房屋土建施工合同范本(精选6篇)

房屋土建施工合同范本 篇一

在进行房屋土建施工时，签订一份合同是非常重要的，它可以明确双方的权益和责任，保障双方的合法权益。下面是一份房屋土建施工合同范本，供参考使用。

合同编号：_____________

甲方（建设单位）：

地址：_____________________

法定代表人：________________

联系电话：_________________

身份证号码：_______________

营业执照号码：_____________

乙方（施工单位）：

地址：_____________________

法定代表人：________________

联系电话：_________________

身份证号码：_______________

营业执照号码：_____________

鉴于甲方拟在上述地址上进行房屋土建施工项目，并且乙方具备相应的施工能力和经验，双方在平等、自愿的基础上，经协商一致，达成以下合同：

一、工程内容和范围

1.1 本次施工项目的具体内容和范围详见附件一（工程概况和设计图纸）。

二、工期和进度

2.1 工期为_________天/月，自合同签订之日起计算。

2.2 双方应按照工程进度计划进行工作，并在规定的时间内完成各项工作任务。

三、合同价款和支付方式

3.1 本次施工项目的合同总价款为_____________元。

3.2 甲方应按照工程进度支付相应的款项，具体支付方式详见附件二（付款计划表）。

四、质量保证和验收标准

4.1 乙方应按照相关法律法规和工程技术标准要求进行施工，并保证所提供的材料和设备符合国家标准。

4.2 甲方有权对施工质量进行监督和检查，并在施工完成后进行验收。

五、违约责任

5.1 如果一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

六、争议解决

6.1 双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他事项

7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。

7.2 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）： 乙方（签字/盖章）：

日期：__________ 日期：__________

附件：

1. 工程概况和设计图纸

2. 付款计划表

以上是一份房屋土建施工合同范本，供参考使用。在签订合同时，请双方认真阅读并理解合同的内容，确保双方的合法权益得到保障。

房屋土建施工合同范本 篇二

在进行房屋土建施工时，签订一份合同是非常重要的，它可以明确双方的权益和责任，保障双方的合法权益。下面是一份房屋土建施工合同范本，供参考使用。

合同编号：_____________

甲方（建设单位）：

地址：_____________________

法定代表人：________________

联系电话：_________________

身份证号码：_______________

营业执照号码：_____________

乙方（施工单位）：

地址：_____________________

法定代表人：________________

联系电话：_________________

身份证号码：_______________

营业执照号码：_____________

鉴于甲方拟在上述地址上进行房屋土建施工项目，并且乙方具备相应的施工能力和经验，双方在平等、自愿的基础上，经协商一致，达成以下合同：

一、工程内容和范围

1.1 本次施工项目的具体内容和范围详见附件一（工程概况和设计图纸）。

二、工期和进度

2.1 工期为_________天/月，自合同签订之日起计算。

2.2 双方应按照工程进度计划进行工作，并在规定的时间内完成各项工作任务。

三、合同价款和支付方式

3.1 本次施工项目的合同总价款为_____________元。

3.2 甲方应按照工程进度支付相应的款项，具体支付方式详见附件二（付款计划表）。

四、质量保证和验收标准

4.1 乙方应按照相关法律法规和工程技术标准要求进行施工，并保证所提供的材料和设备符合国家标准。

4.2 甲方有权对施工质量进行监督和检查，并在施工完成后进行验收。

五、违约责任

5.1 如果一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

六、争议解决

6.1 双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他事项

7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。

7.2 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）： 乙方（签字/盖章）：

日期：__________ 日期：__________

附件：

1. 工程概况和设计图纸

2. 付款计划表

以上是一份房屋土建施工合同范本，供参考使用。在签订合同时，请双方认真阅读并理解合同的内容，确保双方的合法权益得到保障。

房屋土建施工合同范本 篇三

甲方：_________________身份证号：_________________电话：_________________

乙方：_________________身份证号：_________________电话：_________________

甲方将位于xx的自住用房的建设工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：_________________

一、承包方式

此次建房的施工承包方式为乙方包工包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需的所有设备、建房所用的全部原材料，施工过程所需的水电费用由乙方支付，施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任,因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外第三人人身财产损害的，乙方应对此负全部责任。

二、施工要求

1、乙方需严格按照施工图纸完成施工任务，不得随意更改，如需更改，需征得甲方同意。

2、乙方自本合同签订后开始施工，月天)，即自按期交房。

3、乙方在施工过程中所需材料必须使用红砖、国标钢材、中联水泥。

三、付款方式

工程报价：_________________每平方元，以实际建筑面积为准。

1、地基挖好后甲方支付乙方首批款2万元。

2、第一层盖好后付4万元。

3、第二层盖好后付4万元。

4、后如因房屋未出现质量问题，甲方将剩余款项全部支付给乙方。若出现质量问题，所需维修资金由剩余款项支付，剩余款项不足以支付维修金的，甲方有权向乙方继续索要不足部分的维修金。

四、工程内容：_________________

从地基到完成砖砌结构，室内外的抹灰、楼房高度以及前面部分式样到封顶。

五、违约责任：_________________

1、乙方承诺：如建好后的房屋出现重大质量问题，足以影响甲方生活安全的，甲方可向乙方索赔，索赔金额不低于全部建房款。

2、本合同一式签署，双方不得反悔，若任意一方反悔，除正常的工程材料款结清外，须赔偿另一方违约金2万元。

3、若乙方未在规定的工期内完工，每逾期一日需向甲方支付合同总造价1%违约金，逾期时间进过一个月以上的，乙方需向甲方支付不低于万元的违约金。

六、本协议履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决，协商不成的.，均可向西峡县人民法院提起诉讼。

七、本协议自甲乙双方在协议文本上签字(或盖章)之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各一份。

甲方：_________________

乙方签字：_________________

签约时间：_________________

房屋土建施工合同范本 篇四

工程承包人：

劳务承包人： 承 包 合 同

建设工程施工劳务承包合同

工程承包人：

劳务承包人：

依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 )与工程承包人所在公司(山东宁建建设集团有限公司)已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，双方就本工程的劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

一、劳务承包工作对象及提供劳务内容

、工程名称：、工程地点：、承包范围：、劳务承包内容：

、辅助材料及工具：

二、承包工作期限及工作进度

三、质量要求

工程质量： 确保所承担的分项工程合格率100%，优良率95%。确保验收达到优良。每层达不到优良，结算时扣结算总值的10%。由于工程质量不合格造成的返工损失有劳务承包人承担。

四、标准规范

执行本工程总包合同约定的标准规范，本合同亦适用标准规范如下：

、二标五规范及康居标准

、省市施工工艺标准及各项规程

、质量/安全/环保与职业健康管理体系

、发包人、监理管理办法及工地各项规章制度

五、工程承包人义务

、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责。负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需要量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收。

工程承包人提供工具房间，作为劳务承包人办公及小型工具存放之用。

房屋土建施工合同范本 篇五

甲方：____________

乙方：____________

为了加强项目施工安全管理，坚持安全第一、预防为主的方针，确实做到安全生产，人人有责，特签定本协议书。

一、工程概况：

1、工程名称：____________

2、工程范围：____________

3、工程地点：________________

二、乙方全体施工人员必须遵守国家规定的安全生产六大纪律，遵守甲方的安全管理制度和《工地文明施工规定》，熟知、掌握本工种的安全规程和操作规范。

三、乙方要建立安全施工领导小组，设立专职安全员与甲方保持联系，并对其职工进行安全教育，现场对施工安全进行检查（特别是施工前教育检查），且和职工个人要签定安全责任书，不签者由此产生的一切后果均由乙方承担。

四、为保证施工安全管理及安全责任，乙方必须明确现场管理人员。

五、乙方必须确保所有进场施工的人员，年满十八周岁且身体健康。老、弱、病、残、孕、家属、小孩及童工不得进入现场，否则，产生一切后果均乙方自负，甲方不承担任何责任。

六、乙方必须确保所有职工按规定正确使用防护措施，不得滥用或不用；保证进入施工现场带好安全帽，严禁工人穿拖鞋、硬底易滑鞋、易透鞋及赤膊上班；特殊工种操作人员持证上岗，严禁使用无证、不懂机电、设备操作技术的人员。若有违反，全部责任均由乙方承担。

七、乙方非现场施工人员禁止进入施工规划区域内，否则造成的一切后果由乙方个人自负。

八、乙方在施工期内要要求个人要增强安全意识，做好自身安全保护，出现大小事故均由乙方负责，甲方概不负责。（注：本条适用于由乙方自身各种原因引起的安全事故）

九、在施工期间，由于乙方管理不严而对第三方造成伤害的，由乙方承担全部责任。

十、在施工期间，乙方人员与其他承包队发生打架行为，各承包队责任自负，并且甲方将按《工地文明施工规定》进行处罚。

十一、乙方施工人员外出发生走失或任何不安全事件，责任由乙方自负，甲方概不负责。

十二、本责任书一式两份，甲乙双方各一份做为工程承包合同附件。

十三、若有新增内容条款，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

十四、本合同自双方签字之日起生效，承包施工结束后自行失效。

甲方（签字盖章）：________

乙方（签字盖章）：________

____年____月____日

房屋土建施工合同范本 篇六

甲方：

乙方：

按照双方平等自愿协商的原则，乙方自愿承包甲方新农村房屋修建工程，具体协定如下：

一、 承包方式：乙方负责该工程包工包料。

二、 承包价格：2149元/平方米。

三、 付款方式：开工前预付总工程款的30%，正负零起来支付到总工程款的50%，主体封顶后支付到总工程款的80%，在工程验收合格后支付到总工程款的97%，剩余3%的工程款做为该工程的质量保证金。6个月后房屋无修建质量问题后，一次性付清剩余工程款。

四、甲方的责任

1、负责提供修建场地，保证三通；通路、通水及通电。

2、负责按工期检查工程进度并修建工程全过程监督和指导，有义务纠正乙方不符合要求的施工行为。

3、保证乙方施工中资金供应，做好村民与乙方的协调工作，如因资金不到位或村民阻挡造成的误工由甲方承担全部责任及经济损失。

五、乙方责任

1、严格按照甲方房屋设计图纸规定的施工，自觉接受甲方监督和指导，未经甲方许可，不得随意变更施工内容和降低施工质量要求。

2、施工期间乙方应合理使用材料并严把工程质量关，所有施工内容必须达到合格标准，如出现施工疏忽和质量问题，乙方必须承担全部责任，并负责由此造成的全部经济损失。

3、施工期间乙方应充分注意安全，如出现不安全事故，甲方概不负责。

六、具体施工内容和质量要求

1、施工内容：新农村居住房屋，所有房屋主体墙均为“二四墙”，具体结构为框架结构。

2、所有墙面全部由水泥砂浆毛墙毛地。

3、所有墙体砖面平整，灰浆填充实在，墙体垂直误差不超过3公分，粉刷后墙面平整误差不超过3公分。

4、屋面做防水处理。在施工中必须安装好线管和上下水管，水管安装规范，接头密封，并做好电路。

5、 门窗口预留标准，留有衔接点。

6、 其他未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

本合同一式二份，甲乙双方各持一份，自签订之日起生效。

甲方：

乙方：

20xx年x月x日