基坑支护监测合同范本【经典6篇】

基坑支护监测合同范本 篇一

基坑支护监测合同范本是在进行基坑支护工程施工过程中，为确保工程质量和安全，监测公司与施工单位之间签订的合同。本合同旨在明确监测公司的职责和义务，并规定双方在合同期限内的权利和义务，以确保监测工作能够顺利进行。

一、监测范围和内容

根据工程实际情况，监测公司将对基坑支护工程进行全面监测，包括地下水位、土壤位移、支撑结构变形等相关指标的监测。监测公司将根据合同约定的监测内容和方法，提供监测报告和分析结果。

二、监测设备和人员

监测公司将配备专业的监测设备和技术人员，确保监测工作的准确性和及时性。监测设备应符合国家标准和相关规定，并且定期进行维护和校准，以保证数据的可靠性。

三、监测报告和数据分析

监测公司将按照合同约定的时间和要求，提供监测报告和数据分析。监测报告应包括监测数据的详细说明和分析结果，以及对可能存在的问题和风险的评估。监测公司应及时向施工单位提供监测报告，并与其进行沟通和讨论，以便及时采取相应的措施。

四、费用和支付方式

监测公司的收费标准和支付方式应在合同中明确规定。费用应包括监测设备的租赁和维护费用、技术人员的工资和培训费用等。双方应按照合同约定的时间和方式进行支付，确保监测工作的顺利进行。

五、违约责任和争议解决

如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。双方应友好协商解决合同履行过程中的争议，如协商不成，可以通过仲裁或诉讼方式解决。

六、其他事项

合同中应明确双方的通信方式和联系人，以便及时沟通和解决问题。双方还可以根据实际需要，在合同中约定其他事项，以保证监测工作的顺利进行。

基坑支护监测合同范本 篇二

基坑支护监测合同范本是用于监测公司与施工单位签订的基坑支护监测合同。该合同的目的是确保基坑支护工程的施工质量和安全，保障工程顺利进行。

一、监测范围和内容

监测公司将对基坑支护工程进行全面监测，包括地下水位、土壤位移、支撑结构变形等重要指标的监测。监测范围和内容应根据工程实际情况进行确定，并在合同中明确约定。

二、监测设备和人员

监测公司应配备专业的监测设备和技术人员，确保监测工作的准确性和及时性。监测设备应符合国家标准和相关规定，并且定期进行维护和校准，以保证数据的可靠性。

三、监测报告和数据分析

监测公司应按照合同约定的时间和要求，提供监测报告和数据分析。监测报告应包括监测数据的详细说明和分析结果，以及对可能存在的问题和风险的评估。监测公司应及时向施工单位提供监测报告，并与其进行沟通和讨论，以便及时采取相应的措施。

四、费用和支付方式

监测公司的收费标准和支付方式应在合同中明确规定。费用应包括监测设备的租赁和维护费用、技术人员的工资和培训费用等。双方应按照合同约定的时间和方式进行支付，确保监测工作的顺利进行。

五、违约责任和争议解决

如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。双方应友好协商解决合同履行过程中的争议，如协商不成，可以通过仲裁或诉讼方式解决。

六、其他事项

合同中应明确双方的通信方式和联系人，以便及时沟通和解决问题。双方还可以根据实际需要，在合同中约定其他事项，以保证监测工作的顺利进行。

总之，基坑支护监测合同范本的签订对于基坑支护工程的施工质量和安全至关重要。双方应严格按照合同约定履行各自的责任和义务，确保监测工作的顺利进行，为工程的顺利进行提供有力的保障。

基坑支护监测合同范本 篇三

甲方：

乙方：

依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致订立本协议。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

资金来源：

二、工程承包范围及工程内容

承包范围及内容：

1、支护桩钻孔、灌注、钢筋笼制作、测量定位(大清包、包工不包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工措施、包验收合格)。

三、施工工期

1、开工日期：本工程开工日期以甲方或监理下发的开工令为准。

2、竣工日期：合同工期总日历，合同生效之日起开始计算工期。

3、合同工期总日历天数：支护桩工期

4、如因政府停电、台风、暴雨遇人力不可抗拒的自然灾害等原因造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，工期可顺延。

5、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担。由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工24小时起开始签证，按现场签证时间为准，窝工补偿100元/工日/人，机械窝工费按实际产生费用补偿(参考市场价);属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天处罚1000元，从工程款中扣除。

四、承包方式

1、乙方包工不包料。

2、甲方应按照乙方提供的材料清单进行购置材料。

五、质量标准

1、工程质量标准：严格按照国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关的法规规定进行施工。

2、本工程原材料质量必须符合国家相关规范标准。

3、检验标准：本工程的施工标准及验收要严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格。

六、合同价款：

1、承包单价：600长螺旋后插筋桩大清包按约为米(据实结算)，钢筋笼制作元/吨(含钢筋除锈)，本价格不含税费及企业管理费用。

2、工程量的确定：长螺旋钻后插筋支护桩按照设计有效桩长加800mm(翻浆高度)作为结算桩长。

七、付款方式及付款条件

付款方式：按总进度付款，支护桩完成经验收合格后支付已完成工程量的75%的工程款，剩余25%的工程款到基坑支护工程全部完成后一次付清。

八、双方一般权利和义务

甲方责任:

1、甲方应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。

2、按乙方施工要求搞好施工及现场的“三通一平”，提供水源、电源到施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。

3、甲方负责提供细线基点、标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后，由甲方组织有关人员进行复核，如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。

4、甲方提供基坑支护图2份，工程地质勘查报告1份，组织有关部门进行图纸会审，乙方整理后各方盖章后，自存留底。

5、负责周边关系协调处理工作、环境安全保卫工作。

6、负责处理地下障碍以及钻出的土方外运工作。

乙方责任:

1、乙方委派同志为现场代表及项目负责人。负责本工程质量、进度、安全文明施工管理。

2、乙方必须严格按照设计图纸、方案、国家现场验收规范和质量评定标准、行业标准及甲方的要求进行施工，施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料器材损失等费用均由乙方承担。施工中出现桩基质量问题和安全事故均由乙方负责。若因乙方桩基施工质量不合格造成基坑周边道路、房屋等公共设施出现开裂、不均匀沉降以及因施工导致地下各种公共设施和管线破损破坏等问题，均由乙方负责。

3、乙方须按照甲方的工期要求施工，组织各种机械进退场，开工前向甲方提供有关人员上岗证、企业资质、有关设备合格证及年审合格证等有关资料。

4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料，及时向甲方或监理报送施工进度，认真做好自检工作，如发现问题应及时处理，采取有效的补救措施。

5、严格遵守并执行甲方及监理人员的现场管理及现场代表提出的各项意见及要求，及时组织机械及施工人员进场，做到安全、文明施工。

6、严格管控工程进度，不得拖延工期，按阶段及时向甲方提交工程进度证明资料及相关的工程资料。

7、乙方应注意施工安全，负责对工人进行安全教育，并为工人购买保险，现场应选派专职安全员负责现场安全文明施工，如发生工伤事故，均由乙方负责。

九、补充条款

1、在施工中乙方严禁浪费混凝土，控制好设计标高。如发现乙方无故浪费混凝土，甲方有权对乙方进行处罚。

2、钢筋损耗率按、混凝土充盈系数按。

3、乙方进入施工现场一个星期内若因甲方原因无法开工，甲方应根据乙方的实际情况给予补偿(补到开工之日为止)。

十、争议

甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或要求有关主管部门调解，当事人不愿和解、调解或和解调解不成的，可以向仲裁委员会申请仲裁或向施工当地法院提起诉讼。

十一、合同生效

合同签订后甲乙双方共同遵守，若单方违约承担一切法律责任。

1、本合同自双方签字盖章后生效。

2、本合同未尽事宜，双方另行协商，签署补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式五份，甲方执三份，乙方执二份，各份具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

基坑支护监测合同范本 篇四

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以上简称乙方）

甲方现有航专图书馆基坑支护工程任务，经双方协议，委托乙方承建。为了便利工程顺利进行，特订立如下协议：

（一）工程地点：西安市团结中路航专校西二环259#。

（二）工程名称：航专图书馆基坑支护。

（四）承包方式：包工、包料。

（五）工程造价：140元/㎡。（工程量以设计方案和变更按实际面积结算。）

（六）付款方式：基坑支护完成付工程款5万元、主体工程三层结束付支护总造价达50%、主体封顶付清基坑支护剩余全部工程款。

（七）税金由甲方代扣。

（八）甲方委托乙方施工人员代办一切事物，均按记时工计算，凡包工不包料的工程由于材料供应不上，因停工待料引起的停工，均按记时工计算。

（九）做里工使用机械时，乙方所用机械，按省建定额提取机械台班费。

（十）乙方进入甲方单位必须遵守一切规章制度，劳动保护用品乙方自行解决。

（十一）质量验收标准：根据实际情况，以国家现行施工验收规范为准，进行施工验收，（技术资料由乙方提供全部工程资料 ）

（十二）在施工期间，由于甲方工程量较大，住宿应由甲方提供。在施工中，如发生工伤事故，由乙方负责。

（十三）在施工期间，甲方应密切配合乙方搞好文明施工，乙方应努力高速度、高质量的完成本工程任务。

（十四）工程期限：由进入工地之日起，乙方须在土方挖完后十日之内完工。如因天雨或其他人力不可抗拒之事故发生时，可以延期。

（十五）本协议自双方签订后生效，验收竣工结算后自动失效。

（十六）本协议一式4份，甲方双方各执2份。

甲方：

乙方：

日期：

基坑支护监测合同范本 篇五

甲方：_________________(发包方)

乙方：_________________(承包方)

根据《_合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务与责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条工程概况

(一)工程名称：_________________

(二)工程地点：_________________

(三)工程范围：_________________

设计图纸及经市专家评审批准基坑支护方案范围内的基坑支护工程内容。

本合同土石方工程量约为详见第八条附加条款。

(四)工程总造价：_________________经双方确定本合同综合单价为详见第八条附加条款，全部工程造价暂定为人民币______万元(大写：_________________元整人民币)。

第二条工程期限根据双方协商工程期限自________年____月____日至________年____月____日止，总工期为30天若发生不可预见或不可抗力时，工期顺延。如因乙方原因造成甲方工期延误，甲方因此而造成的损失由乙方承担，并工期每拖延一天按工程总造价的万分之三对乙方进行处罚。因乙方原因致使甲方承担连带责任，甲方有权就该责任及损失向乙方追索。

第三条工程质量乙方根据甲方提供的图纸及经专家评审组评审通过的支护方案等资料进行施工，确保工程质量合格标准。工程验收时，应按施工图纸、已通过评审的支护方案及会审纪要，设计变更，施工规范及技术要求的标准执行。若工程质量达不到合格，乙方除无偿返修整改至合格，且甲方扣罚乙方工程造价的5%外，并承担由此给甲方造成的一切损失。

第四条工程价款结算(一)乙方应按施工图纸、已通过评审的支护方案进行施工。乙方提出的工程变更，经甲方认可后按实结算，由于乙方原因造成的变更其费用由乙方承担。若施工过程中出现异常情况，应及时通知甲方协商解决，及时办理各种现场签证，并注明时间、部位和工程量，否则一切后果由乙方承担。

甲方：_________________

乙方：_________________

________年____月____日

基坑支护监测合同范本 篇六

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

经甲、乙双方协商将海口市兰馨花园9#、10#楼项目基坑支护以全包的形式承包给乙方，由乙方承担施工，为明确工程的具体情况及双方责任，在平等、自愿、公平的基础上签定本协议。

一、工程内容和承包方式

2、按图纸，结合实际工程量结算。

3、承包方式：包机械、包人工、包材料、包税金、包管理费、包水电、包安全、包工期、包质量。

二、工期、安全、文明施工

1、工期

（1）乙方完全服从甲方施工进度要求并确保完成，按要求能随时增加劳动力，否则造成的一切经济责任均由乙方承担。

（2）若乙方明显拖延进度，甲方可根据情况将乙方原有部分工作内容另行承包给其他人。

（3）若因乙方原因造成进度严重滞后或停工，甲方有权将乙方作退场处理，相应损失由乙方承担。

2、安全：

（1）遵守甲方和项目部各项安全规章制度，严格执行安全操作规范和甲方下达的安全技术交底，确保安全要求。

（2）正确使用各种机械和小型电动工具，严禁违章操作；自带的各种机械和小型电动工具必须符合甲方的要求。

（3）特殊工种作业必须持有效的特种作业操作证书。

3、文明施工

（1）负责承担自己施工、生活区域内所有文明施工及卫生清理。

（2）确保每天工完场清、工完料清。

三、双方责任

甲方责任：

1、全面负责现场施工管理，技术指导和安全技术交底，组织进行三级教育。

2、指派专人负责分项工程施工，下达施工计划任务书，工作安排、检查、监督、整改、验收、安全生产、文明施工、工程进度等管理工作。

3、支持、参与与班组建设和全面管理，组织、协调、解决工作中出现的问题和关系。

4、甲方提供水、电接驳点给乙方。

乙方责任：

1、入场后及时向甲方提供身份证复印件、流动人口计划生育复印件进行注册登记。

2、认真接受甲方组织的进场三级教育后方可上岗，参加日常的安全培训教育。

4、未经项目部许可严禁携带家属、小孩进入工地及生活区。

4、乙方必须遵守项目部各项管理制度和奖罚措施。

5、按实际用量支付甲方水电费用。

四、工程价格（含税）

1、槽钢腰梁每平方 元。

2、钢花管每米 92 元。