施工单位中标合同范本【优质6篇】

施工单位中标合同范本 篇一

随着城市建设的不断推进，施工单位中标合同成为了一项重要的法律文件。这份合同规定了施工单位与建设业主之间的权利和义务，保障了双方的合法权益。下面将介绍一份典型的施工单位中标合同范本。

一、合同双方

本合同由以下双方签订：

甲方：建设业主

乙方：施工单位

二、工程概况

本合同的工程概况如下：

1. 工程名称：

2. 工程地点：

3. 工程范围：

4. 工程期限：

三、合同条款

1. 工程款项

甲方应按照以下方式向乙方支付工程款项：

（1）合同签订后，甲方支付工程款项的总额的10%作为预付款；

（2）工程进展到一定阶段，甲方支付工程款项的总额的30%作为进度款；

（3）工程竣工后，甲方支付工程款项的总额的60%作为支付尾款。

2. 工程质量和验收标准

乙方应按照合同规定的工程质量和验收标准进行施工，并保证工程达到相关标准。甲方有权对工程进行验收，如发现质量问题，乙方应及时修复。

3. 违约责任

在合同履行过程中，如一方违反了合同规定，应承担相应的违约责任。违约方应向守约方支付违约金，并承担由此造成的损失。

4. 知识产权

乙方完成工程后，如涉及到知识产权的问题，乙方应保护甲方的知识产权，并在合同终止后不得擅自使用。

5. 合同解除和终止

本合同可以在以下情况下解除或终止：

（1）双方协商一致；

（2）一方严重违约；

（3）法律法规规定的其他情况。

四、其他条款

本合同还包括以下条款：

1. 争议解决方式：双方协商解决，如协商不成，提交仲裁机构解决。

2. 合同的变更和补充：双方协商一致后，可以对合同进行变更和补充。

以上是一份典型的施工单位中标合同范本，具体合同内容可根据工程的实际情况进行调整和修改。双方应在理解合同内容的基础上签订合同，以确保双方利益的平衡和合法权益的保护。

施工单位中标合同范本 篇二

随着城市建设的不断发展，施工单位中标合同成为了建设工程中不可或缺的一环。这份合同将建设业主和施工单位之间的权利和义务明确规定，为工程的顺利进行提供了保障。下面将介绍一份典型的施工单位中标合同范本。

一、合同双方

本合同由以下双方签订：

甲方：建设业主

乙方：施工单位

二、工程概况

本合同的工程概况如下：

1. 工程名称：

2. 工程地点：

3. 工程范围：

4. 工程期限：

三、合同条款

1. 工程款项

甲方应按照以下方式向乙方支付工程款项：

（1）合同签订后，甲方支付工程款项的总额的10%作为预付款；

（2）工程进展到一定阶段，甲方支付工程款项的总额的30%作为进度款；

（3）工程竣工后，甲方支付工程款项的总额的60%作为支付尾款。

2. 工程质量和验收标准

乙方应按照合同规定的工程质量和验收标准进行施工，并保证工程达到相关标准。甲方有权对工程进行验收，如发现质量问题，乙方应及时修复。

3. 违约责任

在合同履行过程中，如一方违反了合同规定，应承担相应的违约责任。违约方应向守约方支付违约金，并承担由此造成的损失。

4. 知识产权

乙方完成工程后，如涉及到知识产权的问题，乙方应保护甲方的知识产权，并在合同终止后不得擅自使用。

5. 合同解除和终止

本合同可以在以下情况下解除或终止：

（1）双方协商一致；

（2）一方严重违约；

（3）法律法规规定的其他情况。

四、其他条款

本合同还包括以下条款：

1. 争议解决方式：双方协商解决，如协商不成，提交仲裁机构解决。

2. 合同的变更和补充：双方协商一致后，可以对合同进行变更和补充。

以上是一份典型的施工单位中标合同范本，具体合同内容可根据工程的实际情况进行调整和修改。双方应在理解合同内容的基础上签订合同，以确保双方利益的平衡和合法权益的保护。

施工单位中标合同范本 篇三

依照《_合同法》及其它有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就该工程的有关事宜达成如下协议：

一、 协议双方：

甲方：

乙方：

二、工程概况

工程名字：本公司为 家安装采暖系统

1、工程地点：2、工程内容：包括地暖系统的咨询、设计、安装、调试及售后维修。

3、以装修进度为主，暂定为 天

4、开工日期：

5、合同价款：①地暖系统：按实际施工面积每平方米__元计算。(此价格包括地暖系统的咨询、设计、安装、调试及售后维修)。

6、主要材料品牌如下：材料名称规格：De16×苯板：厚度20mm 密度：20Kg/m3。隔热层：反热膜 。分水器： 路 品牌：凯贝利 。辅助材料:卡钉、胶带等。

地埋盘管敷设的间距为：200mm，无隐蔽接头。

7、甲方在施工期间对所超出合同约定的工程材料款项，双方应另立补充合同并在工程结束后一并付清。

三、地板采暖的技术指标

1、地板采暖热水使用温度：40-60°C。每年采暖季节首次运行本系统时，应严格控制供水温度：将供水温度设定在25-30°C，运行三天后，每天将供水温度升高5-10°C，直至达到需要的供水温度。正常使用时不允许进行大温差的突然升降。

2、地板表面温度24-28°C。

3、室内温度以保持15-18°C为宜。

4、使用寿命50年以上。

四、工程造价和结算方式：

1、合同造价

该工程地暖实际铺设面积约为 平方米，结算价格为 元/平方米。工程总价约为： 元。

2、结算方式

乙方施工材料和人员到工地后付总造价的50﹪，后续工程按工程实际进度拨款，施工完毕打压验收完拨付到总价的100﹪。

五、施工工期：

现场条件具备时，总工期不超过10天，保证交工验收，以不耽误后期施工为原则。

六、质量保证及维修：质保期 五 年，质保期内的质量问题维修引起的费用或损失由乙方承担。终生负责维修，质保期以外的维修费用由甲方承担。

七、合同签订后双方要严格执行合同条款，不得违约，如果有一方违约，违约方必须向对方赔偿经济损失或者向法院提起诉讼。

八、本合同一式两份，双方各执一份，签字/盖章后生效。

甲方： 乙方：(公章)

签字： 代表人签字：

年 月 日 年 月 日

施工单位中标合同范本 篇四

甲方：___________(以下简称甲方)

乙方：___________(以下简称乙方)

根据《_合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将 工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

一、工程名称：

地 点:

二、承包方式

三、工程承包内容

四、合同价款

五、 付款方式

六、总工期要求 个工作日。

七、甲方责任

1、甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。

2、甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

八、乙方责任

1、乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。

建筑工程申请认证! 财富值双倍 检索优先 专属展现 同行交流

2、因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款 元。

九、工程质量、安全及保修

1、乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。

2、凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

3、工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。

十、争议及解决办法

未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;

第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。

甲方： 乙方：

年 月 日

施工单位中标合同范本 篇五

发包方：(以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

按照《_》和《_建筑法》及当地有关规定，结合本工程具体情况，甲乙双方共同订立本合同，并共同遵守本合同附件及本合同规定的如下条款。

一、工程名称

绿城〃舟山玉兰花园1#、2#、3#楼电梯前室精装修工程

二、工程地点

舟山市定海区紫竹林路1号

三、承包内容及方式

1、承包内容：室内顶面批灰及其乳胶漆(面层乳胶漆由甲方提供)。

2、承包方式：包工包料(面层乳胶漆甲供除外)，乙方必须对合同工程内容的造价、质量、工期及安全生产、文明施工、社会治安、社会保险等实行全面承包。

四、合同总价

合同总价暂定为人民币壹万叁仟捌佰元整(￥13，)。竣工后按实际工程量(净展开面积)及下表每平方米单价进行总价款调整(由甲方现场负责人审核确认)。

五、付款方式

合同签订后三天内，甲方预付合同总价的30%，余款在施工正常的情况下，每月按进度支付至进度款的50%，竣工验收合格后一个月内付清。

六、施工工期

20xx年4月30日前施工完毕。

七、质量要求、等级

符合国家有关施工验收规范及甲方现场负责人提出的质量要求。阴阳角通直、墙顶面乳胶漆光滑均匀，其中乳胶漆施工含批腻子三道，刷乳胶漆三道。

八、辅材要求

乙方保证批灰所用胶水为901胶水。

九、甲、乙双方负责事项

1、甲方负责事项

A.清除室内影响施工的障碍物，并向乙方提供施工过程中所需的水、电等设施接驳点。

B.乙方在施工过程中，甲方负责协调其他工程的配合关系。

2、乙方负责事项

A.乙方负责所有墙面、顶面批灰、面层乳胶漆及油漆等工作。

B.遵守甲方的工地管理制度。

C.严格按照施工图进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付。

D.配合甲方做好其他施工方面的协调工作。

十、验收

工程完成后，乙方须负责本合同工程内容的保护和清洁工作，直至验收合格交付给甲方为止。在施工过程中，如建筑结构、成品或其它设备被损坏，乙方将要负责修理或赔偿损失。

十一、保修期

1、保修期为甲方验收合格后满二年。

2、在质保期内由于施工质量引起的问题，均由乙方负责在48小时内予以修复。

3、因使用方使用不当或人为损坏的，乙方在接到使用方通知后需在48小时内到现场并根据使用方要求按时修整完毕，由此发生的费用可与使用方协商解决。

十一、违约责任

1、甲方的违约责任

甲方逾期付款的，应按照国家有关法规支付违约金。

2、乙方的违约责任

根据甲、乙双方共同确认的施工进度计划，因乙方原因，工程拖延不能按时完工，从超过日期之日算起(以甲方现场负责人发函日为准)，每延迟一天，乙方须赔偿甲方本合同总造价的5‰作为违约金，以此基数累计，直至该项工程内容完成为止。(传真件视为有效文件)

十二、不可抗力

不可抗力是指_合同法所列举的不可抗力。不可抗力一旦发生，证明文件由法律规定部门签署，并由双方协商合同逾期履行和如何继续履行的方法，在此情况下，一方不能向另一方要求损害赔偿。

十三、合同争议

本合同如发生争议，甲乙双方应当及时协商解决，协商不成双方均可向合同签订地点的人民法院提起诉讼。

十四、合同生效

合同执行期内，甲乙双方不得随意变更或解除合同，合同若有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同有同等法律效力。本合同经甲乙双方签名盖章后生效。

十五、合同份数

本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

十六、合同签订地点及日期

1、合同签订地点：杭州

2、合同签订日期： 年 月 日

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

施工单位中标合同范本 篇六

总包单位：XXXX（简称甲方）

分包单位了：XX（简称乙方）

为了加强协作配合，共同完成国家建设任务，甲方将部分工程项目委托给乙方承包施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，除按公司制订的土建与水电施工配合暂行规定执行外，经双方协商，签订本合同，共同履行。

第一条、工程名称：

X

第二条、工程地点：

X

第三条、承包方式：

X

第四条、工程项目、造价及工期：

XXXX

第五条、甲、乙双方责任

一、甲方责任

1、对承包方要向发包方单位全面责任，履行承包合同。

2、组织编制施工组织设计，全面负责工程进度、工程质量、安全生产管理和监督工作。

3、统一工程部领取施工图纸和技术资料，并提供给乙方。经甲方同意，乙方可直接从工程部领取图纸资料，组织设计技术交底，办理各种变更洽商，或者委托乙方直接向发包方单位办理变更洽商。

4、统筹安排现场平面布置，为乙方提供生产、生活场地和临时设施、水源和脚手架，其管理费用在竣工结算时由公司预算部门裁决，在造价中扣除。

5、参加乙方工程质量和竣工验收，编制总包竣工资料。

6、统一组织乙方分包工程的预算编审、拨款及结算。

二、乙方责任

1、保证分包工程项目质量和工期要求。

2、按施工组织设计要求编制分包工程项目的施工方案，参加甲方综合平衡。

3、编制分包工程项目的施工进度计划、材料、设备计划，编制工程预结算书。

4、乙方提供分包工程项目的有关技术、质量统计、经济协商等有关资料，负责分包工程保修一年。

5、服从甲方施工现场的安全、保卫、场容等规章制度的管理。

第六条、项目物资供应

1、分包项目所有的设备、材料由发包单位供应，乙方直接与发包单位办理交接手续，凭结算单与甲方和发包单位结算，超预算部分，由乙方找发包单位办理增账手续。

2、乙方分包工程项目需用公司内部供应材料，由乙方编制计划，直接送公司物资设备部，由物资设备部直接供应给乙方材料。

3、非标准件由乙方自行解决，其费用按预算价格计算。超预算的，由乙方直接找发包单位办理增账洽商。

第七条、上报工作量与结算

1、施工图预算由公司预算部门编制，分包单位由甲方以栋号或以单位工程一次性签字后报量，否则不得报量。在预算没有出来时，乙方可在估算范围内报量，一定要留有余量，不能突破总量。

2、设计变更的增减账凡属发包单位的，由甲方直接向发包单位办理洽商，但变更洽商必须及时送甲方主管技术员和预算员各一份，以免土建和水电矛盾。属甲方给乙方办理洽商的由甲乙双方自行解决。

3、结算由甲方汇总乙方的增减账和调价，双方共同和发包单位结算。

4、甲方和乙方的报量数，以最后结算为准，平时报量到结算时采取多退少补办法，乙方结算应由甲方签字认可报工程部，否则不能报量。

第八条、工尺功能质量和交工验收

1、本工程项目质量要求达到XX质量标准。

2、质量验收标准均以施工图纸、设计说明及国家现行施工技术规范为依据。

3、隐蔽工程验收和压力实验，由乙方直接找发包单位和有关人员办理签字手续。

第九条、奖励与罚款

1、施工工期：按栋号承包合同工期为准，凡属年度竣工栋号的，甲方应在二月十九日前，排出总施工进度计划，应交乙方安排施工，竣工标准为水通、灯亮、地净、窗明配套，每提前一天或推迟工期一天，按承包费用总额的万分之二奖罚，在施工过程中各工序间的穿插作业时间，由现场调度会议定。在制定计划时，必须贯彻分包服从总包、总包关心分包的原则，计划一经形成，各方都要遵循计划安排施工，否则负拖延工期责任。

2、质量：乙方创一个分项优良工程，按土建与水电产值比例的100%分享甲方的质量竣工奖；乙方创两个分项优良工程，按土建与水电值比例的150%分享甲方的质量竣工奖；乙方只保两个分项合格工程，甲方按实际的质量竣工奖（罚）金额x水电产值比例处罚乙方。

3、乙方必须服从甲方施工现场的各项管理制度，否则甲方有权按公司有关规定对乙方进行罚款，如有纠纷，由公司裁决。

4、分包工程的其他考核与奖罚按公司有关规定执行。

第十条、其他

1、合同在执行中所发生的问题和矛盾，由双方按规定协商解决，如双方解决不了，报公司主管部门仲裁。

2、本合同正本二份，甲乙双方各执一份；副本XX份，甲方执XX份（包括报送公司预算、工程、财务、材料、经营各一份）。

补充条款：XXX

总包单位：XX分包单位：

负责人：XXXX负责人：XX

工程代表人：工程代表人：XXX

内部银行账号：XXX内部银行账号：X