煤炭加工协议合同范本(经典6篇)

煤炭加工协议合同范本 篇一

煤炭加工协议合同范本

合同编号：【合同编号】

签订日期：【签订日期】

甲方（加工方）：【甲方名称】

地址：【甲方地址】

联系人：【甲方联系人】

联系电话：【甲方联系电话】

乙方（供应方）：【乙方名称】

地址：【乙方地址】

联系人：【乙方联系人】

联系电话：【乙方联系电话】

鉴于：

1. 甲方具备煤炭加工的设备和技术，并愿意接受乙方委托进行煤炭加工；

2. 乙方拥有合法的煤炭资源，并希望将其加工成符合市场需求的产品；

3. 甲、乙双方经友好协商，就煤炭加工事宜达成一致意见。

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则，就煤炭加工事宜达成如下协议：

一、加工内容

1. 乙方将向甲方提供煤炭原料，甲方按照乙方的要求进行加工，将煤炭加工成符合市场需求的产品。

2. 加工方式包括但不限于煤炭筛分、破碎、洗选等。

二、加工期限

1. 甲方应在合同生效之日起【加工期限】个工作日内完成加工任务。

2. 如因不可抗力等不可预见的情况导致加工延误，延误期限应根据实际情况协商确定。

三、加工费用及支付方式

1. 乙方应按照双方协商确定的加工费用标准支付给甲方相应的加工费用。

2. 加工费用的支付方式为【支付方式】。

3. 加工费用应在甲方完成加工任务后【支付期限】内支付给甲方。

四、质量要求

1. 甲方应按照乙方的要求进行加工，并保证加工后的产品符合相关质量标准。

2. 如乙方对加工后的产品质量有异议，应在【异议期限】内向甲方提出书面异议，甲方应积极协商解决。

五、保密条款

1. 甲、乙双方应对双方在合同履行过程中所涉及的商业秘密、技术资料、经营计划等保密信息予以保密。

2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露、转让或使用另一方的保密信息。

六、违约责任

1. 如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

2. 如因不可抗力等不可预见的情况导致无法履行合同，双方应及时通知对方并采取合理措施减少损失。

七、争议解决

1. 本合同的解释与争议解决适用中华人民共和国的法律。

2. 双方因履行本合同发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【合同有效期】。

2. 本合同一式【份数】份，甲、乙双方各执【份数】份，具有同等法律效力。

甲方（加工方）： 乙方（供应方）：

签字： 签字：

日期： 日期：

煤炭加工协议合同范本 篇二

煤炭加工协议合同范本

合同编号：【合同编号】

签订日期：【签订日期】

甲方（加工方）：【甲方名称】

地址：【甲方地址】

联系人：【甲方联系人】

联系电话：【甲方联系电话】

乙方（供应方）：【乙方名称】

地址：【乙方地址】

联系人：【乙方联系人】

联系电话：【乙方联系电话】

鉴于：

1. 甲方具备煤炭加工的设备和技术，并愿意接受乙方委托进行煤炭加工；

2. 乙方拥有合法的煤炭资源，并希望将其加工成符合市场需求的产品；

3. 甲、乙双方经友好协商，就煤炭加工事宜达成一致意见。

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则，就煤炭加工事宜达成如下协议：

一、加工内容

1. 乙方将向甲方提供煤炭原料，甲方按照乙方的要求进行加工，将煤炭加工成符合市场需求的产品。

2. 加工方式包括但不限于煤炭筛分、破碎、洗选等。

二、加工期限

1. 甲方应在合同生效之日起【加工期限】个工作日内完成加工任务。

2. 如因不可抗力等不可预见的情况导致加工延误，延误期限应根据实际情况协商确定。

三、加工费用及支付方式

1. 乙方应按照双方协商确定的加工费用标准支付给甲方相应的加工费用。

2. 加工费用的支付方式为【支付方式】。

3. 加工费用应在甲方完成加工任务后【支付期限】内支付给甲方。

四、质量要求

1. 甲方应按照乙方的要求进行加工，并保证加工后的产品符合相关质量标准。

2. 如乙方对加工后的产品质量有异议，应在【异议期限】内向甲方提出书面异议，甲方应积极协商解决。

五、保密条款

1. 甲、乙双方应对双方在合同履行过程中所涉及的商业秘密、技术资料、经营计划等保密信息予以保密。

2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露、转让或使用另一方的保密信息。

六、违约责任

1. 如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

2. 如因不可抗力等不可预见的情况导致无法履行合同，双方应及时通知对方并采取合理措施减少损失。

七、争议解决

1. 本合同的解释与争议解决适用中华人民共和国的法律。

2. 双方因履行本合同发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【合同有效期】。

2. 本合同一式【份数】份，甲、乙双方各执【份数】份，具有同等法律效力。

甲方（加工方）： 乙方（供应方）：

签字： 签字：

日期： 日期：

煤炭加工协议合同范本 篇三

甲方：

法定代表人：

住址：

电话：

乙方：

法定代表人：

住址：

电话：

甲、乙双方愿意利用各自优势和资源共同进行项目合作。经友好协商，达成如下合作协议，以共同遵守。

一、合作范围

合作范围：从__________________、__________________和__________________等公司煤矿采购煤炭，通过__________________等运输方式，发运电煤到__________________电厂，赚取差价。

二、合作时间

自_________年_________月起，至_________年_________月止。合作期满后经双方一致同意，可另行签订协议合作。

三、各方责任

甲方责任：

1、提供本合作项目所需的煤炭经营资质，为该项目顺利进行提供资源、订单及所需要的采购配套资金（不低于__________________）服务。

2、_________年_________月份开始，合作期内每月采购并销售给电厂电煤_________吨以上。甲方确保采购并销售给电厂上述数量的煤炭，并取得销售上述煤炭所需铁路运力。甲方承诺合作期内每季度平均每月采购并销售电煤_________吨以上；如未能达到上述销售数量（不可抗力原因除外），甲方同意按未能实现的销售数量从利润分成中相应扣除。

3、甲方负责安排与__________________电厂签订每月供煤_________吨以上的供货合同。（计划已报_________）贸易流程为：________________-________________-________________。

4、甲方与煤矿签订每份采购合同均需乙方书面同意后方可签订，相关手续需由双方指定专职人员办理。

5、双方共同监控采购合同中所列煤炭的货权，每批货物均需双方核实铁路计划、航运计划，确定收货人为收货电厂，铁路大票、下水单由专职人员管理。

乙方责任：

1、为合作项目提供__________________元人民币(￥__________________)并于_________年_________月_________日前到东宁联华能源有限公司账户，作为前期流动资金，并摊入成本。开户行：__________________，账号：__________________。

2、监督合作项目正常运行，监管财务账户资金及货物流向。

四、合作方式

1、按现代企业制度科学决策、运营，双方以__________________经营班底为基础，乙方派驻一名财务总监，合署办公，办公地点设在__________________，其他人员聘用。

2、甲方与电厂签订购销合同，办理铁路运输手续。

3、乙方负责监控整个过程中资金流向和货物流向。

五、利润分配和亏损分担

1、双方所合作项目按一个月为一核算周期，实行收益独立核算，利润计算方式：一个分配周期内的总收入－总支出（含资金利息）－税费=净利润。收入和利润分配比例为：甲方占_________%，乙方_________%。约定：

总收入：合作项目所有销售收入；

总支出：与合作项目有关的管理费、项目全职工作人员工资、差旅费、业务招待费等；（总支出应双方共同认可，业务招待费不超过销售毛利的_________%）。

税费：合作项目经营应承担的国家或行业规定的税费；

2、对项目利润及客户预付款滚动带来的利润，甲、乙双方仍按上述比例分配。

3、其他利润分配时间：自乙方资金汇入煤矿之日起，每_________个季度为一分配周期，初步定为每季度末月的_________日为利润分配日。分配方式为甲方从专用账户划拨利润到乙方指定的账户。

4、项目运行开始赢利时，首先从利润中提取_________%作为风险保证金，当项目发生亏损时，先以风险保证金承担亏损。当风险保证金达到乙方投入资金总金额的_________%时，不再提取风险保证金。

六、退出条件

1、合作期满，各方可退出。

2、合作期内，如项目操作连续_________个月内，每个月平均每吨煤利润未达到理想值的，乙方可单方面选择退出而不负违约责任，但应提前_________天通知甲方。利润分配也以退出之日起终止。

3、合作期内，如遇煤炭政策和市场发生重大变化，致使继续经营对合作各方不利时，经双方协商一致，可以终止合作。

4、其他经合作各方一致认为终止合作对双方均有利时，经双方同意可终止合作。

七、违约责任

1、甲方未能按照本协议第三条约定采购并销售煤炭、未能按照本协议第五条约定保障乙方分得利润属甲方违约。违约方应向守约方赔偿经济损失，守约方可选择终止合作。

2、乙方未能按本协议第三条规定提供资金属乙方违约。违约方应向守约方赔偿经济损失，守约方可选择终止合作。

八、争议解决办法及其他

1、履行协议发生争议的，各方可以通过协商或者调解解决。不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，可以向__________________仲裁委员会申请按照该仲裁委的规则进行仲裁。

2、本协议未尽事宜可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。本协议书一式_________份，甲、乙、双方各执_________份。

本协议经甲、乙双方代表签字并盖章后生效。

甲方：

授权代表：

签订日期：_________年_________月_________日

乙方：

授权代表：

签订地点：_________年_________月_________日

煤炭加工协议合同范本 篇四

甲方(销售方)：

乙方(购买方)：

根据《_合同法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经协商一致，达成如下协议：

第一条 煤炭品种、数量、价格：

第二条 煤炭质量：

第三条 交(提)货时间、地点及方式：

1.交(提)货时间：

2.交(提)货地点：

3.交(提)货方式：

第四条 煤炭验收

1.煤炭交(提)货后，由双方约定在 日内完成验收。

2.质量确认：双方同意以 检验结果为准。

3.数量确认：双方约定 。 实际装载数量允许合同数量(± %)溢(亏)吨。

第五条 支付方式

经甲乙双方商定，乙方可选择下述第 种方式付款，并按该方式所约定时间如期足额将煤炭货款支付给甲方。

1.在签署本合同后 日内，支付全部货款。

2.煤炭装运后，按装运数量先支付 %货款，在验收确认后 日内，付清全部货款。

3.在煤炭经验收交接并办妥有关手续后 日内付清全部货款。

第六条 违约责任

1.乙方逾期支付煤炭货款的，应当每日按照逾期支付部分货款的 %向甲方偿付违约金。逾期付款超过 日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

2.甲方逾期交付煤炭的，应当每日按照逾期交付部分货款的 %向乙方偿付违约金。逾期交付超过 日的，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失。

3.甲方交付煤炭质量不符合约定的，双方约定按照以下方式处理：

4.甲方交付煤炭数量不符合约定的，双方约定按照以下方式处理：

5.其他违约责任：

第七条 其他约定

第八条 合同争议的解决

双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可提请上海仲裁委员会仲裁(不愿意仲裁的，请双方在签署合同时将此仲裁条款划去)

第九条 附则

本合同一式 份，甲乙双方各执 份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

煤炭加工协议合同范本 篇五

甲方：_________

乙方：_________

因甲方工程需要，经双方协商，选定乙方为甲方供应成品块煤（6000大卡以上），根据乙方所承担成品供应的特点，为更好地明确甲乙双方在本协议中的权利、义务和经济责任，经双方协商，同意签定本协议。

第一条 供应范围

供应范围：项目部的全管区。

块煤规格及数量：①块煤体积10cm以上；②块煤规格6000大质量要求：乙方所供应的块煤必须符合本协议要求的标准，否则对乙方进行单价降低15％予以罚款。

第二条 供应单价

本协议实行以过磅签认的供应数量作为协议数量。

材料供应单价（含乙方装车费用）:

1、本协议内块煤单价为1150元/吨（需提供运输、材料等完税发票）；

2、此单价不受市场条件变化的影响，在合同有效期内不作任何调整。

第三条 工期要求

本协议自签订之日起执行，协议期限为_________年______月______日至______年______月_________日。

第四条 双方责任

一、甲方责任

1、甲方应提前三天把需用块煤的用料计划通知到乙方，以便乙方组织备料供应；

2、甲方应及时组织有关人员对乙方供应的材料进行现场验收及签认数量；

3、甲方负责乙方运输到甲方项目后的卸车。

二、乙方责任

1、乙方必须保证供应材料的质量合格，满足本协议的要求，否则卡以上；③本协议总量不小于

视为违约；

2、乙方根据甲方的用料计划及时组织供应，对于因组织不力或数量满足不了甲方的需求而使甲方在时间与经济上遭受损失，则一切损失由乙方全部承担；

3、乙方必须及时提供完税发票；

4、乙方在运输过程中发生的一切人员伤亡、机械损坏、运输、安全、路政等全部损失由乙方自行承担全部责任。

第五条 料款的结算与支付

1、本协议按供应进度实行月度结算，中期进度付款不超过总量的80%，供应结束后进行末次结算付款；

2、从协议签订之日起两个月内，乙方为组织块煤供应而所需的一切资金由乙方自己负责筹划，在此期间甲方不予以办理拨款；

3、乙方的所有款项在完成甲方材料供应后三个月内予以付清。 本协议一式四份，甲方执三份，乙方执一份，自双方签字之日起生效，至合同款项结清之日终止。本协议未尽事宜双方另行签订补充协议。

甲方代表（签字）：______乙方代表（签字）：_________

甲方签章：______ 乙方签章：______

_________ 年____________ 月____________日

煤炭加工协议合同范本 篇六

甲 方(供方):

乙 方(需方)：

为明确各方权利与义务，供需双方在平等互利，自愿一致的基础上就煤炭购销事宜，根据《_合同法》，经友好协商，达成一致意见，共同签订煤炭购销合同(以下简称“本合同”)。

一、煤炭品种质量明细表

二、煤质调价

以表1品种的“发热量”为基准，实际交货热值每增减1 kcal/kg,价格增减(品种合同价格/基准发热量)元/吨，同比例奖罚。若实际交货值低于基准值200 kcal/kg以上，则超过200 kcal/kg以上部分，每降低1 kcal/kg双扣或拒收(小数点后保留三位，四舍五入)。

以表2品种的“硫分”范围为基准，实际交货硫分符合规定范围，价格不作调整，实际交货“硫分”大于时,每超过每吨扣2元，实际交货“硫分”大于时乙方有权拒收或双方价格另议。

除和条款明确的煤质调价指标，其它指标均不作为调价的依据。如发生超出和条款所述煤质范围的偏差，甲、乙双方协商解决。

三、合同价格：

一票含税平仓价495元/吨(全额一票增值税),做为本合同煤炭结算基准价。

四、交货地点、方式及所有权的转移

交货地点：京唐港或塘沽港。

交货方式：装船港离岸平仓交货。

货物所有权自甲方收到乙方货款时发生转移，收货单位以需方提供为准。

五、数量、质量的确认

数量确认：以装货港港口过磅单数量为准。

质量验收：

由甲、乙双方认可的装船港具有资质的第三方(SGS)或华夏力鸿检验机构进行船采检验为准，并以船采 检验报告为准、并以此作为结算依据。

甲、乙双方有现场监督的权利，但不能影响和干预第三方(SGS)检验机构单位采、制、化工作在“公开、公平、公正”的原则下独立进行。

甲方应在受载煤船从装船港离岸之日起2个工作日内将质量检验结果传至乙方。甲、乙双方如对数量、质量检验结果存有异议。可在受载煤船从装船港离岸之日起1个工作日内以书面形式提出，双方共同委托双方认可的权威检验机构(SGS)进行复检，并以此作为最终结算依据，逾期视为对质量检验结果无异议。复检费用由与最终检验结果偏差较大的一方按照第三方(SGS)检验机构收费标准承担。若偏差相同，则复检费用由提议方承担。偏差70大卡以内还遵守原检验结果。

六、运输调度

海运承运单位由乙方指定。乙方应在装船前7日内向甲方提供船期计划，并在受载煤船到达装船港前3天通知甲方船期动态预报。

七、结算及付款

乙方以传真等方式向甲方提供有效的船务合同并加盖公章确认后,本合同生效。

合同签订后甲方按照乙方提供的船名(航次)办理下水单，乙方见下水单付80%货款，待第三方化验报告和水尺单出来后，甲乙双方核算无误后结清余款甲方开出全额增值税发票给乙方，一船一结算，以此类推。

结算数量以吨为单位，保留至个位数。以质计价时，发热量以kcal/kg计价，保留至个位数。结算单价以元为单位，保留两位小数。

港口建设费由甲方承担，装船前港口所有费用由甲方承担。

八、违约责任

因乙方没有按照合同约定的时间、方式、数量及船舶适航性抵港装船，造成合同不能执行，或者甲方办理下水单后乙方不能按合同规定期限付款，超过付款期限两个工作日仍未完成本合同规定付款的，均视为乙方违约赔偿给甲方。以上违约赔偿金定为总货款的5%。同时甲方有权解除本合同。

如乙方提供有效船务合同后的两个工作日内，甲方不能办理好下水手续，或者乙方船到甲方指定港口没有按时装船，均视为甲方违约赔偿给乙方。以上违约赔偿金定为总货款的5%。同时乙方有权解除本合同。

九、不可抗力

如在甲、乙双方履行合同期间及区域内因发生不可抗力(如战争、封锁、骚乱、沉船、 铁路及航道阻塞以及火灾、水灾、恶劣天气等自然灾害)使合同无法正常履行时，双方毋须 对不能正常履行合同负责。

发生不可抗力后，不能正常履行合同一方应第一时间将详情通知对方，并有义务尽量将 损失降到最低。

不可抗力解除后，甲、乙双方是否延期履行、部分履行或取消履行本合同，双方应本着 相互谅解、互惠互利原则协商确定。

十、争议解决

甲、乙双方在执行本合同过程中发生的争执，应本着友好合作的精神协商解决。若30 天内双方协商不能达成一致，可向签约地所辖法院提起诉讼。 同的其他条款。

十一、合同生效、有效期

本合同经甲、乙双方盖章签字后生效，有效期至20xx年1月10日止。

十二、其他约定事项

在合同执行过程中，甲、乙双方均有权对本合同提出书面修改意见，对此双方应本着相互解决合作的精神进行协商，在双方未就修改意见达成一致及制作书面文件作为本合同有效组成之前，提出的修改意见不视为成立。

一旦甲、乙双方就修改意见达成一致，应以补充协议形式经双方加盖合同章确认，视为本合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，传真件具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日