装修工人木工合同范本(优质6篇)

装修工人木工合同范本 篇一

装修工人木工合同范本是一份合同文件，用于明确装修工人与业主之间的权益和责任。以下是一份典型的装修工人木工合同范本，供参考。

合同编号：XXX

签订日期：XXXX年XX月XX日

甲方（业主）：

姓名/单位名称：

联系地址：

联系电话：

乙方（装修工人）：

姓名/单位名称：

联系地址：

联系电话：

合同项目：

1. 项目概述

本次装修项目包括但不限于木工方面的施工工作，具体工作内容包括：门窗制作与安装、橱柜制作与安装、地板安装等。

2. 工期

本次装修工程预计工期为XX天，具体工期根据实际情况协商确定。

3. 工程款项及支付方式

甲方应按照合同约定的工程款项及支付方式支付给乙方。支付方式可以为一次性支付或分期支付，具体支付方式如下：

（1）首付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的XX%作为首付款。

（2）进度款：甲方应按照工程进度，及时支付相应的进度款。

（3）尾款：工程竣工后，甲方应支付合同总价款的XX%作为尾款。

4. 材料供应

乙方应负责提供所需的木材、配件、五金等材料，甲方应按照乙方提供的材料清单准备相关材料，并按时提供给乙方。

5. 施工要求

乙方应按照甲方的要求进行施工，确保施工质量符合相关标准和规定。

6. 保修期

乙方对所提供的木工装修工程提供X年的免费保修期，保修期从工程竣工之日起计算。

7. 违约责任

（1）如乙方未按照约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方按照约定支付违约金。

（2）如乙方未按照约定的质量要求进行施工，甲方有权要求乙方进行整改，并承担相关的违约责任。

8. 争议解决

本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应向当地人民法院提起诉讼。

甲方签字： 乙方签字：

装修工人木工合同范本 篇二

装修工人木工合同范本是一份重要的合同文件，用于明确装修工人与业主之间的权益和责任。以下是一份根据实际情况和需要进行调整的装修工人木工合同范本。

合同编号：XXX

签订日期：XXXX年XX月XX日

甲方（业主）：

姓名/单位名称：

联系地址：

联系电话：

乙方（装修工人）：

姓名/单位名称：

联系地址：

联系电话：

合同项目：

1. 项目概述

本次装修项目包括但不限于木工方面的施工工作，具体工作内容包括：门窗制作与安装、橱柜制作与安装、地板安装等。具体工作内容和要求详见附件。

2. 工期

本次装修工程预计工期为XX天，具体工期根据实际情况协商确定。

3. 工程款项及支付方式

甲方应按照合同约定的工程款项及支付方式支付给乙方。支付方式可以为一次性支付或分期支付，具体支付方式如下：

（1）首付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的XX%作为首付款。

（2）进度款：甲方应按照工程进度，及时支付相应的进度款。

（3）尾款：工程竣工后，甲方应支付合同总价款的XX%作为尾款。

4. 材料供应

乙方应负责提供所需的木材、配件、五金等材料，甲方应按照乙方提供的材料清单准备相关材料，并按时提供给乙方。

5. 施工要求

乙方应按照甲方的要求进行施工，确保施工质量符合相关标准和规定。具体施工要求详见附件。

6. 保修期

乙方对所提供的木工装修工程提供X年的免费保修期，保修期从工程竣工之日起计算。

7. 违约责任

（1）如乙方未按照约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方按照约定支付违约金。

（2）如乙方未按照约定的质量要求进行施工，甲方有权要求乙方进行整改，并承担相关的违约责任。

8. 争议解决

本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应向当地人民法院提起诉讼。

甲方签字： 乙方签字：

装修工人木工合同范本 篇三

发包人(以下简称甲方)：

承包人(以下简称乙方)：

甲方把尚泽紫金公馆2、9楼及地下室模板工程发包给乙方施工，为明确双方责任，恪守信用，依照《_合同法》、《_建筑法》、《合肥市建筑安装工程承包合同条例》及有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，以保质、保量、安全的完成本工程，经双方协商一致，达成如下补充协议条款，以资共同遵守。

一、工程概况

二、承包性质及范围

1、承包性质：包工不包料。(包括范围：圆钉、铁丝、手持电动工具、连接至三级配电箱的电缆线等一切与木工有关的配套材料在内)。

2、承包范围：本工程的木工工程，具体包括：

①主体结构和二次结构以及临时设施的所有配模、排架搭拆、支模、拆模等木工全工程。

②测量放线的预留洞口，厨房烟道、卫生间、管道井等的预留洞口模板安、拆及二次支模(厨房烟道的预留洞口模板暂不拆除，等至安装烟道时再拆除)。

③柱及墙板定位钢筋焊接，预制构件模板制作等所有模板工程。

④材料进、出场的上下车，场地内材料运输。

⑤方木、多层板等材料使用结束后的清理、起钉、指定地点堆码整齐工作。

⑥外架槽钢层的木板封堵及人货电梯接料平台木板铺设、拆除(另计)，预留槽钢钉木盒、加固槽钢用的大头楔加工工作。

⑦预埋拉墙筋、过梁、构造柱钢筋的打眼工作。

⑧各种加工机械和二级配电箱后面的所有电缆线及三级配电箱、灯具等。

⑨楼层、现场所用废料清理堆码工作。

⑩现场需要木工配合的工程量。所有与木工有关的工程均包含在承包范围内，不另外计算工程量。

三、工程承包价格及计算方法

1、工程承包价格：主楼为正负零以上砼模板接触面积24元/㎡，主楼地下车库砼模板接触面积26元/㎡，地下车库(地下车库分人防地下车库和非人防地下车库)砼模板接触面积27元/㎡。此价格已包含了乙方所承包范围以内的所有内容。临时点工技工__元/天、壮工__元/天。

2、面积计算方法：按实际砼模板接触面积为准。

四、工程款的支付方法

1)、1～9层生活费由甲乙双方协商解决，9层以上按每月每人2000元生活费，班长10000元。

2)结构封顶后付完成工程量的50%工程款。

3)主体结构验收后付至已完成工程量的70%工程款。

4)脚手架拆除完及内外粉刷结束付已完成工程量的80%工程款。

5)在本工程全部完成竣工验收合格后付至总价的92%工程款，剩余的8%壹年内付清。

6)跨年度时春节前付已完成工程量的85%工程款。7)其它时间在所承包的工程未完成前中途除特殊情况外，不另行支付工程款。

五、工程质量要求及奖罚措施

1、工程总体质量要求：本工程质量等级要求为一次性验收合格。

2、单项质量要求(模板)：轴线位置偏差不得超过5mm，楼板标高偏差不得超过5mm，截面内部尺寸基础不得邻居并10mm，柱、梁、板不得超过5mm，层高垂直度偏差不得超过5mm，相邻两板高低差不得超过3mm，表面平整度不得超过5mm。所有项目质量必须符合规范要求。

3、奖罚措施：总体质量达不到合格标准，甲方按协议价的百分之拾对乙方进行罚款，单项质量要求经检查达不到上述质量要求的，按每项每处200元进行处罚(处罚的金额在班组每月发放的工程款中扣除)，由于达不到总体及单项质量要求，由此造成返工的相关材料、人工及工期延误由乙方负责(材料按乙方实际使用的数量，按甲方实际采购价格在工程款中扣除)。

4、混凝土浇过程中，模板若出现大的涨模(漏出的混凝土要及时清理上去用，否则要加倍处罚)，每处罚款500元。

六、工程进度要求及奖罚措施

1、工程进度要求：工期按项目部总体进度计划和周期进行计划来完成。具体穿插由项目部各班组合理协调。

2、进度协调：乙方应绝对服从甲方现场施工负责人员的进度计划安排，不得以任何理由拖延工期，配合其他班组的合理施工。

3、奖罚措施：上述工期在不影响下一道工序施工的条件下，按实际工期每层延迟一天罚贰仟元整，连续二层达不到工期要求的，甲方有权单方解除合同并安排其他班组进行施工，乙方必须无条件退场，所完成工程量在本工程全部竣工后一个月内进行结算，按结算价80%支付工程款，余款20%工程款以赔偿甲方因此而造成的损失，不在支付给予乙方。因甲方材料或其他班组延迟工期而造成乙方工期延迟的不计算在乙方实际工期内。如乙方所承建的分项工程因质量原因通不过甲方、监理质量验收，造成返工而造成工期延迟的或人员不够，所延迟的时间应计算在乙方的实际工期内。

4、施工人员严重不足时，除给予不足规定人数量每人每天200元处罚以外，在差额三天仍然补不齐人员时，甲方有权另行增加人员或收回部分乙方所承包面积或强行解除合同。

5、甲方根据施工图及施工说明，在施工前向乙方进行施工技术、质量要求和验收标准的交底工作。并按此要求进行施工，并达到本协议的质量等级。

6、乙方在施工中应随时接受建设方、监理方、甲方的监督检查和管理，并为其提供方便。

7、乙方清包工程项目完成后，甲方按验收规范进行验收评定。因乙方原因未达到协议规定的质量等级的，乙方必须返修，直至达到协议规定的质量等级，乙方应承担由此返工造成的人工、材料、工期等费用以及其他损失。

七、安全生产与文明施工

乙方所有进场施工人员必须正确佩戴安全帽、安全带，在进场当天必须到工地安全员处办理三级安全教育并交身份证复印件一份。乙方施工作业人员在工地内如发生偷盗工地内部财物，甲方将按每次5000～10000元进行处罚，并送公安机关，同时必须在当天清退偷盗人员出场。乙方在施工过程中要安全生产、文明施工，若发生安全事故，小事故由乙方自行承担一切于之有关的责任和费用(8000元以下乙方承担，8000元以上甲乙双方协商解决)，若发生大的安全事故，由根据情况协商解决。因乙方的原因导致其他工种发生质量和安全事故的，乙方应承担相应责任和一切费用，费用将在工程款中扣除。乙方自备安全帽(在公司领用每顶按20元，工程完成不返还)。凡在施工现场不戴安全帽的每人每次罚款50元，班组长每次罚款100元。乙方人员必须遵守甲方项目部各项管理规章制度，对甲方、监理、业主等提出的问题和要求不得顶撞或无礼貌行为，有问题时无条件按要求整改到位。杜绝随意大便，如发生打架斗殴第一次处罚5000元，第二次发生清除出场，所完成工作量工资按80%结算，造成严重后果的交_门处理。乙方在施工过程中，要做到工完料净场地清，所有不用的材料要放到甲方指定的位置堆码整齐，包括楼层上各种废料。

八、违约责任

1、施工期间，由于非乙方原因造成的延误时间，经甲方核实后，工期应顺延。

2、由于乙方原因造成工期延误，或出现质量及其他管理混乱等问题，甲方有权单方面解除合同，终止乙方施工，乙方必须无条件退场，所完成工程量在本工程全部竣工后一个月内进行结算，按结算价80%支付工程款，余款20%工程款以赔偿甲方因此而造成的损失，不再支付给乙方，如乙方因工程承包价格问题发生停工或者中途退场等一切违反合同行为需赔偿甲方每栋楼最低十万元违约金。

3、乙方在施工过程中，无故半途而废，擅自出走，或施工人员严重不足，造成工程工期严重拖延，对于未结算部分作罚设处理。造成严重后果的，将追究乙方相应责任。

4、协议期内，乙方由于违反国家的法律、法规，严重违反公司的有关规章制度或造成严重的工程质量、安全、设备事故，乙方应负责赔偿甲方的一切可计损失。

5、在施工期间，班组长或班组代班不得脱离现场，有事外出须项目经理批准后方可外出。

6、协议执行过程中，发若发生争议，且通过协商不能解决，则由合同管理机关仲裁解决。

九、材料需求计划

乙方所需求材料必须提前七天上报甲方并数量要准确真实，以便甲方及时组织采购。

十、劳保用品发放

安全帽、雨衣、雨鞋、手套等劳保用品乙方自理。

十一、补充条款

1、班组施工作业人员超过55岁的需有身体健康证明，对于不能胜任此项工作的及自身原因造成事故的由乙方自已负责一切责任。健康证的费用由乙方自已支付。

2、混凝土浇筑时，若涨模造成混凝土浪费，一切损失由乙方负责。

3、班组进场前需向甲方交纳10000元工程保证金，如乙方遵守合同条款保证金在主体结构上至一层时予以退还。

本协议经双方签字后生效，甲方双方各执一份。

发包人(签章)

承包人(签章)

电话：

电话：

日期：____年___月___日

日期：____年___月___日

装修工人木工合同范本 篇四

甲方：

身份证：

乙方：

身份证：

经甲乙双方共同协商，甲方将所承接华洋财富大厦工程，部分木工工程分发包乙方施工。为明确双方各自的责任和义务，在自愿平等，互惠互利，自负盈亏的原则基础上，确保施工质量，就浓缩施工进度，确保安全生产，双方达成如下协议：

一、工程概况：

二、责任和义务

1、该工程，主体质量必须达到省优质结构标准，该工程按模板实际接确面积计算。

2、在施工过程中，因质量问题整改不及时，被政府主管部门，监理公司建设方及甲方发出：整改通知书或通报批评责令整改是，每次罚500-1000元，发现质量事故，并予以返工，一切损失费用由乙方承担。

3、如乙方在施工管理混乱质量或安全事故频出，已不能胜任该工程的施工任务，甲方可以辞退，如乙方在施工中途未经甲方同意，自行停工，甲方可拒绝结算工资，由此造成的所有损失由乙方承担。

三、安全

经甲方考核，在合同履行期内，乙方必须严格按照协议内容及时按照操作规程施工，如发生安全事故，甲方积极配合，因事故造成的损失，分清责任后由责任方承担。

四、工程款的结算及支付方式

地下一层结束后，两星期内付工程量的50%如在非标层结束后，有部分人员要撤场的，结清工资生活费甲方按月支付乙方工人，每月1000元。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

装修工人木工合同范本 篇五

发包方(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

甲方兴建的建筑工程，_____年____月____日，由甲方发包给乙方，以包工包料的方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：

一、工程内容：

按施工设计图纸及说明和甲方的要求所包含的一切模板工程，由乙方包材料(包括模板、钢支顶、铁钉、铁线等)。木工施工中使用的工具由乙方负责。乙方必须备有三层模板。

二、承包造价：

按楼层投影面积计算：元/㎡。

三、双方责任：

1、甲方责任：

1、如施工图纸与设计有变更时，应提前通知乙方。并负责派管理人员到工地现场监督工程质量及工程进度、及办理隐蔽工程验收。

2、提供工地及生活用水、电，及支付水电费。

3、如无正当理由，甲方须按约定日期支付工程款，但如乙方违约，甲方有权拒付。如工程技术质量未能达到图纸或甲方要求时，乙方须按要求处理完毕后，方有权提出领取工程款。

4、合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款及追究乙方责任。

2、乙方责任：

1、乙方使用的材料必须是国家合格产品，不合格产品甲方有权拒绝使用。

2、严格按照施工图纸与设计变更通知施工，执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到合格等级以上。为了工程顺利进行，乙方本人须有70%以上的时间亲临现场指挥施工。

3、严格搞好班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行《施工现场安全管理规定》等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，杜绝安全事故，不得破坏及变更工地的安全设施。如发生工伤死亡事故，乙方必须承担全部责任。

4、实行文明施工，遵守国家规范的各项文明施工管理制度，搞好与甲方及兴建单位的关系。每一个工人必须遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担全部责任。

5、严格按照甲方规定的配合比下料，、不能造成浪费。否则甲方有权按市价扣减乙方款项，乙方并需在收工前要把剩余的材料清理并回收，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾和杂物。做到节约用水用电。乙方材料进场及模板拆除后的堆放应无条件服从甲方的安排，并及时清运离场。

四、工程质量及验收标准：

1、工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及甲方的要求。如果由于设计原因造成损失，所有经济全部由甲方负责;由于乙方原因造成的返工，其返工费用由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。甲方有权在每批工程款中扣减。

2、本工程采用阶段验收方式，每分项工程完工后，须经验收合格后方能进行下一工序施工，当全部工程完成后再进行综合验收。

五、工期：

如出现特殊情况，甲方有权指令工程缓建或放慢施工进度，由此而引起的工期延后在本合约交工期另行增加，乙方不能因此提出经济补偿。

六、付款方法：

1、为保持施工生产的稳定和连续性，甲方按乙方所完成的施工进度经阶段验收合格后支付工程款：

1、首层模板工程完成支付已完成工程项目工程款的__%。

2、其余各层模板工程完成支付已完成工程项目工程款的__%。

3、工程完成，外脚手架拆除后，按总工程款支付到__%。

4、余下工程款在工程竣工验收后__天内结算并付清。

5、若乙方未能按工期、质量及施工规范进行施工时，甲方有权拒付工程承包款，并有权单方面解除合同。

6、为避免乙方内部因工资问题产生纠纷，在每次甲方支付工程款时，须由承包人、生产班班长或工人代表在场时发放，并需提交工人工资签领表。

7)乙方不能按照甲方的计划完成施工进度，需由甲方另行派员进场工作的费用支付，按实际发生额在应付乙方每次工程款中扣减。

七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。本合同一式二份，甲方执一份、乙方执一份，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包款时失效。

甲方（签字）：_____________乙方（签字）：_____________

装修工人木工合同范本 篇六

发包方：___________________(简称甲方)

承包方：___________________(简称乙方)

甲乙双方经友好协商，本着互惠互利的原则，就地税局老办公楼装修木工劳务承包达成如下合同。

一、工程名称和地址：

十堰市地税局老办公楼装修木工劳务承包。十堰市公园路地税局老办公楼。

二、工程承包范围：

办公楼

1.平顶铝扣板吊顶300x300卫生间;600x600办公室。

2.轻钢龙骨石膏板一级吊顶中部带造型，按展开面积计算。

3.轻钢龙骨石膏板平顶。

4.铝塑板平顶中间拉V型缝：12-20之间，底层轻钢龙骨封九历板。

5.铝塑板包柱子，按面积计算。

6.细木工板包梁，有做单边，贴石膏板。

7.边口底层细木工板，层面包不锈钢30mm，200之间。

8.背影、造型，中部有双层石膏板皮革硬包造型。

9.有灰色穿孔铝板干挂后附隔声薄膜。

10.不锈钢包梁。

三、承包方式、工程造价及付款方式：

包工不包料。

1.平顶铝扣板吊顶300x300卫生间;600x600办公室，单价13元/m2。

2.轻钢龙骨石膏板一级吊顶中部带造型，按展开面积计算，单价34元/m2。

3.轻钢龙骨石膏板平顶，单价17元/m2。

4.铝塑板平顶中间拉V型缝：12-20之间，底层轻钢龙骨封九历板，单价40元/m2。

5.铝塑板包柱子，按面积计算，单价40元/m2。

6.细木工板包梁，有做单边，贴石膏板，单价30元/m2。

7.边口底层细木工板，层面包不锈钢30mm，200之间，单价20元/m2。

8.背影、造型，中部有双层石膏板皮革硬包造型，单价40元/m2。

9.有灰色穿孔铝板干挂后附隔声薄膜，单价25元/m2。

10.不锈钢包梁，单价30元/m2。

11.以上单价中均包括刷一遍防火油漆

12.平时按已完工作量的70%付款，工程完工验收合格后再付总价款的25%，留5%质保金竣工验收后满一年付清。

四、工期及质量：

开工20xx年x月x日——竣工20xx年x月x日(有效工期)。质量要求：按照国家有关规范施工，饰面材料表面应洁净，色泽一致，不得有翘曲，裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致，接缝严密，无泛碱。施工完工后由甲方质量验收。

五、双方责任：

1、甲方为乙方提供施工龙门吊，施工电源、水源。铲除后施工垃圾由乙方自行运走。

2、乙方隐蔽工程应通知甲方验收签认，否则视为不合格。乙方在施工过程中服从甲方管理。

3、合同签定后乙方向甲方交纳合同履约金及质量保证金xx元，待工程完工验收合格后返还。

4、乙方负责人如果每天不能按时到施工现场每次罚款500元，要严格执行甲方《项目安全管理办法》。《项目安全管理办法》为本合同有效附件。乙方施工人员安全由乙方完全负责。

5、本合同一式三份，双方各执一份，未尽事宜双方协商解决。

发包方：___________________

承包方：___________________

________年____月____日