庆阳路基开挖合同范本【精选6篇】
庆阳路基开挖合同范本 篇一
庆阳路基开挖合同范本
合同编号：【合同编号】
甲方：【甲方名称】
地址：【甲方地址】
联系人：【甲方联系人】
电话：【甲方联系电话】
乙方：【乙方名称】
地址：【乙方地址】
联系人：【乙方联系人】
电话：【乙方联系电话】
鉴于甲乙双方就庆阳路基开挖项目的合作进行洽谈，并达成以下协议，双方一致同意按照以下条款执行：
第一条 合同目的
本合同的目的是为了明确双方在庆阳路基开挖项目中的权利和义务，规范双方的合作关系。
第二条 工程内容
1. 乙方将按照甲方提供的设计图纸和技术要求，在庆阳地区进行路基开挖工程。开挖范围及深度详见附件一。
2. 乙方将负责清理挖掘物料，并按照甲方要求进行处理。
第三条 工期要求
1. 乙方应在合同签订后【工期天数】内开始施工，并保证按照合同约定的工期完成工程。
2. 如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
第四条 工程报酬
1. 甲方应按照合同约定支付工程款项给乙方。具体款项及支付方式详见附件二。
2. 乙方应在工程验收合格后，提供相应的发票及相关证明文件。
第五条 材料和设备
1. 乙方应按照甲方提供的设计图纸和技术要求，准备好合适的材料和设备，并承担相关费用。
2. 如需更换材料和设备，乙方应事先征得甲方的书面同意。
第六条 质量保证
1. 乙方承诺所提供的工程质量符合国家标准和甲方要求，并提供相应的质保文件。
2. 如工程出现质量问题，乙方应承担相应的责任并进行修复。
第七条 违约责任
1. 如甲方未按时支付工程款项，甲方应按照合同约定支付违约金。
2. 如乙方未按时完成工程或工程质量出现问题，乙方应按照合同约定承担相应的违约责任。
第八条 争议解决
本合同的解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。如双方就本合同的解释和履行发生争议，应通过友好协商解决。若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条 合同生效和变更
本合同一式【份数】份，甲乙双方各执【份数】份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。
如需对本合同作出任何修改或补充，必须经双方协商一致，并以书面形式作出。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签字： 签字：
日期： 日期：
附件一：庆阳路基开挖范围及深度图纸
附件二：工程款项及支付方式说明
庆阳路基开挖合同范本 篇二
庆阳路基开挖合同范本
合同编号：【合同编号】
甲方：【甲方名称】
地址：【甲方地址】
联系人：【甲方联系人】
电话：【甲方联系电话】
乙方：【乙方名称】
地址：【乙方地址】
联系人：【乙方联系人】
电话：【乙方联系电话】
鉴于甲乙双方就庆阳路基开挖项目的合作进行洽谈，并达成以下协议，双方一致同意按照以下条款执行：
第一条 合同目的
本合同的目的是为了明确双方在庆阳路基开挖项目中的权利和义务，规范双方的合作关系。
第二条 工程内容
1. 乙方将按照甲方提供的设计图纸和技术要求，在庆阳地区进行路基开挖工程。开挖范围及深度详见附件一。
2. 乙方将负责清理挖掘物料，并按照甲方要求进行处理。
第三条 工期要求
1. 乙方应在合同签订后【工期天数】内开始施工，并保证按照合同约定的工期完成工程。
2. 如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
第四条 工程报酬
1. 甲方应按照合同约定支付工程款项给乙方。具体款项及支付方式详见附件二。
2. 乙方应在工程验收合格后，提供相应的发票及相关证明文件。
第五条 材料和设备
1. 乙方应按照甲方提供的设计图纸和技术要求，准备好合适的材料和设备，并承担相关费用。
2. 如需更换材料和设备，乙方应事先征得甲方的书面同意。
第六条 质量保证
1. 乙方承诺所提供的工程质量符合国家标准和甲方要求，并提供相应的质保文件。
2. 如工程出现质量问题，乙方应承担相应的责任并进行修复。
第七条 违约责任
1. 如甲方未按时支付工程款项，甲方应按照合同约定支付违约金。
2. 如乙方未按时完成工程或工程质量出现问题，乙方应按照合同约定承担相应的违约责任。
第八条 争议解决
本合同的解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。如双方就本合同的解释和履行发生争议，应通过友好协商解决。若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条 合同生效和变更
本合同一式【份数】份，甲乙双方各执【份数】份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。
如需对本合同作出任何修改或补充，必须经双方协商一致，并以书面形式作出。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签字： 签字：
日期： 日期：
附件一：庆阳路基开挖范围及深度图纸
附件二：工程款项及支付方式说明
庆阳路基开挖合同范本 篇三
工程名称：
甲 方：
乙 方：
合同编号：
签订地点：
签订时间：
地基基础工程施工合同条款
甲方： 乙方： 甲方委托乙方承担 工程的部分桩基工程，设计为直径 毫米的 桩施工任务，设计要求单桩竖向承载力特征值≧ KN，按甲方要求制作安装钢筋笼，施工质量必须达到设计要求的单桩竖向承载力特征值≧ KN，以测桩成果报告为准，如果达不到设计要求值，由乙方负全部施工和经济责任并处理至合格为止。根据《_合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》为基础，按相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合工程具体情况，经双方协商一致，依法订立如下合同条款，双方共同遵守。
第一条 工程概况与承包方式
1、工程名称：
2、工程地址：3、承包范围：桩机运输安拆、桩尖就位、钢筋笼制安、搅拌砼、砼浇筑等相关工作(不含试件制作、原材料送检报验)。
4深度，以每米 元计价结算;预制桩尖购置费： 元/个，机械进出场安拆费包干： 元/台套。成桩总进尺按相关计算规则以现场签证的自然地面到桩尖入土的深度(含桩尖长度并不得扣除桩尖虚体积的长度)为准，并以此为结算依据。
5、质量等级：
第二条 工程期限
1、开工日期：
2、竣工日期：
3、总施工期：4、如遇下列情况之一者，工期可顺延;
(1)停水、停电、下雨及不可抗拒的自然现象被迫停工。
(2)因设计变更或政府行为社会动乱被迫停工。
(3)因三通一平达不到要求或甲方资金不及时被迫停工。
(4)因地质条件变化，各方在研究措施时无法施工。
(5)因拆迁、占地等未处理好影响施工。
(6)因排除地下隐蔽工程或阻碍物影响施工。
(7)试桩、基桩检测期间耽误的工期。
如因甲方原因造成的停工，除工期顺延外，每日应支付停班费用 元，并纳入结算中。
第三条 甲方责任
1、办理土地征用、青苗树木赔偿等手续，做好房屋的拆迁、清除地面、架空和地下阻碍排除等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。
2、接好施工所需水、电、线路至施工现场，并保证施工期间用水用电的需要，并承担费用。
3、开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及施工场地内的主要交通干道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
庆阳路基开挖合同范本 篇四
通信工程施工合同
合同编号：
发包方（甲方）：铁通中心
承包方（乙方）：
根据《_____》及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条?工程概况
1.工程名称：；
2.工程地点：；
3.工程范围和内容：。
第二条?甲方权利和义务
1、?组织工程建设项目的技术交底，向乙方明确施工任务；
2、?提供必要的施工条件；
3、?负责主材的供应，详见发包人供应材料、设备一览表；
4、?指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查；
5、?在乙方提供_____竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收；
6、?按合同约定按时向乙方支付工程款。
第三条?乙方权利和义务
1、?必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质，并经XX公司核准的施工入围资格，并向甲方提供企业（或公司）施工资质证书、企业基本情况等相关资料；
2、?应编制《工程施工概、预算》，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据；
3、?乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人；
4、?非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包；
5、?精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工；
6、?合理组织施工，编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划，并在施工前送甲方备案；
庆阳路基开挖合同范本 篇五
发包人(全称)：（以下简称甲方）
承包人(全称)：(以下简称乙方）
依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规，并参照__、国家工商行政管理总局颁布的《建设工程施工合同(示范文本)》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：信丰县橙乡文化城市市政道路(桃江路)工程
工程地点：信丰水东
工程内容：道路、排水、交通、照明及绿化等工程
承包范围：
承包方式：施工图规定以及甲方认定的'内容包工包料
二、合同文件及解释顺序
1.本合同条款;
2.标准、规范及有关技术文件;3.图纸;4.工程量清单;5.工程报价单或预算书;6.合同履行中有关工程的洽商、变更等书面协议。
三、双方一般权利和义务
发包人工作
1.协助将施工所需水、电、在签订合同后从施工场地外部接至工程地点，保证施工期间的需要;
2.水准点与坐标控制点在签订合同后2日之内由发包人组织设计单位向承包人现场交验;
3.在签订合同后，由发包人组织监理单位、承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底;
4.负责向市政工程质量监督机构办理质量报监;
5.双方约定发包人应做的其它工作：_除上述事项之外，根据现场实际情况需发包方协调的其它事项，发包方要予以配合，确保工程施工正常进行。_
承包人工作
1.向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表;
2.根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫;
3.向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的约定：根据实际需要确定。
4.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护、卫生管理和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人;
5.已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已竣工工程成品的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复;发包人要求承包人采取特殊措施保护的，应相应追加特殊措施保护费;
6.做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，并承担施工中发包人已明示施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木破坏的赔偿费用;
7.双方约定承包人应做的其它工作：除上述事项之外，有关工程施工方面其它事项。
四、工期
开工日期：20xx年7月15日，竣工日期：20xx年10月30日，合同工期：总日历天数105个有效日历天。
工期延误
承包人应当按照本合同约定的开工日期开工、竣工日期竣工。因下列原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：
1.发包人未能按本合同的约定提供图纸及开工条件;
2.发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行;
3.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;
4.设计变更和工程量增加;
5.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;
6.不可抗力;
五、质量
工程质量
工程质量标准：合格
工程施工和质量标准评定依据的标准、规范：
(1)沥青路面施工及验收规范GB5009296
(2)给排水管道工程施工及验收规范GB50268-97
(3)水泥混凝土路面施工及验收规范GBJ97-87
(4)市政道路工程质量检验评定标准CJJ1-90
(5)市政排水管渠工程质量检验评定标准CJJ3-90
(6)城市道路养护技术规范CJJ36-90
(7)城市道路路基工程施工及验收规范CJJ44-91
(8)城市道路照明工程施工及验收规程CJJ89-2001
(9)市政基础设施工程施工技术文件管理规定(_建城[2002]221号)
隐蔽工程和中间验收
工程每一道工序在承包人自检的基础上，需经工程师验收合格方可进行下一道工序。
工程试车
工程试车要求及费用的承担：___________承包方竣工验收
工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，7天内向发包人提供一套完整竣工资料及竣工验收报告、一套竣工图。
质量保修
具体保修项目内容、范围、保修期、保修责任、质量保修金的支付在附件《工程质量保修书》中约定，质量保修书作为本合同的附件。
六、合同价款确定与支付
合同价款及调整
本工程合同价款：暂定壹仟贰佰万元(小写：12000000元)。
庆阳路基开挖合同范本 篇六
甲方：_________
乙方：_________
甲方现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：
一、施工内容 杭州红星美凯龙金茂店商铺轻钢龙骨石膏板隔墙(见图纸)
二、方式
甲方根据乙方负责施工之上述工程最终结算价对乙方进行结算
结算价：
三、组织领导
1)乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。
2)乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
3)乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
四、双方责任
1、甲方责任
1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。
2)负责主电源到位。
3)负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。
4)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。
2、乙方责任
1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。
2)强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。
3)工人进入施工现场必须佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。
4)负责编制施工组织设计，由甲方负责上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。
5)必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。
6)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。
7)负责材料搬运，脚手架搭建。工人安全帽及工作牌。
五、工程质量及验收标准
工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。
六、工期
乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务。
七、进场前乙方需缴纳质量保证金每层5万元整
八、付款方法
八、其它
1)若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
九、本责任书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除保修条款依然有效外，即告终止。
甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________ 甲方代表(签字)：_________ 乙方代表(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日
