水暖工维修合同范本(推荐6篇)

水暖工维修合同范本 篇一

第一篇内容

水暖工维修合同

甲方：（委托方）____________________（身份证号码：____________________）

乙方：（承接方）____________________（身份证号码：____________________）

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成以下水暖工维修合同（以下简称“本合同”），共同遵守并履行。

一、维修项目

1. 甲方要求乙方进行水暖设备的维修工作，具体包括：____________________（详细描述维修项目）。

2. 维修地点：____________________（填写维修地点）。

二、维修期限

1. 本次维修工作的开始日期为____________________，预计完成日期为____________________。

2. 如因不可抗力等特殊情况导致维修工作延期，乙方应提前通知甲方，并经双方协商确定新的维修完成日期。

三、费用和支付方式

1. 维修费用为____________________（填写维修费用，可以是固定金额或按小时计费）。

2. 维修费用支付方式：____________________（填写支付方式，如一次性支付、分期支付等）。

3. 如因维修过程中发现其他问题导致费用增加，乙方应提前与甲方商议并取得一致同意。

四、维修保修

1. 乙方对维修工作提供保修期为____________________（填写保修期限）。

2. 保修期内如出现由于乙方施工不当引起的问题，乙方将免费提供修复服务。

3. 保修期内如出现由于甲方使用不当或其他原因引起的问题，甲方需承担维修费用。

五、违约责任

1. 如乙方未按照约定时间完成维修工作，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权解除合同。

2. 如甲方未按时支付维修费用，乙方有权要求甲方承担违约责任，并有权解除合同。

六、争议解决

1. 本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。

七、合同生效

1. 本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，并持续有效直至维修工作完成并达到保修期满。

甲方（签字/盖章）：____________________ 日期：____________________

乙方（签字/盖章）：____________________ 日期：____________________

水暖工维修合同范本 篇二

第二篇内容

水暖工维修合同

甲方：（委托方）____________________（身份证号码：____________________）

乙方：（承接方）____________________（身份证号码：____________________）

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成以下水暖工维修合同（以下简称“本合同”），共同遵守并履行。

一、维修项目

1. 甲方要求乙方进行水暖设备的维修工作，具体包括：____________________（详细描述维修项目）。

2. 维修地点：____________________（填写维修地点）。

二、维修期限

1. 本次维修工作的开始日期为____________________，预计完成日期为____________________。

2. 如因不可抗力等特殊情况导致维修工作延期，乙方应提前通知甲方，并经双方协商确定新的维修完成日期。

三、费用和支付方式

1. 维修费用为____________________（填写维修费用，可以是固定金额或按小时计费）。

2. 维修费用支付方式：____________________（填写支付方式，如一次性支付、分期支付等）。

3. 如因维修过程中发现其他问题导致费用增加，乙方应提前与甲方商议并取得一致同意。

四、维修保修

1. 乙方对维修工作提供保修期为____________________（填写保修期限）。

2. 保修期内如出现由于乙方施工不当引起的问题，乙方将免费提供修复服务。

3. 保修期内如出现由于甲方使用不当或其他原因引起的问题，甲方需承担维修费用。

五、违约责任

1. 如乙方未按照约定时间完成维修工作，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权解除合同。

2. 如甲方未按时支付维修费用，乙方有权要求甲方承担违约责任，并有权解除合同。

六、争议解决

1. 本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。

七、合同生效

1. 本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，并持续有效直至维修工作完成并达到保修期满。

甲方（签字/盖章）：____________________ 日期：____________________

乙方（签字/盖章）：____________________ 日期：____________________

水暖工维修合同范本 篇三

甲方：(发包方)

乙方：(承包方)

甲、乙双方在平、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的欧洲城1-5#楼水电暖工程达成以下协方议：

第一条：工程概况

1、工程名称：丰镇市欧洲城

2、工程承包方式：包清工，并自备工具;

3、工期：20xx年3月17日至20xx年9月30日;

4、合同价款：按建筑每平米建筑实际面积33元一次性包死价;

第二条：关于材料供给的约定

1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收合格，由甲方负责保管，由于保管不当造成的损失，由甲方负责。

2、甲方供应的材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

第三条：关于工程质量及验收的约定

1、本工程应严格执行国家相关规范标准并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

3、工程竣工，乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

4、本工程严格按照设计图纸施工。

第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定

1、严格遵守国家及地方有关安全施工文明生产的有关法律规定。

2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意改动设计，以免造成安全隐患。

3、保证工程现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的材料出门，一经发现偷盗现象按每次罚款5至10万元，此款由甲方直接在进度工程款中扣除。

6、施工过程中出现安全及伤亡事故，由乙方承担全部责任。

第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定

1、工程按月支付，每月30日乙方上报当月工程量，甲方7日内予以审核确认完毕，并自审核确认完毕后7日内支付该月完工部分价款的 %，作为该月进度款;工程完工时支付至合同总价款的 %，整体竣工验收合格后支 付，最后预留5%保修金按国家保修期有关规定执行支付。

2、工程结算方式：按建筑(每平米)一次性包死

3、乙方承包内容：1、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;3、水电施工穿墙、打孔、切割;4、开关插座面板安装;5、小五金的安装;6、后期灯具的安装;7、地暖安装8、楼内的全部上下水管;不包括临时水电的施工及维护。

第六条：全同的变更和解除

1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 %支付违约金，并办理终止合同手续。

第七条：违约责任

1、如承包人未能在约定时间内完工，承包人按10000元/日/项向发包人支付延期违约金，延期达10天，发包人有权解除本合同，承包人除支付延期违约金外，仍应按合同总额的5%支付发包人违约金，造成发包人损失大于违约金的，赔偿全部损失。

2、如工程质量不合格，承包人负责拆除和重新施工，将不合格工程产品重做为合格的工程产品，工期不予顺延，造成延期交工时的，按上(1)执行。打包人也可以直接选择解除本合同，承包人按合同总额的5%支付违约金，造成发包人损失大于违约金的，赔偿全部损失。

3、合同解除，承包人除按上(1)、(2)支付违约金，赔偿损失外，如承包人已完工工程合格，按约定支付工程款，如已完工工程不合格，承包人无权要求支付价款。

4、工程绝对不允许转包给第三方或未经发包方书面同意分包给第三方，一经发现，发包人有权单方终止合同，承包人无条件退场，并按合同总额的10%支付发包人违约金，发包人有权不付款。对部分专业工程确实需要向外委托的，经发包人书面同意后，方可委托。

5、甲方负责水、电、暖、所有材料采购与供应，由于甲方材料不到位造成停工待料或窝工现象由甲方承担停工或窝工人工工资的损失费用。

第八条：其它约定

1、乙方工程进展必须要赶上二次结构及外墙工程之前，不许以任何理由对二次结构及外墙工程窝工，如二次工程及外墙工程由水电暖工程进度造成窝工的，一切责任由乙方负责。

2、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工程延误，经双方确认后可以延顺。

3、乙方人员吃饭。住宿由乙方自理。

4、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费修理，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

第九条：纠纷处理

因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可向丰镇市人民法院提起诉讼。

第十条：附则

1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3、工程保修期2年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方签字： 乙方签字：

年月日：

水暖工维修合同范本 篇四

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商达成如下协议：

1、维修内容：教学楼、宿舍楼、餐厅。

2、乙方自行购买所需材料，电源由甲方提供，乙方自备施工工具，施工中的一切琐事都

由乙方自行处理，食宿乙方自行安排。

3、乙方必须保证质量，一层暖气片的温度与二、三层相等，与主管接近相等，维修后必须无漏点，管道与暖气片要整洁，破坏处乙方负责复原，地沟管道漏点由乙方维修。

4、此项工程总价：包括材料费、人工费、食宿费、运费、旅途费、一切不可预见费，共叁万陆仟元。材料与工人进场时，甲方付乙方壹万元，全部验收合格后甲方一次性付清。

5、施工过程中由甲方在现场监督，完工后由甲方与校方共同验收合格，方可为完工。

6、施工过程中有造成人身事故的由乙方自行解决，甲方不予承担任何责任，

此协议一式两份，自签订之日起生效。

甲方：

乙方：

年 月 日

水暖工维修合同范本 篇五

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

甲、乙双方，依据《_合同法》有关条款，就百盛香墅6号楼工程水暖安装工程事宜，经双方友好协商，协议如下，并严格执行：

一、 工程名称：百盛香墅6号楼水暖安装。

二、 工程地点：经纬街四小学东路南

三、 工期：

四、 验收日期：

五、 验收标准：按设计图纸和建筑水暖安装验收规范验收。

六、承包方式：由乙方包工、包料、包自用工具，包安全及防护用品等整体方式承包。

七、 合同造价及付款

本工程承包价格以市场价为准，按建筑面积计算，工程竣工验收合格后壹个月内以房顶款给乙方。

八、 甲、乙双方义务和责任：

(一)甲方义务和责任：

1、 根据合同规定，按时结算。

2、 甲方在按期履行验收义务，在施工期间，甲方发现有任何异议，可要求乙方马上整改。

3、帮助乙方与其他施工单位进行沟通协调。

(二)乙方义务和责任：

1、 乙方应严格根据甲方确认的图纸和施工方案进行施工，施工过程中如需对图纸进行修改，应征得甲方书面确认，并确保工程质量，否则，由此给甲方造成的损失由乙方负责;

2、 年 月 日- 月 日施工期间乙方派相关工作人员负责甲方施工维护，以确保施工期间工作顺利进行;

3、乙方应确保在其施工人员及工作人员不得与施工场地内任何第三方发生争执。若因与第三方发生争议所引起的一切后果由乙方自行承担。

4、乙方必须严格依照甲方确认的设计图纸和方案制作并安装，确保工程质量。

5、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

九、违约条款

1、 乙方必须严格依照甲方确认的设计图纸和方案制作并安装，确保工程质量和进度。如发生质量问题或由于乙方的责任使甲方不能在 年 月 日- 月 日正常使用，乙方偿付甲方合同总额的10%做为违约金。

2、 甲、乙双方不得借故拖欠各种应付款项。

3、 甲方如在乙方制作中途对设计方案有较大变更，双方应签定书面变更协议，甲方应承担乙方由此增加的全部费用。

十、本合同内容的修改或变更均应甲、乙双方共同书面认可;由本合同所产生的任何权利或义务未经许可不得转让。双方任何一方未按合同执行，对方有权终止合同，由此造成的损失，由违约方赔付。

十一、双方均有就本合同对外保密的责任。

十二、本合同自双方代表签字盖章之日起生效，至履行完毕之日自动作废。本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。具有同等法律效力。

十三、甲、乙双方对合同产生之任何争议，双方友好协商，协商不成双方均有权申请人民法院判决。

十四、施工图纸为本合同的附件，具有同等的法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

水暖工维修合同范本 篇六

甲方：

乙方：

本着相互信任的原则，就甲方的 工程达成以下协议：

一、装修施工地点：

二、工期： 年 月 日至 年 月 日。

三、工程造价：本项工程预计费用：

四、材料供应的约定：

甲方负责采购供应的材料应是符合设计的合格产品，并应按时供应到现场。 乙方负责供应的材料： 五、乙方施工工艺要求：

1、严格遵守规定的装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染，处理好由于施工带来的扰民问题与周围单位、住户的关系。

2、保证装修现场的整洁，水、电、暖施工过程的垃圾整理装袋(业主备袋)

3、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成的质量问题，其返工费用由乙方承担。所有开槽须先用墨斗弹线后方能开槽，且所有槽深度统一，横平竖直。

4、所有墙壁插座需离裸地面(未铺地板的地面)40-50公分之间;空调、卫生间热水器离地米;开关离地米。所有开关和插座底座都应弹水平线开槽，且都在同一水平上。

5、各单位回路单独走管，依据强电在上，弱电在下的原则，强弱平行距离至少相距30cm。空调、热水器插座须在离地米的合适位置单独引一个专用空开控制。

6、所有PVC管每间隔100cm用一只管卡固定;PVC接头均需用配套接头固定;所有弯头需用相应弹簧内置进行弯曲。

7、同根管内不能有任何接头，只能用完整的线，空调热水器用4平方的线，照明插座均用平方的线。穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%，不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。

8、厨房单独使用4平方插座线，按实际电器位置分别布置插座盒。总线盒里，每个空调分别回路且各安装一个空气开关，除总漏电保护外，每个热水器还需安装专门漏电保护开关。

9、入户水管应加装总水阀，阀门最好留在橱柜下方或台式面池里，方便使用不影响美观，水路完工后进行施压验收。

10、散热器安装采用双管同程(异程)并联方式，管道施工完工后进行施压验收。裸墙固定散热器(不拆内包装)位置。后期业主装修墙面负责取片，业主装修结束负责最后一次挂片。

11、工程竣工后，乙方应提前通知甲方验收并办理验收手续。

六、水、电、暖施工工程保修叁年，在保修期内免费维修。过保修期维修费每人次不低

于50元(暖气片和水暖管道按厂家质保卡为依据)。

七、对甲方要求：

1、甲方需积极配合并保证乙方的正常施工条件如：协调物业停、供水电及装修材料和工具的运输等等。

2、甲方原因造成二次到现场施工，甲方需提前48小时通知乙方并承担相关费用每人次不低于50元。

八、付款方式：

1、乙方供材料进场经甲方验收无误后，甲方将材料款全额支付乙方;

2、布管验收合格支付工钱的85%;水电暖完工后支付15%。

3、完工验收标准：

①电路每个开关、插座试电无误;

②水路完工后试压验收：施压分钟,期间压力回落不超过为合格; ③暖路完工后试压验收：施压分钟,期间压力回落不超过为合格; ④散热器送货到家，裸墙挂片，抹平墙槽，结清散热器余款。

九、其它约定：

1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素，造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

2、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守，任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10%支付违约金。

3、双方发生争议时，应协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

4、包修期内由于乙方的施工责任造成的质量问题由乙方负责维修，在接到甲方通知后，48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主村产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

十、附则：

1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效;

2、本合同签订后工程不得转包;

3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份;

4、合同签订后甲方需支付乙方定金元。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日