厂房拆迁施工合同范本工厂【精选6篇】

厂房拆迁施工合同范本工厂 篇一

厂房拆迁施工合同范本工厂 篇一

随着城市化的进程不断推进，许多老旧工厂面临拆迁的命运。而在进行厂房拆迁施工时，为了确保双方权益的保护，需要签订一份合同来明确各方责任和义务。以下是一份厂房拆迁施工合同范本，供参考。

合同编号：【填写合同编号】

签订日期：【填写签订日期】

甲方：【填写拆迁方名称】

地址：【填写拆迁方地址】

法定代表人：【填写法定代表人姓名】

联系电话：【填写联系电话】

乙方：【填写施工方名称】

地址：【填写施工方地址】

法定代表人：【填写法定代表人姓名】

联系电话：【填写联系电话】

鉴于甲方拥有【填写厂房地址】的厂房，拟进行拆迁施工，乙方具有相关的施工经验和资质，双方经友好协商，达成以下协议：

一、拆迁范围

1.1 甲方授权乙方对厂房进行全面拆除，并负责清理拆除后的场地。

1.2 拆迁范围包括厂房主体、附属建筑物、设备及其他相关设施。

二、工期和工程进度

2.1 工程开始日期为【填写工程开始日期】，预计工期为【填写预计工期】个工作日。

2.2 乙方应按照双方商定的工程进度安排，保证按时完成拆迁工程。

三、工程质量和安全

3.1 乙方应按照相关法律法规和标准进行施工，确保工程质量满足要求。

3.2 乙方应采取必要的安全措施，确保拆迁过程中的安全，避免事故发生。

四、合同价款及支付方式

4.1 合同总价款为【填写合同总价款】，包括拆迁费用、清理费用等。

4.2 甲方应在工程完工后【填写结算期限】内支付合同价款。

4.3 合同价款支付方式为【填写支付方式】。

五、违约责任

5.1 若乙方未按照合同约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的金额为每延迟一天应支付合同总价款的【填写违约金比例】。

5.2 若乙方在工程过程中发生工程质量问题，甲方有权要求乙方承担相应的修复费用。

六、争议解决

6.1 双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定事项

7.1 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

7.2 本合同自双方签字之日起生效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人签字：【填写法定代表人签字】 法定代表人签字：【填写法定代表人签字】

日期：【填写签订日期】 日期：【填写签订日期】

以上是一份厂房拆迁施工合同范本，供参考使用。在签订合同时，双方应根据实际情况进行具体的条款约定，确保合同的完整性和合法性。

厂房拆迁施工合同范本工厂 篇二

厂房拆迁施工合同范本工厂 篇二

随着城市发展的不断推进，许多老旧工厂需要进行拆迁施工，以适应城市规划的需要。在进行拆迁施工时，签订一份合同是非常重要的，它可以明确双方的权益和责任，保障合作的顺利进行。以下是一份厂房拆迁施工合同范本，供参考。

合同编号：【填写合同编号】

签订日期：【填写签订日期】

甲方：【填写拆迁方名称】

地址：【填写拆迁方地址】

法定代表人：【填写法定代表人姓名】

联系电话：【填写联系电话】

乙方：【填写施工方名称】

地址：【填写施工方地址】

法定代表人：【填写法定代表人姓名】

联系电话：【填写联系电话】

鉴于甲方拥有【填写厂房地址】的厂房，为适应城市发展需要，拟进行拆迁施工，乙方具有相关的施工经验和资质，经双方友好协商，达成以下协议：

一、拆迁范围

1.1 甲方授权乙方对厂房进行全面拆除，并负责清理拆除后的场地。

1.2 拆迁范围包括厂房主体、附属建筑物、设备及其他相关设施。

二、工期和工程进度

2.1 工程开始日期为【填写工程开始日期】，预计工期为【填写预计工期】个工作日。

2.2 乙方应按照双方商定的工程进度安排，保证按时完成拆迁工程。

三、工程质量和安全

3.1 乙方应按照相关法律法规和标准进行施工，确保工程质量满足要求。

3.2 乙方应采取必要的安全措施，确保拆迁过程中的安全，避免事故发生。

四、合同价款及支付方式

4.1 合同总价款为【填写合同总价款】，包括拆迁费用、清理费用等。

4.2 甲方应在工程完工后【填写结算期限】内支付合同价款。

4.3 合同价款支付方式为【填写支付方式】。

五、违约责任

5.1 若乙方未按照合同约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的金额为每延迟一天应支付合同总价款的【填写违约金比例】。

5.2 若乙方在工程过程中发生工程质量问题，甲方有权要求乙方承担相应的修复费用。

六、争议解决

6.1 双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定事项

7.1 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

7.2 本合同自双方签字之日起生效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人签字：【填写法定代表人签字】 法定代表人签字：【填写法定代表人签字】

日期：【填写签订日期】 日期：【填写签订日期】

以上是一份厂房拆迁施工合同范本，供参考使用。签订合同时，双方应详细解释和约定各项条款内容，并保证合同的合法性和完整性。

厂房拆迁施工合同范本工厂 篇三

甲方：

乙方：

经甲、乙双方共同协商，甲方将宜宾豆坝电厂主厂区内的废旧设备全部交乙方拆除，达成协议如下：

一、工程名称：宜宾豆坝电厂所有废旧设备拆除;

二、工程地点：宜宾市、宜宾县安边镇豆坝村;

三、工程承包范围：全厂所有物资(除电缆线外);

四、工程工期：进场后140天;

五、费用结算：

1、乙方拆除的人工工资及管理费用，按计件制计价，废铁拆除并转运至甲方指定位置或车辆能装运的位置，每吨废铁包干价180元。

2、房屋拆除至±0钢筋按1200元/吨计算;

3、上车费按30元/吨计算;

4、按出货的每伍佰吨结算一次帐。

六、技术要求：

1、乙方拆除应按照电厂及甲方的要求文明施工;

2、其余为了便于装车的废铁重量不能超过500kg/块，特殊废铁除外。

七、甲、乙双方的权利和义务

甲方的权利和义务：

1、甲方向乙方提供住宿和水电费;

2、甲方应协调电厂及周边的关系所产生费用，由甲方承担。由于甲方原因造成乙方不能顺利施工及阻挡停工等，由甲方付一切责任;

3、乙方进场前必须向甲方交纳保证金20万元;

4、工程完工后3天内如没有发生任何事故，甲方无条件退还乙方保证金;

5、乙方进场后，由甲方作技术指导。

乙方的权利和义务：

1、乙方进场前上班人员必须购买20万安全人身保险金;

2、乙方拆除过程中所需的工具、物资等由乙方自行负责;

3、乙方在拆除过程中必须要求按甲方拆除要求进行作业，如有特殊原因临时处理;

4、甲方如发现乙方有偷盗行为，按照货物的价值200倍的处罚;

5、进场人员必须有国家发放的操作证;

6、乙方按约定工期完成，如甲方造成乙方的工期时间一切责任由甲方负责;

7、拆除垃圾，由乙方推至甲方指定地点(厂区内)。

八、安全责任

1、乙方在施工过程中所发生的一切安全事故、人身伤亡事故都由乙方负责，甲方概不负责。

2、发生安全事故、人身伤亡事故后，如有相关部门罚款，由乙方自行承担。

九、违约责任按合同法执行和违约方付守约方的经济损失壹拾万元整。

十、未尽事宜，甲、乙双方友好协商解决。

十一、此协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力，签字盖章生效。

甲方：

乙方：

厂房拆迁施工合同范本工厂 篇四

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

经甲乙双方友好协商，就甲方金冠公司旧设备拆除达成协议如下：

（一）拆除任务：

拆除旧干燥塔及车间内外附属设备，其中（将除尘器及200mm排风管拆解存放到一楼、气旋筛、混料机、直径20mm不锈钢喷枪管、成品库接料平台、拆解中所有电线、电缆），不属于乙方所有，由甲方自己留存。（注：本车间所有不锈钢设备均属含镍不锈钢）

（二）拆除期限

依据甲方的整体要求和时间安排、乙方应在甲方指定期限内完成拆除任务。

即：____年____月____日至____年____月____日。

（三）付款方式：

本拆除设备款，按：含镍不锈钢7600元/吨、碳钢1700元/吨、电机65/千瓦、铁皮800元/吨，据磅秤实际数量结算。合同签订后，乙方需向甲方缴纳施工保证金贰万元。设备拆除完工后，如按甲方要求无任何违规行为，甲方一次性返还乙方全部保证金。

（四）拆除设备注意事项

1、拆除设备时，若需拆卸门窗时，由乙方自行解决，拆装完毕后需乙方负责修好；

2、拆除设备所需吊装及设备、工具由乙方自己解决；

3、乙方负责拆除现场的安全及文明管理；

4、乙方制定详细的施工方案及安全措施。拆除过程中乙方应做好周全的防火准备措施，及配备现场消防设施。出现问题由乙方负全责；

5、所涉及的吊运、装车等一切问题，由乙方负责自行解决；

6、拆除切割不锈钢时，切割口距离碳钢不得大于1cm。

7、乙方负责清除拆解过程中的垃圾，清理现场。

（五）安全责任

拆除过程中乙方应确保施工人员人身安全，施工过程中造成的所有安全事故责任由乙方负责，甲方不承担任何责任。

（六）如履行本合同发生争议，双方不能协商解决的任何一方可向法院起诉。

（七）本合同经双方签字盖章即生效，一式两份有同等效力，甲乙双方各持一份。

甲方（盖章）

乙方（盖章）

法人代表（签字）:

法人代表（签字）:

___年___月___日

厂房拆迁施工合同范本工厂 篇五

甲方：

乙方：

经甲、乙双方本着公平、自愿、诚实守信的原则，签订本合同。就乙方承接甲方的彩板施工达成以下协议：

1. 工程地点：

2. 工程内容：活动板房

3. _____________天(从搭建之日起)

4. 工程造价：每平方220元整 5. 工程付款方式：

(1) 材料进场预付30%。

(2)办公室、住房完工后付清此项费用

(3)工程全部完工付清所有工程款

6.计价方式：

(1)按板房的滴水面积计价。

7.甲方职责

(1)甲方对乙方负责技术交底，对工程的工期和质量对乙方进行管理和验收签证结算。

(2)甲方负责提供施工用水、用电，并保证水电到施工现场。

(3)工程完工后五日之内，甲方必须验收，如果不验收试为合格。

8.乙方职责：

(1)工包料，服从甲方现场负责人管理指导。

(2)做好现场文明生产、文明施工，做到工完料清。

(3)保证做到对安全负责、按期完工、质量保证

9.发生以下情况可以顺延工期。

(1)发生阻止的情况。

(2)一些不可抗拒的自然灾害.

10.在乙方施工中人员、机械所发生的是故甲方不负责任.

11.未尽事宜双方协商解决，无法达成共同的可以向甲方所在地法庭起诉.

12.本协议一式二份，各一份.双方签订盖章生效.

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

厂房拆迁施工合同范本工厂 篇六

工程名称：

工程地点：

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

签约地点：

签订日期： 年 月 日

拆除工程施工合同

委托方： （以下简称甲方）

受托方： （以下简称乙方）

根据《_城市房地产管理法》、《_合同法》、《城市房屋拆迁管理条例》、 等法律、法规和政策性文件，为完成 项目的开发建设，甲方通过 方式确定乙方受托承担本项目 标段的房屋拆除工作，经甲、乙双方友好协商达成如下合同。

一、工作内容、范围、拆除量、拆除期限

1、甲方委托乙方对 号标段内的 房屋及附属物依法进行拆

除。在被拆迁人腾空房屋后，乙方应及时将房屋及附属物拆除。

2、受托拆除四至范围（参见附件 ）：

东至： 西至： 南至：

北至：

3、拆除量

拆迁范围内住宅居民约 户，非住宅房屋建筑面积约 平方

米，乙方受托拆除居民住宅房屋及附属物约 平方米 ，（非住宅房屋约 平方米）。确切拆除面积待拆除工程完毕后按有关规定经甲方审核后确定。

4、完成拆除工作期限：自拆迁公告发布之日起 日内，乙方应当完成其受

托拆迁范围内的所有被拆迁房屋的拆除工作并经甲方验收合格。（经甲方认定予以保留的建筑除外）。

二、甲方责任

1、提供相关文件，协助乙方办理相关拆除手续，协助乙方接洽政府、地方有

关部门对施工现场的各项检查。

2、提供施工临时用水电接驳口，为乙方提供现场办公等条件。

3、向乙方下达拆除施工进度，甲方在乙方完成拆除清运工作后负责进行场地的验收工作。

4、监督乙方的安全生产、文明施工、环保措施。

5、其他约定：

三、乙方责任

1、乙方保证具国家及 的有关规定的资质，否则，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已支付款项，并应向甲方支付￥＿＿＿＿元的违约金。

2、严格按照政府相关规定办理拆除施工方案、拆迁许可证、环保责任书、登记备案手续、防治扬尘污染责任书、渣土消纳手续等各种备案、施工手续，缴纳政府规定的有关费用。

3、严格执行政府部门制订的各种环保规定。

4、严格遵守政府相关部门对拆除工作的有关规定，妥善处理本拆除工程与地域管辖相关部门的关系。确保在开工前办理各项手续完毕，并报当地城管部监管。

5、 编制拆除、环保方案及安全施工方案。按照有关规定做好拆迁工地防止扬尘污染工作。房屋渣土要及时清运，不能及时清运的应采取防止扬尘的措施，严格控制扬尘污染。

6、开工前负责做好防护系统地搭建，封闭拆除现场，搭设有效围挡。

7、自行解决拆除中所需的全部设备、工具、材料及劳保用品。负责将所需水电从甲方提供的接驳口处连接到用水电处，负责支付水电费。

8、对已经拆除完毕的房屋要加强管理，特别是有关水、电、煤气等管线的管理，以及防火、防汛工作管理。

9、乙方必须在被拆迁人将房屋腾空后24小时内将房屋的门窗、屋顶等拆除。（甲方同意予以保留的房屋除外）

10、因乙方拆除施工措施不到位而造成的损害赔偿、行政处罚等，均由乙方自行承担。如此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

11、乙方在拆除施工中应当对现场文物妥善保护，不得随意拆除，造成损失的应由乙方承担法律责任。

12、按时完成房屋拆除工作并通过甲方验收。

13、根据工程具体情况，派驻工程技术人员负责现场的技术指导。

14、按规范科学合理的实施拆迁步骤，按要求填报各种技术资料，建立并整理拆除工程档案，并于完工后交予甲方。

15、乙方在拆除过程中发生的工伤事故、劳动纠纷、法律纠纷均由乙方负责承担。如乙方人员在施工区内出现打架斗殴，所发生的对乙方人员或第三人的损害均由乙方承担责任。如此造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。

16、乙方保证不将受托的拆除工作全部或部分转包给第三方，如有转包发生，甲方可以解除合同，并要求乙方支付暂定房屋拆除费总额的30％作为违约金，若违约金不足以赔偿甲方全部损失的，则甲方有权向乙方追偿全部损失。

17、如本合同解除或终止，乙方所有人员、设备必须在甲方发出书面通知后 个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料。

18、其他约定：

四、工程验收标准

乙方应对拆除范围内所有房屋及附属物进行拆除、渣土清运消纳、平整土地达到自然平整工作，同时负责对拆除房屋毗邻的房屋、院落修整、加固，并经甲方验收合格。

五、安全责任

1、乙方须设置安全责任人和专职安全员，安全负责人应负责一切拆除的安全，安全员负责现场的安全。认真做好现场的安全管理工作，乙方应提交上述名单给甲方。

2、乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方安全检查人员的监督，消除事故隐患。出于乙方安全措施不落实造成事故的责任和发生的费用，由乙方承担。

3、如发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即进行处理，脱离险区，由乙方承担发生的全部费用。

六、拆除物的处理

被拆除的建筑物及建筑物内物品、建筑物外附着物的处理方式为：

如乙方违反此规定擅自处理物品或附着物，乙方应向甲方支付暂定房屋拆除费总额的10％作为违约金，并应赔偿甲方损失。

七、费用及结算方式

1、本工程以包工包料、包渣土清理、包税费、包质量、包工期、包承包风险、包文明施工、包安全、包通过甲方验收的方式由乙方承包。

2、结算办法

（1）工程量须由甲方的现场监理 、项目公司工程部经理 、拆迁管理中心审核人员 三方签证方能作为结算依据。

（2）乙方报送的结算金额必须真实准确，若乙方报送的结算总金额或结算单项金额超过甲方最终审定金额的3％，超过部分甲方不给予结算，同时甲方有权在结算金额中等额扣除超过部分的金额作为罚金。

（3）房屋建筑物拆除工程按综合包干单价结算，综合包干单价包括但不限于拆除、清运及相关税费和余泥排放费等，并已包括建筑物内所有物品及建筑物外附着物的拆除清理费用。综合包干单价为：

①简易结构建筑物：民用建筑￥ 元/㎡；工业建筑￥ 元/㎡。 ②砖混结构建筑物：民用建筑￥ 元/㎡；工业建筑￥ 元/㎡。 ③混凝土及钢筋混凝土结构建筑物：民用建筑￥ 元/㎡；工业建筑 ￥ 元/㎡。

④钢结构建筑物：民用建筑￥ 元/㎡；工业建筑￥ 元/㎡。

（4）不能采用建筑面积单方单价计算的其它构筑物采用定额计价方式结算，定额套用 ，取费标准按 号文 类工程计算，取费费率有上下限标准的按下限计算，人工工日单价为￥ 元，定额计价部分总价下浮 %计算。无综合单价或无法套用定额的，施工前由乙方报甲方拆迁管理中心审核后确定。

（5）其他约定：

3、付款方式

签订合同后支付合同总额的 %作为预付款