签章)：______________

乙方(签章)：______________

__________年_______月______日