变电设施维修合同范本【优选6篇】

变电设施维修合同范本 篇一

变电设施维修合同

甲方：[甲方名称]

地址：[甲方地址]

联系人：[联系人姓名]

联系方式：[联系人电话]

乙方：[乙方名称]

地址：[乙方地址]

联系人：[联系人姓名]

联系方式：[联系人电话]

鉴于甲方拥有一组变电设施，现希望与乙方签订维修合同以确保设施的正常运行和维护，双方经友好协商，达成以下条款：

第一条 合同目的

本合同的目的是明确甲乙双方的权利和义务，确保变电设施的正常维护和运行。

第二条 合同范围

1. 乙方将对甲方的变电设施进行定期维护，并在设备出现故障时及时进行修复。

2. 乙方将对变电设施进行巡检，确保设备的安全运行。

3. 乙方将按照甲方的要求进行设备的升级和改造。

第三条 维修费用

1. 甲方将按照乙方提供的维修费用标准支付维修费用。

2. 乙方将向甲方提供维修费用的明细和发票。

第四条 维修期限

1. 乙方将在甲方提出维修请求后的24小时内派遣专业人员进行维修。

2. 如因乙方原因导致维修期限延长，乙方将承担相应的责任和补偿。

第五条 保修期

1. 维修完毕后，乙方将对维修设备提供三个月的保修期。

2. 在保修期内，如设备再次出现故障，乙方将免费提供维修服务。

第六条 违约责任

1. 如甲方未按时支付维修费用，乙方有权暂停维修服务。

2. 如乙方未按时完成维修任务或提供不符合要求的维修服务，乙方将承担相应的违约责任。

第七条 争议解决

本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国的法律和法规。如双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，双方同意提交有管辖权的人民法院解决。

第八条 合同变更

本合同的任何修改、补充或变更，需经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。

第九条 合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为两年。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

日期： 日期：

变电设施维修合同范本 篇二

变电设施维修合同

甲方：[甲方名称]

地址：[甲方地址]

联系人：[联系人姓名]

联系方式：[联系人电话]

乙方：[乙方名称]

地址：[乙方地址]

联系人：[联系人姓名]

联系方式：[联系人电话]

鉴于甲方拥有一组变电设施，现希望与乙方签订维修合同以确保设施的正常运行和维护，双方经友好协商，达成以下条款：

第一条 合同目的

本合同的目的是明确甲乙双方的权利和义务，确保变电设施的正常维护和运行。

第二条 合同范围

1. 乙方将对甲方的变电设施进行定期维护，并在设备出现故障时及时进行修复。

2. 乙方将对变电设施进行巡检，确保设备的安全运行。

3. 乙方将按照甲方的要求进行设备的升级和改造。

第三条 维修费用

1. 甲方将按照乙方提供的维修费用标准支付维修费用。

2. 乙方将向甲方提供维修费用的明细和发票。

第四条 维修期限

1. 乙方将在甲方提出维修请求后的24小时内派遣专业人员进行维修。

2. 如因乙方原因导致维修期限延长，乙方将承担相应的责任和补偿。

第五条 保修期

1. 维修完毕后，乙方将对维修设备提供三个月的保修期。

2. 在保修期内，如设备再次出现故障，乙方将免费提供维修服务。

第六条 违约责任

1. 如甲方未按时支付维修费用，乙方有权暂停维修服务。

2. 如乙方未按时完成维修任务或提供不符合要求的维修服务，乙方将承担相应的违约责任。

第七条 争议解决

本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国的法律和法规。如双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，双方同意提交有管辖权的人民法院解决。

第八条 合同变更

本合同的任何修改、补充或变更，需经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。

第九条 合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为两年。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

日期： 日期：

变电设施维修合同范本 篇三

发包人(甲方)：

承包人(乙方)：

为明确双方的权利和责任，保证工程的顺利进行，本着公平、公正、平等的原则，根据_《建筑法》、《合同法》等特制定本协议。

一、 工程名称：清丰县老菜市场

二、 承包方式：一次性包干

三、 承包范围：

1，清丰县老菜市场(仅限于青云胡同以西至新建一期商住楼以东、衙前街至护航路)内的中间钢架菜棚、四周小门面房、菜台子、原司法局办公楼等所有旧建筑物的拆迁及建筑垃圾外运。

2，原钢架菜棚混凝土基础的拆除及外运。

3，将新建二期工程(仅限二期A、B、C区)满足打桩要求土方的清理及外运(深约米至米)。

四、 承包价格：以上拆迁范围的所有旧材料规承包人所有，发包人再支付给承包人3万元拆迁费。

五、 付款方法：协议签订后发包人以现金方式支付给承包人3万元拆迁费，承包人出具相应的_。

六、 本协议一式两份，甲乙双方各自一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

变电设施维修合同范本 篇四

建设单位(甲方)：×××××××

施工单位(乙方)：×××××××

建设单位(以下简称甲方)：

施工单位(以下简称乙方)：

按照《_合同法》、《建筑安装工程承包合同条约》等有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方充分协商，同意签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

二、合同工期

开工日期： 20xx 年 月 日，竣工日期： 20xx 年 月 日。

三、承包工程范围：高压柜、变压器、低压柜就位安装及其调试。

四、工程造价：包工包料、一次性包干，即本工程总造价为大写(人民币)： ;小写(人民币)： 元整(含税及设计费用，不含高压进线费用)。已包括劳保及各种取费在内，并已考虑政策性调整和变动因素，不再作任何调整。在合同签订之日起4月1日前甲方应支付乙方总造价的50 %，即大写(人民币)： ;小写(人民币)： 元整;在乙方设备(以设计施工蓝图为标准)进场安装结束甲方初验合格后后三日内甲方应再支付乙方总造价的35 %，即大写(人民币)： ;小写(人民币)： 元整;该工程经当地电业局验收合格，送电后再支付乙方总造价的10 %，即大写(人民币)： ;小写(人民币)： 元，余5 %，即大写(人民币)： ;小写(人民币)： 元整作为维保金，维保期为一年，维保期满后付清全部余款。

五、双方职责范围：

(一)甲方职责：

1、甲方违反有关规定或约定未如约办理进度款项，愈期支付进度款，乙方有权可留置部分或全部工程，予以妥善保护，由甲方给付保护费用，承担违约责任，并按银行有关愈期付款办法的规定向乙方每日续付合同金额千分之一的赔偿金。

2、甲方负责配电房、低压土建工程的施工，乙方应配合指导，施工完毕，乙方主动进场施工，配电房内土建工程按定额结算(参照20xx年定额标准和20xx年差价补贴)由乙方支付。

3、甲方应做好配电系统验收准备的材料，配合乙方的竣工验收工作。

4、乙方在工程施工中如有应甲方解决的困难，甲方应协助解决。

5、协助解决施工材料、工具临时存放的位置工作。

(二)乙方职责：

1、组织文明施工，确保安全第一，并承担全部安全责任。

2、乙方须在与甲方签字施工合同之日起 90 天内完工并通过验收及送电交付使用。

3、乙方施工质量必需达到电业局标准要求，所有采购的材料、品牌必须与要求相符(变压器选用宁波奥克斯或山东鲁能，高压主开关选用厦门恒源新，低压主开关选用上海精益电器厂的产品，电缆选用远东或太阳)，在实际施工中，如需更换材料，双方友好协商。

六、违约责任：

1、乙方逾期完工及验收送电，每日向甲方支付违约金 1‰ 元人民币(按合同总价标准);如超过一个月以上的，每日向甲方支付违约金 伍仟 元人民币，同时甲方有权单方终止合同，另行选择施工队伍进场施工，乙方已经收取工程款项全部退还甲方并支付甲方总造价 10 %的违约金。

2.甲方须在该工程分三次向乙方付款的时间内按时付款，如不能及时付款造成工期延误，工期顺延并按每笔进度款每日 1‰ 元违约金付给乙方。

七、签订合同时乙方必须附上施工单位各资质证明

八、双方在履行本合同时若发生争议，可在有关部门的协助下进行调解，如当事人调解无效，可向当地仲裁机构申请仲裁或向宁德市蕉城区人民法院提出诉讼。

九、合同生效与终止

1、本合同签字或盖章之日起生效。

2、本合同签订后工程不得转包及分包。

3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同履行地宁德市蕉城区。

建设单位(盖章)： 施工单位(盖章)：

授权委托人(盖章)： 授权委托人(盖章)：

变电设施维修合同范本 篇五

发包单位：_____________（以下简称甲方）

承包单位：_____________（以下简称乙方）

一、承包工程项目

1、工程项目名称：______

2、工程地址：______

3、承包范围：______

4、承包形式：总体承包。

5、工程合同编号：______

6、工程项目期限：自____年____月____日至____年____月____日。

二、协议内容

1、安全文明施工目标

1）不发生重伤及以上人身事故，轻伤事故在_零人次以下。

2）不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。

变电设施维修合同范本 篇六

委托方（甲方）：______

服务方（乙方）：______

经双方协商，实业有限公司（以下简称甲方）委托（以下简称乙方）维护甲方花苑酒店的配电室设备和楼内电气设备。协议内容如下：

一、职责划分：

1、甲方负责花苑酒店的配电设备的正常使用和现场电气设备可靠使用，确保运行设备不超负荷运行，从而延长设备运行周期。

2、甲方专业人员对乙方在花苑酒店配电室装置的配电设备的正常操作运行和现场电气设备维护工作专业部门负责人有生产指挥权。

3、甲方负责对电气设备日常的管理、协调处理检维修中与生产相关的事宜，积极配合乙方做好维护工作。

4、甲乙双方领导应就较重要工作进行及时沟通。

5、甲方应尽量提供正常维护所需的必要资料、图纸等，且资料、图纸是竣工资料及正在使用的。

6、乙方应严格遵守甲方现行的各种规章制度。

7、乙方在工作范围内应严格服从甲方有关职能部门的工作安排，切实为生产装置保驾护航。

8、乙方负责甲方花苑酒店运营及生产过程中的电气设备正常维护和检修。

9、乙方应确保所维护的电气设备的完好率达到花苑酒店配电装置规定的要求，且不低于中石油装置的维护要求。

10、乙方应配合甲方做好贯标认证工作，根据甲方的进度要求按时完成相应的工作。

12、乙方维护人员必须每日定时进行巡检，并做好巡检记录。

13、乙方应做到主要设备抢修不过夜，一般问题不过天，特殊情况协商解决。甲方需要乙方进行抢修时，乙方在接到通知后半小时内赶到现场并开始工作。乙方确保所维护设备的安全平稳长周期运行。

14、乙方负责建立电气设备档案，整理积累和保管各种基础资料，报甲方处备案，维护所需的各种资料说明书，甲方应尽量提供，如不能提供，应由双方协商解决。

15、维护中所需要的常规工具由乙方自行解决，随机带来的专用设备应由甲方提供。

16、乙方应根据甲方花苑酒店经营运行安排，合理安排检修，对到检修周期，但因装置长期运行没有检修机会而且必须检修的的电气设备，甲方应为乙方提供检修条件，乙方应在最短时间内完成检修，如因甲方不能停工造成的损失由甲方承担，但排除以下情况：

①对二个月内即将到维修周期的主要电气设备，如遇装置停工机会，应提前安排检修而乙方未安排的。

②对已检修的电气设备运行不超过其1/3检修周期的。

二、双方权利：

1、甲方有现场指挥作业的权利，乙方应积极予以配合。

2、甲方对电气设备维护质量有检查评定的权利，甲方可不定期对乙方维护人员进行测评，对连续测评最后一名人员可要求乙方更换人员。

3、未经甲方安排的电气技措项目施工，甲方有权不予结算。

4、甲方负责提供安全的作业环境，并办理有关手续（如火票等相关手续）。

5、乙方负责审核管理配电室工作的第一、二种工作票等，对电气专业的施工队伍进配电室施工，由施工单位开具第一、二种工作票，乙方审核并配合操作等，对非专业的队伍在配电室施工作业，由乙方办理相关手续并提出施工要求，同时进行监护。

6、乙方有向甲方上报电气设备大修改造项目建议的权利和义务。

7、乙方在维护时，对使用不正常、有故障的电气设备有权提出电气改造项目的建议权，并进行换型和选型，报甲方项目生产管理部及甲方相关职能部门批准。

8、乙方有权拒绝设计不合理未完工的技改技措项目电气设备的维护工作。

9、方有权拒绝违章操作，有权拒绝在不符合安全施工规范条件下作业，保证人员和设备的安全。

10、乙方有义务根据设备运行周期，提前提供更换配件的型号，并报甲方及时审批和采购。

三、维护范围：

根据《石油化工设备维护检修规程中石化（1992）生字69号电气分册》和电气设备维护检修相关文件的要求进行维护检修，除变压器的大修及电气预防性试验外，干式变压器、事故发电机、高低压配电柜（含保护器）、直流电源柜为维护范围，具体工作内容为：

①根据甲方项目工程管理部或相关职能部门的要求，对所管辖范围内的电气设备的故障处理、抢修等负责。

②负责所管辖范围内的电气设备和照明装置的维护检修。

③负责配电室及配电间的管理、维护工作。

④配电盘、现场配电箱和配电室和变压器的卫生清扫及检查巡检。

⑤检查测量直流电源及蓄电池电压、电流和温度是否正常，定期进行充电活化。

⑥负责装置配电的停送电操作。

⑦负责电气设备运行的日常倒闸操作。

⑧负责配电室直流屏。

⑨乙方应在每个月底派专业领导与甲方项目生产管理部及甲方相关职能部门一起对维护质量进行检查，对存在的问题乙方应在下月10日前进行整改。

四、维护检修考核要求：

⑴乙方负责认真对甲方的电气设备进行维护，每天进行巡回检查，做到疑点不放过，设备缺陷不漏掉，及时查找出故障和设备隐患，同时了解所管辖范围内的电气运行状态，并做好巡检记录，记录每季度末交甲方项目生产管理部或甲方相关职能部门，没有做到每一项次扣一分。对甲方提出的问题未及时整改，甲方可加倍考核。

⑵乙方保证甲方电气设备的完好率达98以上，发现隐患及时处理，不推、不拖，一般问题处理不过天，重要设备、主要设备故障处理不过夜，特殊情况由双方协商解决，乙方在接到通知后半小时内赶到现场并开始工作。乙方确保所维护设备的安全平稳长周期运行，没有做到每一项次扣一分。

⑶乙方人员在工作中应遵守法律法规和甲方有关的规章制度，严禁违章操作，拒绝违章指挥，检修中作到文明施工，保证工完料尽场地清，没有做到每一项次扣二分。

（4）乙方人员在接到操作命令或发生事故时，应迅速组织进行操作或对事故进行处理，同时作好相应的记录，没有做到每一项次扣一分。

（5）对于日常停送电操作，乙方人员必须根据装置检修作业票的要求进行停送电操作，并记录停送电时间、原因及操作人，以保证停送电的正确性，没有做到每一项次扣一分。

（6）由乙方派专人维护天虹花苑酒店的电气设备（名单报甲方处），并保证定时巡检，随时联系到乙方维护人员；维护人员必须能独立顶岗，能够处理一般性故障，没有做到每一项次扣一分。

（7）乙方在工作范围内应严格服从甲方花苑酒店主楼职能管理部门的工作安排，切实为装置保驾护航，没有做到每一项次扣一分。

（8）乙方应配合甲方做好贯标认证工作，根据甲方的进度要求按时完成相应的工作，没有做到每一项次扣一分。

（9）乙方维护人员必须每日定时进行巡检，并按甲方规定做好巡检记录，没有做到每一项次扣一分。

（10）乙方未按要求时间到岗和装置故障未排除前，随意停止故障的排除工作，没有做到每一项次扣一至五分。

（11）由于乙方维护问题造成甲方的生产受到严重影响，视情况一次可扣乙方10—70分。

（12）乙方维护人员应持证上岗，并佩带标志，没有做到每一项次扣一分。

（13）乙方未根据现场情况，及时提前以书面形式向甲方项目生产管理部或甲方相关职能部门提出配件采购计划、检修计划，甲方有权对乙方每缺一项扣一分，如影响正常运营，甲方可按影响大小加倍考核。

（14）乙方将运行检修记录每季度维护打分后，交甲方保管，

五、验收标准和方式：

1、质量标准（具体质量标准如下）：

①中石化公司92年版《石油化工设备维护检修规程》。

②有关国家标准及行业标准。

2、验收方式：

根据双方协商确定的技术服务要求、现场设备的运行情况和维护方的服务质量，每月由甲方单位负责人根据甲方考核制度的要求对乙方的维护水平进行评分，根据当月评分结果对维护方进行考核。

六、报酬及其支付方式：

1、报酬：

每年双方根据所维护的设备确定月维护费用为￥18，190。0，全年维护费用为￥218，280。0，以上价格是不含税价。技术更新、技术改造等技措项目，费用另行结算（具体费用明细表见附件《×××天虹实业有限公司花苑酒店配电室维护费明细表》）。

2、支付方式：

①维护费每季度结算一次，本季度维护检修费在下月10日内进行结算，甲方生产管理部对每月的维护打分有审核权，甲方结算室根据生产管理部审核的乙方每月考核得分数的百分比给予结算维护费。

②对维护工作中所正常消耗的电气指示灯、各种控制保险等消耗材料，每件在10/每件以下的，由乙方自行承担费用，10/每件以上的电气元件或备件的更换须经甲方项目生产管理部或甲方相关职能部门同意（费用由甲方承担），同时旧电气元件或备件交甲方处。

③结算维护费时，乙方必须出具甲方项目生产管理部或甲方相关职能部门工作完成情况考核证明书，由甲方项目生产管理部或甲方相关职能部门签字认可，到甲方财务资产部办理。

④电气设备的电气预防性试验，根据甲方生产管理部每月的检维修计划按规定程序进行施工，无计划不得施工。

⑤电气设备检修所涉及的机械台班费用，由甲方承担。

七、违约责任：

1、甲方没有按本合同条款约定时间进行及时结算，按协议价款5支付违约金；甲方没有执行本合同约定的相关条款，乙方有权中止本合同的执行。

2、乙方未按甲方要求进行维护，甲方按本合同中维护检修考核要求及时考核。

八、其它：

1、本协议是双方就电气设备日常维护检修工程的年度协议，有效期限为：______年______月______日至______年______月______日。

2、本协议任何一方要求另一方提供额外的服务，双方协商确定具体条款。

3、发生不可抗力及未尽事宜时，双方通过×××协商决定。

4、本协议一式六份，甲乙方双方各执三份，双方签字或盖章后生效。

5、解决纠纷争议办法：双方协商解决，协商不成由合同签约地人民法院裁决。

甲方（盖章）：______

甲方法定代表人：______

甲方委托代理人：______