规范的建筑公司合同范本(经典6篇)

规范的建筑公司合同范本 篇一

建筑公司合同

合同编号：XXXXX

签订日期：XXXX年XX月XX日

甲方：（建筑公司名称）

地址：

电话：

法定代表人：XXX

乙方：（委托方名称）

地址：

电话：

法定代表人：XXX

鉴于甲方具备从事建筑工程的资质和经验，乙方希望委托甲方进行建筑工程的设计、施工、监理等相关服务，双方经友好协商，达成以下合作协议：

第一条 合同目的

本合同旨在明确甲方和乙方在建筑工程合作中的权利和义务，确保合同履行的规范性和有效性。

第二条 服务内容

1. 甲方将根据乙方的要求，提供建筑工程设计、施工、监理等相关服务。

2. 甲方将按照合同约定的时间和质量要求，完成委托的建筑工程项目。

3. 甲方将负责协调相关的设计、施工、监理等各方，确保工程进度和质量的合理控制。

第三条 付款方式

1. 乙方应按照合同约定的工程进度和质量要求，及时支付甲方相应的工程款项。

2. 工程款项的支付方式为：（详细说明支付方式）

3. 乙方应按照合同约定的支付时间和金额进行支付，如有延误或逾期，应承担相应的违约责任。

第四条 保密条款

1. 双方应对合作过程中涉及到的商业秘密和技术资料予以保密，不得向第三方透露或使用。

2. 合同终止后，双方仍应对已获得的商业秘密和技术资料予以保密。

第五条 违约责任

1. 若一方违约，应向对方支付违约金，并承担由此造成的其他损失。

2. 若一方严重违约，对方有权解除合同，并要求违约方赔偿相应的损失。

第六条 合同解除

1. 本合同在以下情况下可以解除：

a. 双方协商一致解除；

b. 一方严重违约，另一方要求解除；

c. 法律法规规定的其他情况。

第七条 法律适用和争议解决

本合同适用中华人民共和国的法律法规。如发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条 其他事项

1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，并持续有效直至合同终止。

2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

签字： 签字：

日期： 日期：

规范的建筑公司合同范本 篇二

建筑公司合同

合同编号：XXXXX

签订日期：XXXX年XX月XX日

甲方：（建筑公司名称）

地址：

电话：

法定代表人：XXX

乙方：（委托方名称）

地址：

电话：

法定代表人：XXX

鉴于甲方具备从事建筑工程的资质和经验，乙方希望委托甲方进行建筑工程的设计、施工、监理等相关服务，双方经友好协商，达成以下合作协议：

第一条 合同目的

本合同旨在明确甲方和乙方在建筑工程合作中的权利和义务，确保合同履行的规范性和有效性。

第二条 服务内容

1. 甲方将根据乙方的要求，提供建筑工程设计、施工、监理等相关服务。

2. 甲方将按照合同约定的时间和质量要求，完成委托的建筑工程项目。

3. 甲方将负责协调相关的设计、施工、监理等各方，确保工程进度和质量的合理控制。

第三条 付款方式

1. 乙方应按照合同约定的工程进度和质量要求，及时支付甲方相应的工程款项。

2. 工程款项的支付方式为：（详细说明支付方式）

3. 乙方应按照合同约定的支付时间和金额进行支付，如有延误或逾期，应承担相应的违约责任。

第四条 保密条款

1. 双方应对合作过程中涉及到的商业秘密和技术资料予以保密，不得向第三方透露或使用。

2. 合同终止后，双方仍应对已获得的商业秘密和技术资料予以保密。

第五条 违约责任

1. 若一方违约，应向对方支付违约金，并承担由此造成的其他损失。

2. 若一方严重违约，对方有权解除合同，并要求违约方赔偿相应的损失。

第六条 合同解除

1. 本合同在以下情况下可以解除：

a. 双方协商一致解除；

b. 一方严重违约，另一方要求解除；

c. 法律法规规定的其他情况。

第七条 法律适用和争议解决

本合同适用中华人民共和国的法律法规。如发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条 其他事项

1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，并持续有效直至合同终止。

2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

签字： 签字：

日期： 日期：

规范的建筑公司合同范本 篇三

甲方：

乙方：

甲乙双方经过商议后，甲方同意给乙方承包工砌墙。

一、甲方决定给乙方砌墙范围及要求，用水泥砖砌1米高的墙。

1.砌墙范围1、2、3、4、5号楼，共5栋住宅楼的底层砌墙1米高等于工程完工。

2.甲方用水泥砖的规格是宽19厘米、长39厘米、高19厘米。

3.所有用的材料和费用，由甲方提供及支出与乙方无关。

二、甲方已决定以元每一块砖的价格，给乙方包工。

三、付款方式：甲方给乙方。以下几点

1.工程开工进行期间，甲方必须以百分之八十的工程款付给乙方。

2.做完五栋住宅楼的底层1米高墙后，甲方必须在3天内全部付清工钱给乙方。不得拖欠。

3.以现金方式付款。

四、一旦双方达成协议后，此书立刻永久生效。

法律代表人：

甲方： (签字)

乙方： (签字)

年月日：

年月日：

规范的建筑公司合同范本 篇四

发包人：_________

承包人：_________

按照《_合同法》、《_建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。

第1条工程概况

工程地点：_________

工程内容：房屋间数____室______厅;总建筑面积_____平方米。

承包范围：_________

承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式：

(1)承包人包工包全部材料;

(2)承包人包工包部分材料;

(3)承包人包工、发包人包料。

开工日期：________年____月____日;竣工日期：________年____月____日;总日历工期(包括法定节假日)：____日。

第2条合同价款与支付

合同价款：金额 元。

合同价款采用方式：

双方商定本合同价款采用第_____种方式确定。

(1)采用固定价格：固定价格加_____%包干风险系数计算。包干风险包括______.

(2)采用可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

(3)成本加酬金：_________

工程预付款：合同生效后，发包人向承包人预付工程款_____%即人民币(大写)_____，预付款扣回的时间、比例：_____.

工程款(进度款)支付

(1)工程款支付方式：_________

(2)工程款支付金额和时间：________

工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款(进度款)同期调整支付。

发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

第3条施工图纸

双方商定施工图纸采取下列第_____种方式提供：

(1)发包人自行提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。

(2)由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(费用包含在合同价款内)。

第4条发包人工作

指派_____为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议，主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线(水、电、暖气、煤气管道)，负责到有关部门办理审批手续。

向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。

负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无能力处理也可委托承包人处理，承担相应的费用。

第5条承包人工作

指派xx为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。

严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

第6条材料供应

装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。

凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

第7条安全生产和防火

发包人提供的施工图纸或作法说明，应符合《_消防法》和有关防火设计规范。

发包人提供确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。

承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。

第8条工程质量及验收

双方约定本工程质量应达到国家质量评定______标准(可选择优良或合格)。

优良工程等级增加的经济支出______.

本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。

发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。

工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。

装饰装修工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。

第9条工程变更

发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人批准。

第10条竣工结算

工程竣工合格后，承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意。

工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算，应承担违约责任。

第11条工程保修

验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。

第12条违约责任

由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人_____元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_____支付滞纳金。

由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人_____元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的____%。

承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。

未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

双方约定其它违约责任：________.

第13条争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可申请仲裁或者向法院提起诉讼。

发包人：____________ 承包人：____________

________年____月____日________年____月____日____

规范的建筑公司合同范本 篇五

甲方：

乙方：

经甲、乙双方协商达成以下条款：

1、乙方承担住宅楼施工任务，经甲乙双方协商工程施工房屋正负零以上部分，采取单包，每平方按300元计算。

2、在施工过程中，乙方自己所需要的材料、工具设备由乙方自己负责。

3、在施工过程中必须按图纸施工，并注意混凝土的养护工作。

4、本住宅楼为框架结构，共四层，建筑占地面积为152m2，总建筑面积为745 m2(以实际丈量为准，挑头不算平方，屋顶天沟悬出部分按半平方计算)。

5、在住宅楼开工日起至完工后中间过程注意安全施工，安全问题与甲方无关。

6、付款方式按每层的进度支付生活费，经验收合格后一次性付清(质保金按总工程的3%，六个月后房屋无质量问题付清所有余款)。

7、在施工过程中必须保持现场道路畅通，外架必须采取安全措施。每天收工后打扫现场卫生。

8、甲、乙双方必须认真履行合同条款，不得违约。

此合同一式两份，甲、乙双方各持一份。

甲方(签字并盖手印)：

乙方(签字并盖手印)：

年月日：年月日：

规范的建筑公司合同范本 篇六

发包人(全称)：XXXXXXXXXX

承包人(全称)：XXXXXXXXXX

依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：XXXXX

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期：

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数XXX天

四、质量标准

工程质量标准：XXXXXXXXXX

五、合同价款

金额(大写)：X元(人民币)

￥：X元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：XXXXXXXX 年XXXXXXXXXX 月XXXXXXXXXX 日

合同订立地点：XXXXXXXXX

本合同双方约定X后生效。

发包人：(公章)XXXXXXXXX承包人：(公章)XX

住所：XXX住所：XXXXXXXXXX

法定代表人：XXXXXXXXXXX法定代表人：XXXX

委托代表人：XXXXXXXXXXX委托代表人：XXXX

电话：XXX电话：XXXXXXXXXX

传真：XXX传真：XXXXXXXXXX

开户银行：XXXXXXXXXXXXX开户银行：XXXXXX

账号：XXX账号：XXXXXXXXXX

邮政编码：XXXXXXXXXXXX邮政编码：XXXXX。

最高院建筑施工合同