关于工地施工合同范本下载【优选6篇】

关于工地施工合同范本下载 篇一

工地施工合同范本是工程建设领域中非常重要的文件，它规定了工地施工的各项条件、要求和责任等内容，对确保施工的安全、顺利进行起着重要的作用。在实际操作中，施工方往往需要参考和使用合同范本，以确保合同的合法性和完整性。因此，提供一个方便快捷的工地施工合同范本下载渠道，对于施工方和业主方都具有重要意义。

首先，工地施工合同范本下载能够帮助施工方更好地了解合同的内容和要求。通过阅读合同范本，施工方可以了解到合同中的各项条款和规定，包括工程的性质、范围、工期、质量要求、工程款支付方式等。这些信息对施工方来说非常重要，可以帮助他们更好地把握工程的要求，确保施工的顺利进行。

其次，工地施工合同范本下载对于业主方也是非常有益的。业主方在施工前往往需要与施工方签订合同，以确保工程的顺利进行。然而，由于工程建设的特殊性，合同的内容往往比较复杂，需要业主方具备一定的专业知识。而提供一个工地施工合同范本下载渠道，可以帮助业主方更好地了解合同的内容和要求，从而更好地与施工方进行合作。

此外，工地施工合同范本下载还可以提高施工方和业主方的合同意识和法律意识。在实际操作中，施工方和业主方往往容易忽视合同的重要性，导致合同的不完整或者不合法。而通过提供一个方便快捷的合同范本下载渠道，可以引导施工方和业主方更加重视合同的签订和执行，从而减少合同纠纷的发生。

综上所述，工地施工合同范本下载对于施工方和业主方都具有重要意义。它不仅能够帮助施工方更好地了解合同的内容和要求，确保施工的顺利进行，还可以帮助业主方更好地与施工方进行合作。同时，它还可以提高施工方和业主方的合同意识和法律意识，减少合同纠纷的发生。因此，提供一个方便快捷的工地施工合同范本下载渠道是非常必要的。

关于工地施工合同范本下载 篇二

工地施工合同范本是工程建设领域中非常重要的文件，它规定了工地施工的各项条件、要求和责任等内容，对于施工方和业主方来说都具有重要意义。然而，由于合同的内容比较复杂，涉及的法律法规较多，施工方和业主方往往不容易理解和把握。因此，提供一个合同范本下载的渠道，可以帮助施工方和业主方更好地了解合同的内容和要求。

首先，工地施工合同范本下载能够帮助施工方更好地了解合同的条款和规定。施工方在进行工程建设时，需要与业主方签订合同，以确保工程的顺利进行。然而，由于合同的内容比较复杂，施工方往往不容易理解和把握。而提供一个合同范本下载的渠道，可以帮助施工方更好地了解合同的内容和要求，从而更好地执行合同。

其次，工地施工合同范本下载对于业主方也是非常有益的。业主方在进行工程建设时，需要与施工方签订合同，以确保工程的顺利进行。然而，由于合同的内容涉及的法律法规较多，业主方往往不容易理解和把握。而提供一个合同范本下载的渠道，可以帮助业主方更好地了解合同的内容和要求，从而更好地监督工程的实施。

此外，工地施工合同范本下载还可以提高施工方和业主方的合同意识和法律意识。在实际操作中，施工方和业主方往往容易忽视合同的重要性，导致合同的不完整或者不合法。而通过提供一个合同范本下载的渠道，可以引导施工方和业主方更加重视合同的签订和执行，从而减少合同纠纷的发生。

综上所述，工地施工合同范本下载对于施工方和业主方都具有重要意义。它不仅能够帮助施工方更好地了解合同的内容和要求，确保施工的顺利进行，还可以帮助业主方更好地监督工程的实施。同时，它还可以提高施工方和业主方的合同意识和法律意识，减少合同纠纷的发生。因此，提供一个合同范本下载的渠道是非常必要的。

关于工地施工合同范本下载 篇三

甲方：

乙方：

甲方将位于XX公司伙食团位置，建盖职工自住用房的建设施工工程，经双方协商承包给乙方，并经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：

一、工程形式：

1、此次建房的施工承包方式为乙方包工不包料，材料由甲方供给，乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备，甲方提供用电用水，施工人员吃住由乙方自理;

2、乙方在施工过程中应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任，因施工等原因造成的伤亡事故由乙方完全负责任，以甲方无关;

3、甲方提供乙方建盖平面图和说明，建盖要求按乙方提供的方法采用空心砖建盖，但必须要保证建盖房的安全性。

二、工程价格和承包内容：

三、施工要求：

1、基础根据地质要求开挖深度;

2、严格按建筑施工规范施工;

3、乙方必须保证施工质量和安全，完工后由甲方按照施工规范进行验收，如质量出现问题，乙方应重新修缮至符合甲方要求为止，并赔偿给甲方所造成的损失费用;

4、施工工期自签订合同之日起50天内完成，因天气原因造成停工影响可按工期延迟，若延误工期，则每天按200元处罚。

四、付款方式：

开工之日付总价的20%;屋顶完成付总价的20%;验收合格后支付结算总价，扣除原预付款和10%的质保金;10%的质保金待验收交付使用后三个月内无质量问题则一次性付清。

五、其它：乙方应提供相应收据(普通收据或发票)，并配合甲方处理支付款业务。

六、本合同自甲、乙双方签字之日起生效，具有同等法律效力，本合同一式二份，甲、乙双方各一份。未尽事宜双方另行协商补充合同。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

________年____月____日________年____月____日

关于工地施工合同范本下载 篇四

建设单位（以下简称甲方）：

施工单位（以下简称乙方）：

******工程，根据《_经济合同法》，结

合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。

第一条 工程项目

（一）工程地点：

（二）工程内容：具体详见附件一改造项目工程表

（三）承包方式：包工包料

第二条 工程造价为人民币

第三条 合同工期

1.双方商定总工期 30天。

开工日期： 2010年 05 月 20 日，竣工日期： 2010年 06 月 20 日

2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。

①因遇人力不可抗拒的自然灾害（台风、火灾、地震）等造成的停工。

②因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。

③因停水、停电等情况达六小时以上时。

④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。

⑤甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。

第四条 工程质量标准和保修期

（一） 工程质量标准按国家现行施工规范验收

（二） 工程保修按建设有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算，

（三） 属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应给予免费修补。

第五条 材料设备供应

（一） 工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。

（二） 材料设备附有出厂合格证明，材料设备有异议进行检验。

第六条 付款方式

（一）由乙方完成工程量的30%，甲方付总造价的30%给乙方；

（二）乙方完成工程量的60%，甲方再付总造价的30%给乙方；

（三）当工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的 37 %；

（四）剩余3 %工程款在竣工验收之日起三年内一次结清。

第七条 责任范围

（一）甲方责任：

1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通；

2、及时组织工程竣工验收工作；

3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。

（二）乙方责任：

1、按施工安全规范保证施工质量，精心施工、按时完工、交付使用，凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。

① 承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。

② 乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规定，无条件服从场地内保安的管理，妥善处理好相邻单位的关系，否则一切后果自负。

③ 乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。

2、负责做好材料、设备的采购，保管工作：

3、负责及时清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑垃圾。

第八条 其它事项

（一）

合同签订后，甲方要求增加或变更工程项目，必须遵守下列原则：

1、经双方充分协商，发出“设计变更通知单”

2、待乙方提交设计图纸、报价或项目调整后，甲方须分别签字盖章认可；

3、增加或变更内容所需材料必须落实；

（二）乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负；

（三）甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方承担责任，并赔偿乙方停工的误工损失；

（四）合同未尽事项，经双方研究另立补充件，与本合同同具法律效力。合同执行中若发生争议，应通过友好协商解决。协商无效，可提交有关仲裁机构裁决。

（五）合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效。

第九条 本合同一式 贰 份,其中:甲方一 份、乙方 一 份，均具有同等效力。

甲方负责人签字：乙方负责人签字：

甲方盖章：乙方盖章：

签订日期：签订日期：

关于工地施工合同范本下载 篇五

甲方: (以下简称甲方)

法定代表人:

乙方: (以下简称乙方)

法定代表人:

至 公路全长 公里，今年 月以来阴雨连绵，到处塌方中断，特别是 和 昂两处山体滑坡长 米，路面坍塌严重，连自行车也不能通行。为尽快修复 至 公路，保证 的正常拉运，经甲、乙双方协商，达成以下协议。

一、工程量及内容

1、乙方负责清除 和 两处山体滑坡的土石方。

2、乙方负责填平 至 公路 公里，清除路边塌方，完善侧沟。

二、工程质量及要求

1、乙方将普龙和大底昂两处山体滑坡的土石方全部清除，保证公路宽 米，并留有护坡。

2、乙方负责维修普片至 公里的蔗区公路，清除路边塌方，完善侧沟，填平路面。

三、工程造价

乙方在施工中的机械费、人工费、材料费等所发生的一切费用实行包干，共计人民币 元整（￥ 元)。

四、付款方式

乙方施工结束，经甲、乙双方组织验收，工程合格后一次性付清工程款 元整（￥ 元)。

五、安全责任

乙方施工要注意安全，在施工中所发生的一切伤亡事故甲方不承担任何责任。

六、工程工期

年 月 日至 月 日，共 天，每提前一天奖 元，每延期一天罚款 元。

七、法律责任

本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等的法律效力，双方必须共同遵守。协议未尽事宜必须经双方协商解决。

甲方：（签章） 乙方：（签章）

法定代表人： 法定代表人：

年 月 日 年 月 日

关于工地施工合同范本下载 篇六

甲方：___________

乙方：___________

经甲乙双方协商将巴北村牛高峰楼房土建承包给乙方，双方达成协议，协议内容如下：

一、工期为_____天，从签字之日起。

二、甲方责任：

甲方负责给乙方提供良好的施工环境，负责提供水、电、砖块、沙子、石子、水泥、楼板等施工材料。

三、乙方责任：

乙方负责提供该工程所

需的建筑机械和设备，以及施工人员的组织；并保证质量，按时完工。负责办理施工人员二百元的人身意外保险，施工期间出现的任何事故由乙方全部承担，乙方不得随意浪费原材料，因施工不当，浪费材料由乙方承担材料所需费用，如工期超一天罚款1000元。

四、工程结算方式：

按照实际测量建筑占地面积付工程款，每平方为130元，每建一层楼板付50%，工程完工后，经甲方验收合格后，甲方支付剩余工程款。

五、合同经甲乙双方签字后生效，本合同一式两份，甲乙双方各一份。

六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商解决。

甲方（签字）：___________

乙方（签字）：___________

_____年_____月_____日