创维光伏合同范本(实用6篇)
创维光伏合同范本 篇一
光伏发电项目合同
甲方：[甲方公司全称]
地址：[甲方公司地址]
联系人：[甲方联系人姓名]
电话：[甲方联系人电话]
传真：[甲方传真号码]
邮编：[甲方邮编]
乙方：[乙方公司全称]
地址：[乙方公司地址]
联系人：[乙方联系人姓名]
电话：[乙方联系人电话]
传真：[乙方传真号码]
邮编：[乙方邮编]
鉴于甲方拥有[光伏发电项目名称]的开发和运营经验，且具备光伏发电项目的资金实力和技术实力，甲乙双方经友好协商，达成如下合同：
第一条 合同目的
本合同旨在明确甲乙双方在光伏发电项目中的权利和义务，确保项目的顺利进行。
第二条 项目概况
1. 项目名称：[光伏发电项目名称]
2. 项目地址：[光伏发电项目地址]
3. 项目容量：[光伏发电项目容量]
4. 项目周期：[光伏发电项目周期]
第三条 甲方责任
1. 甲方负责光伏发电项目的策划、设计、建设和运营管理。
2. 甲方应确保光伏发电项目的建设和运营符合国家法律法规和相关政策要求。
3. 甲方应提供光伏发电项目所需的资金和技术支持。
第四条 乙方责任
1. 乙方负责为光伏发电项目提供所需的设备、材料和人力资源。
2. 乙方应按照甲方的要求完成光伏发电项目的建设和运营任务。
3. 乙方应确保光伏发电项目的质量和安全。
第五条 合同期限
本合同自双方签署之日起生效，有效期为[合同期限]，期满后可协商续签。
第六条 付款方式
1. 甲方应在光伏发电项目建设过程中按照合同约定向乙方支付相应的款项。
2. 乙方应按照合同约定的进度和质量完成工程，并提供相应的工程验收报告。
3. 甲方应在收到工程验收报告后的[付款期限]内向乙方支付相应的款项。
第七条 保密条款
甲乙双方应对合同涉及的商业秘密和技术机密进行保密，未经对方书面许可，不得向第三方披露。
第八条 违约责任
1. 如一方违反本合同约定，应承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如双方均违反本合同约定，应经友好协商解决，如协商不成，可向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。
第九条 其他约定
1. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，并在合同上签字盖章生效。
2. 本合同未尽事宜，可由甲乙双方协商解决。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签字： 签字：
日期： 日期：
创维光伏合同范本 篇二
光伏发电项目合同解除协议
甲方：[甲方公司全称]
地址：[甲方公司地址]
联系人：[甲方联系人姓名]
电话：[甲方联系人电话]
传真：[甲方传真号码]
邮编：[甲方邮编]
乙方：[乙方公司全称]
地址：[乙方公司地址]
联系人：[乙方联系人姓名]
电话：[乙方联系人电话]
传真：[乙方传真号码]
邮编：[乙方邮编]
鉴于甲乙双方在光伏发电项目合同中存在以下情况：
1. 甲方未按合同约定向乙方支付相应款项；
2. 乙方未按合同约定完成工程并提供工程验收报告；
甲乙双方经友好协商一致决定解除光伏发电项目合同，并达成如下协议：
第一条 解除合同
甲乙双方同意解除光伏发电项目合同，双方互不追究解除合同的责任。
第二条 退还款项
1. 甲方应退还乙方已支付的合同款项，总金额为[退还款项金额]。
2. 甲方应在本协议签署之日起的[退款期限]内将退款款项支付到乙方指定的账户。
第三条 赔偿责任
1. 甲方应向乙方支付因解除合同而造成的损失赔偿，总金额为[赔偿金额]。
2. 甲方应在本协议签署之日起的[赔偿期限]内将赔偿款项支付到乙方指定的账户。
第四条 保密条款
甲乙双方应继续履行光伏发电项目合同中的保密义务，对合同涉及的商业秘密和技术机密进行保密。
第五条 其他约定
1. 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，并在协议上签字生效。
2. 本协议解释、执行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签字： 签字：
日期： 日期：
创维光伏合同范本 篇三
甲方(委托人)：_________________乙方(居间人)：_________________
联系地址：_________________联系地址：_________________
法定代表人身份证：_________________身份证：_________________
甲乙双方根据《_合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。
二、甲方义务
1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。()如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的%向乙方承担违约金。
三、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的%(即人民币万元，大写：_________________万元)。
2、居间报酬结算方式：_________________
居间报酬总金额为人民币万元，在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后，建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的 %)到账后，次日将报酬总额中的万(大写：_________________元整)以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内，甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款，甲方可以转帐或现金的方式支付。
3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户，也可直接支付现金予乙方指定代理人。
五、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。
3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同，居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。
六、合同终止
1、本合同签字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
2、如居间成功，本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
七、争议解决方式
如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
八、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同含正本一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写，具真实性及法律效力。
合同签订地：_________________
乙方指定账户户名：_________________
乙方指定账户账号及开户行：_________________
甲方：_________________(盖章)：_________________乙方(盖章)：_________________
创维光伏合同范本 篇四
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
一、基本内容
依照《_合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就 项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。
1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。(注：本项目屋面防水由发包方施工)
2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。
二、工期
开工日期：
竣工日期：
三、合同价格和付款方式
合同价格
本合同为固定总价合同(含税)，不做工程决算。合同总价格为人民币(大写)：元(小写金额 元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的 %，本合同的质保期为 年，在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。
四、施工质量和质量检查
1、工程质量
(1)、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
(2)、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。
2、质量检查：
五、解决争议的办法
1 起诉讼。
(1)调解要求停止施工，且为双方接受。
(2)、法院要求停止施工。
六、违约
1、甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：
(1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定 履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。
(2) 承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且2 3 发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。
七、合同的生效及终止
1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。
2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。
八、合同份数
本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
创维光伏合同范本 篇五
发包方(甲方)：
承包方(乙方)
按照《_合同法》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议：
1、工程概况
工程名称：
工程地点：
承包内容：支架安装(包含(前后)立柱的焊接、支架安装、组件安装)、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。
承包方式：
包工不包料(含装卸费)
工期：
开工日期： 年 月 日
实际施工天数： 天
工程质量：合格
合同价款(人民币大写)：
安装费按太阳能光伏发电板 元/W 计算，材料装卸费按 元计算。
2、双方工作
甲方工作
甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。
指派 为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
乙方工作
严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
指派 为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。
施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。
3、工程价款及结算
根据甲方提供的施工图纸功率为 万瓦，安装费用为 元(不含装卸及搬运费)。
安装工程完成后，安装费及材料装卸费用7日内一次付清。
本工程无保修金，不含税。
4、违约责任
甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。
乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。
本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。
5、附则
本合同一式两份，双方各执一份,均具同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
创维光伏合同范本 篇六
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，根据_颁布的《合同法》要求，为了确保分布式光伏电站项目顺利完成，明确甲乙双责任、权利和经济关系，鉴定本合同，双方共同履行。
第一条 甲乙双方责任
一、根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，科学合理的制订分布式光伏电站安装方式及容量，确定其项目方案。
二、 乙方的分布式光伏电站项目安装现场如涉及公共区域，需要提供物业管理部门证明。法人单位需要提供营业执照，自然人需要提供个人身份证明和房产证明。
三、甲方配合乙方对分布式光伏电站项目申请备案，到电业管理部门办理其项目相关手续，申请国家度电补贴(国家发改委20xx文件，分布式光伏电站度电补贴元)。
四、甲方负责乙方分布式光伏电站一站式服务，提醒乙方对其电站日常注意事项。甲方提供5年不包扩设备异常损坏的售后服务。
五、乙方可以自行管理分布式光伏电站，也可以有偿委托甲方管理其电站，需要签署甲乙双方分布式光伏电站管理协议备案。
第二条项目工期
第三条项目承包方式
分布式光伏电站项目，由甲方提供一站式服务，其项目静态投资为10元/瓦，按合同要求分步付款。如需开具发票，需要乙方提供税赋，普通发票为项目静态投资额的6%，增值税发票为项目静态投资额的17%。
第四条项目质量
甲方所使用的光伏产品符合光伏元器件国际A类标准，光伏电池组件寿命可达20xx年，其效率衰减仅为。项目质量达到供电管理部门的供电标准和行业标准如光伏组件等设备在保质期内发生质量问题由甲方全权负责。
第五条 项目容量方式及合同价格
一、项目容量：
根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，根据电业管理部门分布式电源接入方案要求，乙方所安装的分布式光伏电站容量为 Wp。其项目形式为(方框内打_√_选择)：
1、发电自发自用
