开荒保洁安全合同范本9篇(优秀3篇)

开荒保洁安全合同范本9篇 篇一

开荒保洁安全合同范本

合同编号：【合同编号】

签订日期：【签订日期】

甲方：【甲方名称】

地址：【甲方地址】

电话：【甲方联系电话】

法定代表人：【甲方法定代表人姓名】

身份证号码：【甲方法定代表人身份证号码】

乙方：【乙方名称】

地址：【乙方地址】

电话：【乙方联系电话】

法定代表人：【乙方法定代表人姓名】

身份证号码：【乙方法定代表人身份证号码】

鉴于甲乙双方就【开荒保洁安全合同】事宜达成一致意见，特订立本合同，共同遵守以下条款：

第一条 合同目的

本合同旨在明确甲乙双方在开荒保洁安全工作中的权利和义务，确保双方的合法权益。

第二条 工作内容

1. 乙方负责对甲方所指定的场所进行开荒保洁工作，包括但不限于清洁、擦拭、除尘等工作。

2. 乙方应按照甲方的要求，提供高质量的开荒保洁服务，确保工作质量符合甲方的要求和期望。

第三条 工作时间

1. 开荒保洁工作将在【具体时间】开始，预计完成时间为【具体时间】。

2. 如因特殊原因导致工作时间延误，双方应协商解决，并及时调整工作计划。

第四条 工作安全

1. 乙方在进行开荒保洁工作时，应严格遵守相关的安全操作规范，确保工作过程中没有任何安全事故发生。

2. 如发生安全事故，乙方应立即采取应急措施，并及时报告甲方，协助甲方进行善后处理。

第五条 工作报酬

1. 甲方应按照合同约定的工作内容和工作时间，向乙方支付相应的工作报酬。

2. 工作报酬的支付方式为【支付方式】，支付时间为【支付时间】。

3. 如因甲方原因导致工作延误或取消，乙方有权要求相应的工作报酬。

第六条 违约责任

1. 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此所遭受的损失。

2. 如因不可抗力因素导致无法履行合同的一方，应及时通知对方，并在合理的范围内尽力减少损失。

第七条 争议解决

本合同的解释与执行均适用中华人民共和国法律。如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条 合同变更

任何一方在变更本合同的内容时，应经对方同意，并签订书面的变更协议。

第九条 合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【合同有效期】。如需继续合作，双方应在合同到期前协商续签。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

签字： 签字：

日期： 日期：

开荒保洁安全合同范本 篇二

开荒保洁安全合同范本

合同编号：【合同编号】

签订日期：【签订日期】

甲方：【甲方名称】

地址：【甲方地址】

电话：【甲方联系电话】

法定代表人：【甲方法定代表人姓名】

身份证号码：【甲方法定代表人身份证号码】

乙方：【乙方名称】

地址：【乙方地址】

电话：【乙方联系电话】

法定代表人：【乙方法定代表人姓名】

身份证号码：【乙方法定代表人身份证号码】

鉴于甲乙双方就【开荒保洁安全合同】事宜达成一致意见，特订立本合同，共同遵守以下条款：

第一条 合同目的

本合同旨在明确甲乙双方在开荒保洁安全工作中的权利和义务，确保双方的合法权益。

第二条 工作内容

1. 乙方负责对甲方所指定的场所进行开荒保洁工作，包括但不限于清洁、擦拭、除尘等工作。

2. 乙方应按照甲方的要求，提供高质量的开荒保洁服务，确保工作质量符合甲方的要求和期望。

第三条 工作时间

1. 开荒保洁工作将在【具体时间】开始，预计完成时间为【具体时间】。

2. 如因特殊原因导致工作时间延误，双方应协商解决，并及时调整工作计划。

第四条 工作安全

1. 乙方在进行开荒保洁工作时，应严格遵守相关的安全操作规范，确保工作过程中没有任何安全事故发生。

2. 如发生安全事故，乙方应立即采取应急措施，并及时报告甲方，协助甲方进行善后处理。

第五条 工作报酬

1. 甲方应按照合同约定的工作内容和工作时间，向乙方支付相应的工作报酬。

2. 工作报酬的支付方式为【支付方式】，支付时间为【支付时间】。

3. 如因甲方原因导致工作延误或取消，乙方有权要求相应的工作报酬。

第六条 违约责任

1. 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此所遭受的损失。

2. 如因不可抗力因素导致无法履行合同的一方，应及时通知对方，并在合理的范围内尽力减少损失。

第七条 争议解决

本合同的解释与执行均适用中华人民共和国法律。如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条 合同变更

任何一方在变更本合同的内容时，应经对方同意，并签订书面的变更协议。

第九条 合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【合同有效期】。如需继续合作，双方应在合同到期前协商续签。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

签字： 签字：

日期： 日期：

开荒保洁安全合同范本9篇 篇三

开荒保洁安全合同范本 第一篇

甲方：（以下简称甲方）；地址：

乙方：（以下简称乙方）；地址：

经双方友好协商，甲方委托乙方对甲方所管理的大楼室内进行开荒清洁，相关事宜约定如下：

一、开荒清洁工程工地名称：

马尾国税大楼工地，该大厦座落于：福州市江滨路号；该大楼共计层，建筑总面积㎡；

二、开荒清洁工程范围：

1、室内地面的清洁、有内窗台的窗户玻璃清洁（两面）

2、各个安全楼道的清洁（踏步、转台、消防栓消防管）

3、各个卫生间的全面清洁

注：外墙面不清洁，窗户玻璃洗不到的不清洁，如需高空清洗应另计算费用；

二、承包方式：

包工包料；清洁单价：按建筑元/平方米计算；建筑面积共计：㎡，总价为元（人民币）；大写：元整。

三、甲方的义务和权利

1、甲方免费提供本工程所需的水、电到现场。

2、甲方应免费提供给乙方存放工具库房；

3、在乙方进行施工时乙方提出要求甲方配合的事宜甲方必需配合，否则造成的损失及后果由甲方自行负责；

4、乙方应严格执行甲方的安全规定，否则甲方有权进行处罚；

四、乙方的义务权利：

1、乙方为本清洁工程直接施工方，负责现场管理，不得将本工程转包给其它单位进行。

2、乙方在施工中应注意爱护大厦设施、节约用水、用电，遵守甲方管理规定，服从甲方监督管理。

3、施工中乙方损坏的一切设施物品均需照价赔偿或复原。

五、双方约定的付款方式为：

1、乙方进场进行开荒清洁施工第三天，甲方应按清洁工程总价的％预付工程款给乙方，以保证工程所用的材料、工人生活费等；

2、清洁工程完成7个楼层甲方应预付给乙方工程款总价的80％（包括前面的预付款在内）；余下款项在开荒清洁工程完工通过验收合格后，甲方在5个工作日内一次性付清款项给乙方。

3、付款方式为：

（1）乙方提供收据给甲方；

（2）现金支付；

4、如甲方在开荒清洁工程完工并验收合格超过15天未及时付给乙方清洁款项，甲方应支付给乙方3％的敕纳金；

六、本清洗工程工期：

自20xx年月日起至20xx年月日止天工期，若遇甲方的原因及其他原因（包括自然因素）造成清洗工程误工或不能施工的，工期将顺延；

七、清洁后的第二次污染（装修改建、修补）乙方不负责再清洁；如有需要时，甲方应另行计费给乙方；

八、工程完工后，由甲、乙双方共同验收，若清洁工程完工乙方通知甲方验收，甲方两天后不验收视为清洁工程合格。

验收标准为：目视无明显污迹；

九、本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行协商解决。

协商不成的，任何一方均可向当地仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：（签章）乙方：（签章）

年月日

开荒保洁安全合同范本 第二篇

根据《_合同法》等法律法规的规定，确定由乙方承包华润中央公园A3地块期开荒保洁 业务。为规范双方的权利义务，保障双方合法权益，特订立本协议。

第一条 承包方式：采用包干制，即由乙方包人工、包材料、包工具设备的方式。 第二条 开荒范围： 第三条 清洁标准及要求： 1、清洁标准 详见附件一、附件二 2、清洁要求

采用环保、无污染、无腐蚀性清洁物料和合适的工具，在保证清洁效果的同时对清洁对象、周边绿化无损坏。

第四条 工期、费用及付款方式：

1、 清洁开荒工期为根据地产要求进场时间确保在四日内完成开荒作业标准，乙方每天进场开荒的人数应根据进度要求安排人员 。达不到进度要求时，乙方应采取增派人员或安排加班等方式确保满足进度要求。

2、 乙方应在签订此合同后 2 工作日，拟定开荒计划和人员安排，经甲方确定后实施。 3、 此次清洁开荒单价为元/平米，总费用为大写人民币： （小写：元）。该费用包含人工（含食宿）、材料、机械费、管理费、利润及税金等全部费用。

4、 乙方清洁完毕并经甲方验收合格后，向甲方提供正规发票，甲方在收到发票后 30 个工作日内以转账或支票方式付清款项。

第五条 甲方的权利义务：

1、 免费为乙方提供清洁开荒用水电。

2、 免费提供指定场所供乙方堆放清洁工具和物料。

3、 委派管理人员配合乙方清洁开荒，乙方清洁完成后，及时进行验收、确认。 4、 维护现场秩序，控制外来人员、施工人员进入已清洁区域，避免二次污染。

5、 有权监督乙方开荒进度、清洁质量、安全防护措施落实情况等，如发现乙方清洁质量不合格或存在安全隐患，有权要求乙方返工或停工整改，由此造成的损失由乙方承担。

6、 该承包项目全部验收合格后，及时按合同约定向乙方支付承包费用。 第六条 乙方的权利义务：

开荒保洁安全合同范本 第三篇

甲 方(发包方)：

乙 方(承包方)：

一、本合同正文文本由盈科律师事务所律师加注制作。未尽条款请咨询“律云”在线法律服务。

二、合同双方应认真阅读本合同。合同一经依法签订即具有法律效力，双方必须严格履行。

三、承包合同必须由发包方的法定代表人(委托代理人)和承包方亲自签章，并加盖公章(合同专用章)方为有效。

四、因开荒保洁承包合同是短期交付工作成果的合同，双方应注意有关于成果的验收、认定、验收时间、以及承包资质等方面具体操作内容的约定，做好先期风险防范。

五、双方关于付款方式的约定应基于双方的财务制度及有关法律法规进行约定，以确保款项流转的合法、及时、到位。

六、应确保发包人对发包项目有处分权，项目上无不利于承包经营的权利负担。

七、一些具体涉及商务条款等具体操作事项，可根据合同双方的洽商予以补充或另行签订合同附件。合同附件作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

开荒保洁安全合同范本 第四篇

甲方： 乙方:_______保洁公司

甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供保洁服务达成以下协议：

第一章:服务的内容和要求

第一款：乙方为甲方提供保洁服务的地址为：

第二款：乙方为甲方提供保洁服务的范围为： 室内开荒保洁(不包括乳胶漆墙面、顶棚)：设备饰面的清洗保洁，固定家具及门口避风阁与台阶。

第三款：服务标准为：观感质量评定良好，并通过竣工验收。

第四款：工期为_____，自____年 __月__日至____年__月__日止，为期___天。

第五款：乙方采取全承包的方式为甲方提供服务。

第二章：甲方的权利和义务

第一款：按约定的时间让乙方人员准时进入施工现场。

第二款：确保乙方提供服务时，不得有阻碍乙方正常服务的行为。

第三款：指派专人负责联系、协调、监督、检查、验收乙方的清洗工作。

第四款：负责免费提供乙方清洁工作所需的水电的正常供应，以保证乙方工作的顺利进行。

第三章：乙方的权利和义务

第一款：按本合同的要求，准时到达作业现场，按时完成服务工作。

第二款：负责服务人员各种技能培训及安全、内保、防火、防盗知识教育，并教育服务人员遵守甲方的各项规章制度。

第三款：积极与甲方协调、配合，并根据甲方的要求，不断改进、提高清洗服务质量

第四章：合同金额及付款方式

第一款：暂估合计金额： 。

第二款：付款方式：现金(按建筑面积每平方 元，按实际建筑面积结算)

第三款：付款方式：乙方工程结束并通过验收后，由甲方项目负责人确认后当日内付清。

第四款：合同签订服务范围之外的特项服务费由甲方单独支付，不在以上服务费金额之内，在服务工作完成后予以结清。

第五章：违约责任

第一款：如因甲方原因造成乙方工作时间延长，乙方将按每日合同总将按每日合同总额的3%收取损失费

第二款：如因乙方施工过程中造成甲方物品出现损坏，乙方全部赔偿。

第三款：如因乙方原因，造成施工工期延长，甲方将按每日合同总将按每日合同总额的3%扣除服务费。额的3%扣除服务费。

第六章：免责条款

第一款：因不可抗力导致本合同不能履行时，双方互不承担违约责任。

第二款：在不可抗力消除后，双方继续履行本合同。

第七章：未尽事宜及争议的解决

第一款：本合同必须由双方法定代表人签字，并加盖公章。

第二款：本合同未尽事宜由双方协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第三款：本合同履行过程中如有争议，由双方协商解决，协商未果，均可向人民法院起诉。

第四款：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方： 乙方：______保洁有限公司

法定代表人： 法定代表人：

盖章： 盖章：

日期： 日期

开荒保洁安全合同范本 第五篇

甲方: (以下简称甲方)

乙方: (以下简称乙方)

经甲乙双方友好协商,甲方同意将 开荒保洁项目承包给乙方进行施工,并达成如下协议:

一、工程名称: 开荒保洁工程项目。

二、工程承包内容: 。

三、工程造价:总费用为人民币伍仟元正(￥ 元)。备注:若因现场装修延误导致的保洁开荒工作的返工,则另外计费。计费方式为根据具体花费的人工数进行结算;计费标准人工费为 元/工(8小时),晚班加班费为￥ 元/小时。

四、工期:计划从 200 年 月 日至200 年 月 日止,总工期为 个日历日。如遇特殊原因或非乙方原因造成的无法施工日,工期顺延。

五、双方责任及义务:

1、施工期间,乙方应合理安排保洁人员进场施工,督促保洁人员保质保量完成施工任务,不得损坏场内任何结构及偷窃场内物品,同时负责保护甲方已经完成的成品及半成品;乙方应对其现场作业人员的安全负责。

2、施工期间,甲方负责提供施工所需的用水、用电及工具集放地,协调相关方的关系;保证现场施工人员不对乙方保洁作业的成果产生再次污染,否则因交叉作业导致的乙方返工,费用由甲方承担。

六、甲方现场代表为 ,电话 ,负责合同履行,协调处理现场事宜,对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更及登记手续及其他事宜;::乙方现场代表为 ,电话 ,负责合同履行,按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

七、验收办法:当天保洁开荒完工的项目当天即由甲方组织人员验收。

八、款项支付:保洁开荒项目完工验收后三天内一次性付清工程款。

九、本合同一式贰份,均需双方签字方为有效,合同附件与本合同具有同等法律效力。

甲方: 乙方:

代表: 代表:

地址: 地址:

电话: 服务热线:

日期:200 年 月 日

开荒保洁安全合同范本 第六篇

甲方：

乙方：

为提升**小区的物业品质，体现开发商“业主至上”的开发理念，保证*组团房产品的顺利交付。**要求**物业服务中心对小区*组团**幢的室内进行开荒保洁包括（公共楼道、地下储藏间、非机动车库、社区用房、电梯轿厢、地下室各管道、桥架、水表间、电表箱、风机房、电梯机房等）。

一、开荒保洁工作内容及标准：

1、单元户内进户门清洗：无水渍、无灰尘、无胶（有保护膜除外）；

2、单元户内水泥地坪拖抹：无灰尘、无杂物；

3、单元户内各设施清擦：无灰尘、干净（包含固定玻璃外侧清洁）；

4、楼道地坪清拖：无水泥、无杂物、无灰尘、干净；

5、单元大堂地砖清洗：无灰尘、无水泥、光亮；

6、楼道各设施清擦（包括消防栓、门、灯、开关、扶手、墙面等）：无灰尘、无水泥、无杂物、干净、无小广告、无油渍；

7、各种管道：表面无灰尘、无水泥、无油渍；

8、地下室地面墙面：表面无灰尘、无水泥、光亮；

9、水表间、风机房：无灰尘、清洁、无异味、无蚊虫。

二、开荒保洁人数及时间安排：

1、作业人数：25人左右； 2、作业时间：5月7日— 5月22日。

三、开荒保洁面积及收费标准：

1、**幢（住宅面积）+地下建筑面积+

2、费用按建筑面积元/㎡（包干）计算：㎡

四、付款方式：协议签订生效后3日内支付乙方前期开荒保洁工具购臵费用：￥10000元，大写：壹万元整，待甲方验收完成后支付余下：￥元，大写：陆万贰仟壹佰贰拾柒元整。

五、双方权利和义务：

1、甲方有权监督和管理乙方的开荒保洁工作，对开荒保洁工作的不足之处有权当面指正，并督促其整改。

2、开荒保洁工作结束后，甲方可委派代表进行现场验收。

3、甲方有义务提供开荒保洁工作应具备的条件：保证通电、通水，协助物业服务中心向施工单位收缴所有进户门钥匙等。

4、甲方负责清理完楼道内施工单位遗留的建筑垃圾。

5、乙方有义务配合甲方的监督和检查，并应甲方要求整改到位。

6、乙方严格按照安全操作规程执行，协议工作期内的一切安全责任均由乙方承担，与甲方无关。

7、本协议执行期间，若遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

8、本协议在履行中如发生争议，双方协商解决，若协商不成时，可提请项目所在地人民法院裁决。

9、本协议一式二份，由甲乙方双各持一份，具同等法律效力，本协议自甲乙双方盖章之日起生效。

甲方：** 乙方：**

日期： 年月日 日期： 年 月日

开荒保洁安全合同范本 第七篇

甲方：乙方:

甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供保洁服务达成以下协议：

第一条:服务的内容和要求

1、乙方为甲方提供保洁服务的地址为：。

2、乙方为甲方提供保洁服务的范围为：。

3、服务标准为：观感质量评定良好，通过验收。

4、工期自年月日至年月日止，为期 天。

5、乙方采取全承包的方式为甲方提供服务。

第二条：甲方的权利和义务

1、按约定的时间让乙方人员准时进入现场。

2、指派专人负责联系、协调、监督、检查、验收乙方的清洗工作。

3、负责免费提供乙方清洁工作所需的水电的正常供应，以保证乙方工作的顺利进行。

4、按照合同约定按时支付乙方服务费用。

5、严格要求甲方人员自觉维护本项目的清洁卫生及乙方劳动成果，对破坏本项目清洁卫生的行为给予制止或纠正，对屡次违反不改者给予相应处罚。

第三条：乙方的权利和义务

1、按本合同的要求，准时到达作业现场，按时完成服务工作。遵守甲方及乙方公司所订规章制度，保持良好的生活环境和秩序，爱护甲方的财物，注意言行举止以维护甲方良好的形象。

2、积极与甲方协调、配合，并根据甲方的要求，不断改进、提高清洗服务质量。接受甲方的监督，遇合同条款未列明的事项应及时与甲方协商解决，并服从甲方代表的合理管理。

3、乙方负责提供本次保洁的清洁工具及清洁用品。

4、在保洁服务工作期间若因乙方故意损坏甲方的财物，经双方确认属实的，乙方须先进行修复，无法修复照价（按购买时发票全额作为依据并根据使用年限折旧后赔偿）赔偿。

5、乙方派驻甲方的工作人员，应着统一工作服和佩带工作证，工作时间内不得随意离开工作岗位。

6、乙方提供正规发票。

第四条：合同金额及付款方式

1、本合同总价款为人民币：大写X万元整，小写￥元整；此价款为乙方为甲方提供如上范围开荒保洁之包干价，除此价款外，甲方不再支付乙方其他一切费用。

2、合同生效，开荒保洁服务工作完成并验收合格后，乙方开具合法完税发票予甲方，甲方在7个工作日内一次性支付乙方全部开荒保洁费用。

第五条：违约责任

1、如因甲方原因造成乙方工作时间延长，乙方将按每日合同总额的3%收取损失费。

2、如因乙方原因，造成施工工期延长，甲方将按每日合同总额的3%扣除服务费。

3、在合同执行期间，双方不得私自终止合同。若甲、乙双方因工作需要终止合同的，须提前半个月以书面形式通知另一方，否则按违约处理，违约方须以5%的承包金作违约赔偿支付给对方。

4、若因甲方的原因造成合同不能继续履行，乙方有权终止合同且无须支付违约金。

5、若因乙方公司原因而造成无法正常提供清洁服务，甲方有权单方面终止合同，本次开荒保洁费用不再支付给乙方并有权要求乙方以5%的承包金作为违约赔偿支付给甲方。

第六条：免责条款

1、因不可抗力导致本合同不能履行时，双方互不承担违约责任。

2、在不可抗力消除后，双方继续履行本合同。

第七条：其它及补充条款

1、乙方应加强防火、防盗和自身的管理，遵守和执行安全、文明等规定，否则，导致造成的损失和有关部门按规定给予的处罚或追究赔偿的经济损失均由乙方负责。

2、乙方承诺不得将掌握的甲方的业务、资料等向第三者泄露。

第八条：未尽事宜及争议的解决

1、本合同未尽事宜由双方协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同履行过程中如有争议，由双方协商解决。

3、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

法定代表人：法定代表人：

盖章：盖章：

日期：日期：

开荒保洁安全合同范本 第八篇

甲方：（以下称甲方）

乙方：（以下称乙方）

乙方为甲方的工程提供开荒保洁服务，协商如下：

一、本合同的服务范围及施工价格：

二、施工期限：

三、合同双方的责任：

甲方的责任：

1、按合同约定向乙方支付服务费，

开荒保洁服务合同。

2、无偿为乙方提供清洁服务用水、电。

3、对乙方的服务质量应及时监督检查，如发现问题要求乙方及时返工，直至达到质量标准。

4、教育乙方有关人员遵守项目部工地制度。

5、甲方应提前三天的书面形式或电话通知乙方进场施工

四、乙方责任：

1、乙方收到甲方进驻现场书面通知或电话通知后，要积极做好准备，准时进驻现场。

2、乙方在甲方设立作业所。作业所在业务上受乙方和甲方双重领导。乙方作业人员须经专业培训和具有专业知识人员担任。

3、乙方负责提供保洁所需的各种机械、设备、工具、材料、药剂等，认真完成甲方规定的作业项目和标准，按时确保施工质量任务。

4、乙方施工人员在施工过程中遵守甲方各项内部规章制度，必须衣帽整洁，自行配戴安全帽、安全带等，乙方负责安全教育从业人员任务。

5、乙方员工在工作期间发生工伤事故全部费用由乙方承担，乙方用工应签定劳动协议，并办理各种用工手续，如因用工不当，给甲方造成损失由乙方承担。

6、乙方在施工中应保证清洗保洁的服务质量，避免出现返工现象。

7、乙方教育员工爱护工地成品及室内各种设施，做好各项防护措施，乙方在工作中造成甲方设施、材料及客户物品损失，乙方应承担相应的赔款责任。

8、乙方作业应遵守甲方规定的时间要求，如有变更双方协商解决。

9、乙方为保证施工质量，须根据不同材质，采用相适应的清洁原料和操作方法。乙方施工完成后向甲方提供《完工报告》，服务质量经甲方通过后由甲方在《完工报告》上签字。

五、付款方式

双方签字合同生效，乙方施工完成后，验收合格通过，工程款在一星期内付清。

六、合同变更与终止

1、合同的变更与提前终止必采用书面形式。

2、本合同规定的履行期限届满，合同自动终止。

3、在合同履行过程中，如遇不可抗拒的因素，双方协商以补充合同方式进行解决。

甲方（签字盖章）乙方：（签字盖章）

代表：代表：

合同签定日期：

开荒保洁安全合同范本 第九篇

甲方：xxxxx 乙方: xxxxxxx

地址：xxxxxxxx 地址: xxxxxx

甲方代表： 乙方代表：

甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供开荒保洁服务达成以下协议：

第一条:服务的内容和要求

1、乙方为甲方提供保洁服务的地址为： xxxxxxxxxxxxxxx建筑总面积约有2800 ㎡。

2、乙方为甲方提供保洁服务的范围为：

1、室内地面的清洁、室内窗台的窗户

玻璃清洁，

2、安全楼道的清洁（踏步、转台、扶手）；

3、各个卫生间的全面

洁需“蜘蛛侠”专业工程队操作，故保洁范围不含外墙面的清洁。

3、服务标准为：观感质量评定良好，地面、玻璃无污染物，办公桌面干净，通过验收。

4、工期自月年月天。若遇甲

方的原因及其他原因（包括自然因素）造成清洗工程误工或不能施工的，工期将顺期。.

5、乙方采取全承包的`方式为甲方提供服务。包工包料；以整体打包方式承包。

第二条：甲方的权利和义务

1、按约定的时间让乙方人员准时进入现场。

2、指派专人负责联系、协调、监督、检查、验收乙方的清洗工作。

3、负责免费提供乙方清洁工作所需的水、电的正常供应，以保证乙方工作的顺

利进行。

4、按照合同约定按时支付乙方服务费用。

5、严格要求甲方人员自觉维护本项目的清洁卫生及乙方劳动成果，对破坏本项

目清洁卫生的行为给予制止或纠正，对屡次违反不改者给予相应处罚。

第三条：乙方的权利和义务

1、按本合同的要求，准时到达作业现场，按时完成服务工作。遵守甲方及乙方

公司所订规章制度，保持良好的生活环境和秩序，爱护甲方的财物。

2、积极与甲方协调、配合，并根据甲方的要求，不断改进、提高清洗服务质量。

接受甲方的监督，遇合同条款未列明的事项应及时与甲方协商解决，并服从甲方

代表的合理管理。

3、乙方负责提供本次保洁的清洁工具、清洁用品，并自行提供脚手架及楼梯的

搬运。

4、在保洁服务工作期间若因乙方故意损坏甲方的财物，经双方

确认属实的，乙

方须先进行修复，无法修复照价（按购买时发票全额作为依据并根据使用年限折

旧后赔偿）赔偿。

5、乙方提供正规发票。

第四条：合同金额及付款方式

1、本合同总价款为人民币：大写xxxxx元整，小写：￥:xxxxx元整。

此价款为乙方为甲方提供如上范围开荒保洁之包干价，除此价款外，甲方不再支

付乙方其他一切费用。

2、合同生效，开荒保洁服务工作完成并验收合格后，乙方开具合法完税发票予

甲方，甲方在3个工作日内一次性支付乙方全部开荒保洁费用。

3、工程完工后，由甲、乙双方共同验收，验收过程中发现不止之处，乙方应该

及时整改，若清洁工程完工乙方通知甲方验收，甲方当天不验收视为清洁工程合

格。（本次保洁工程验收时间初步定为：20xx年11月27日中午1点或下午5

点）。

第五条：违约责任

1、如因甲方原因造成乙方工作时间延长，乙方将按每日合同总额的3%收取损

失费。

2、如因乙方原因，造成施工工期延长，甲方将按每日合同总额的3%扣除服务

3、若因甲方的原因造成合同不能继续履行，乙方有权终止合同且无须支付违约

金，而且甲方对乙方目前的工程评估后作出相应的补偿。

4、如甲方在开荒清洁工程完工并验收合格超过3天未及时付给乙方一次性支付

清洁款项，甲方应每日按总款项的5％的滞纳金支付给乙方。

第六条：免责条款

1、因不可抗力导致本合同不能履行时，双方互不承担违约责任。

2、在不可抗力消除后，双方继续履行本合同。

第七条：其它及补充条款

1、乙方应加强防火、防盗和自身的管理，遵守和执行安全、文明等规定，否则，

导致造成的损失和有关部门按规定给予的处罚或追究赔偿的经济损失均由乙方负责。

2、乙方承诺不得将掌握的甲方的业务、资料等向第三者泄露。

第八条：未尽事宜及争议的解决

1、本合同未尽事宜由双方协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同履行过程中如有争议，由双方协商解决。

3、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖 章）： xxxxxxx乙方（盖 章）：xxxxxx 甲方代表人签字： 乙方代表人签字：