水电改造设计施工合同范本(经典6篇)

水电改造设计施工合同范本 篇一

第一篇内容

水电改造是指对建筑物的水电设备进行重新设计和施工的过程，以提升建筑物的用水和用电效率，并确保其安全性。水电改造设计施工合同是水电改造工程中非常重要的文件，它规定了双方的权利和义务，保障了双方的利益。本篇将为大家提供一份水电改造设计施工合同范本，以供参考。

水电改造设计施工合同

甲方（委托方）：_________（以下简称甲方）

乙方（承包方）：_________（以下简称乙方）

一、工程项目

1.1 项目名称：水电改造设计施工工程

1.2 工程地点：_________

1.3 工程范围：对甲方位于上述工程地点的建筑物进行水电设备的改造设计和施工。

二、工程内容

2.1 乙方承担设计和施工的相关任务，包括但不限于：设计方案的制定、设备采购、施工工艺的安排、工程进度的控制等。

2.2 设计阶段：乙方应根据甲方的需求和要求，制定水电改造的设计方案，并提交给甲方审批。甲方有权对设计方案进行修改和调整，乙方应及时进行修改并重新提交。

2.3 施工阶段：乙方应根据设计方案，按照合同约定的时间和质量要求进行施工。乙方应保证施工期间的安全和秩序，并采取必要的措施保护现有建筑物的完整性。

三、工程造价

3.1 工程总造价为：_________（大写）

3.2 工程款项的支付方式：甲方按照以下方式支付工程款项给乙方：

（1）工程启动前支付：_________%

（2）工程完成前支付：_________%

（3）工程竣工后支付：_________%

四、工程期限

4.1 本工程的设计和施工期限为_________天（或月）。

4.2 工程期限的计算自合同签订之日起。

五、质量保证

5.1 乙方应保证设计和施工的质量符合相关法律法规和标准要求，并提供相应的质保书。

5.2 若发现设计或施工存在质量问题，甲方有权要求乙方进行修复或返工，乙方应在规定时间内进行处理。

六、违约责任

6.1 若甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款项，乙方有权要求甲方支付滞纳金，并暂停工程的进行。

6.2 若乙方未按照合同约定的时间和质量要求完成工程，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并要求进行修复或返工。

七、争议解决

7.1 合同履行过程中，若发生争议，双方应友好协商解决。

7.2 若协商不成，可提交给双方所在地的人民法院进行诉讼解决。

八、合同生效

8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.2 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

以上是水电改造设计施工合同范本，双方在签署合同之前应仔细阅读并明确各自的权利和义务。希望本范本对于即将进行水电改造工程的甲方和乙方有所帮助。

水电改造设计施工合同范本 篇二

第二篇内容

水电改造设计施工合同范本是对水电改造工程中涉及的相关事项进行约定的文件，它规定了双方的权利和义务，保障了双方的利益。本篇将继续为大家提供一份水电改造设计施工合同范本，以供参考。

水电改造设计施工合同

甲方（委托方）：_________（以下简称甲方）

乙方（承包方）：_________（以下简称乙方）

一、工程项目

1.1 项目名称：水电改造设计施工工程

1.2 工程地点：_________

1.3 工程范围：对甲方位于上述工程地点的建筑物进行水电设备的改造设计和施工。

二、工程内容

2.1 乙方承担设计和施工的相关任务，包括但不限于：设计方案的制定、设备采购、施工工艺的安排、工程进度的控制等。

2.2 设计阶段：乙方应根据甲方的需求和要求，制定水电改造的设计方案，并提交给甲方审批。甲方有权对设计方案进行修改和调整，乙方应及时进行修改并重新提交。

2.3 施工阶段：乙方应根据设计方案，按照合同约定的时间和质量要求进行施工。乙方应保证施工期间的安全和秩序，并采取必要的措施保护现有建筑物的完整性。

三、工程造价

3.1 工程总造价为：_________（大写）

3.2 工程款项的支付方式：甲方按照以下方式支付工程款项给乙方：

（1）工程启动前支付：_________%

（2）工程完成前支付：_________%

（3）工程竣工后支付：_________%

四、工程期限

4.1 本工程的设计和施工期限为_________天（或月）。

4.2 工程期限的计算自合同签订之日起。

五、质量保证

5.1 乙方应保证设计和施工的质量符合相关法律法规和标准要求，并提供相应的质保书。

5.2 若发现设计或施工存在质量问题，甲方有权要求乙方进行修复或返工，乙方应在规定时间内进行处理。

六、违约责任

6.1 若甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款项，乙方有权要求甲方支付滞纳金，并暂停工程的进行。

6.2 若乙方未按照合同约定的时间和质量要求完成工程，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并要求进行修复或返工。

七、争议解决

7.1 合同履行过程中，若发生争议，双方应友好协商解决。

7.2 若协商不成，可提交给双方所在地的人民法院进行诉讼解决。

八、合同生效

8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.2 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

以上是水电改造设计施工合同范本的续篇，双方在签署合同之前应仔细阅读并明确各自的权利和义务。希望本范本对于即将进行水电改造工程的甲方和乙方有所帮助。

水电改造设计施工合同范本 篇三

甲方(用人单位)

用人单位名称 ：

用人单位住所 ：

法定代表人或负责人 ：

乙方(劳动者)

姓 名 ： 性 别 ： 出生年月 ：

文化程度 ： 联系方式 ：

户籍所在地 ： 实际居住地 ：

居民身份证号码 ： 其他有效身份证件名称及号码 ：

甲乙双方根据《_劳动合同法》和有关法律、法规、规章规定，在遵循合法、公平、诚实信用原则的基础上，经平等自愿、协商一致签订本合同，并共同遵守本合同所列条款。

一、劳动合同期限

甲乙双方约定按下列____种方式确定劳动合同期限：

A、 有固定期限的劳动合同自_____年___月___日起至_____年___月___日止。并约定试用期自_____年___月___日起至_____年___月___日止。

B、 无固定期限的劳动合同自_____年___月___日起。并约定试用期自_____年___月___日起至_____年___月___日止。

C、 以完成____________工作任务为劳动合同期限，自_____年___月___日起至完成本项工作任务之日即为劳动合同终止日。

二、工作内容和工作地点

(一)乙方根据甲方要求，经过协商，从事_________工作。甲方可根据工作需要和对乙方

(二)甲方安排乙方所从事的工作内容及要求，应当符合国家规定的劳动基准和甲方依法制

(三)甲乙双方约定劳动合同履行地：

三、工作时间和休息休假

(一)甲乙双方经协商确认执行下列___条款。

A、甲方实行每天____小时工作制。具体作息时间，甲方安排如下：每周工作___天，每周休息___天。

B、甲方实行轮班制，安排乙方实行____班____运转工作制，每班工作时间____小时。

(二)甲方安排乙方的工作岗位，经批准属于实行不定时工作制岗位，双方依法执行不定时

(三)甲方安排乙方的工作岗位，经批准属于实行综合计算工时制岗位，双方依法执行综合

(四)甲方严格遵守法定的工作时间，控制加班加点，保证乙方的休息与身心健康。甲方因

四、劳动报酬

甲方应当每月至少一次以货币形式支付乙方工资，不得克扣或者无故拖欠乙方的工资。乙方在法定工作时间或依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动，甲方向乙方支付的工资不得低于当地最低工资标准。

(一)甲方承诺每月___日为发薪日。

(二)乙方在试用期内的工资为每日______元。

(三)经甲乙双方协商一致，对乙方的工资报酬按下列____条款执行：

A、 乙方的工资报酬按照甲方依法制定的规章制度中的内部工资分配办法确定，根据乙方的

B、 甲方对乙方实行基本工资和绩效工资相结合的内部工资分配办法，乙方的基本工资确定

C、 甲方实行计件工资制，确定乙方的劳动定额应当是本单位同岗位百分之九十以上劳动者

D、其他形式

(四)甲方根据企业经营效益、当地政府公布的工资指导线、工资指导价位或本单位工资集

(五)乙方加班加点的工资，按不低于本条第(三)项约定的工资标准为基数计算。

五、社会保险

(一)双方依法参加工伤保险，工作期满____后，足额缴纳工伤保险费，其中依法应由乙方

(二)甲方不需要为乙方缴纳工伤保险费，如需甲方代购(从乙方工资报酬中缴纳人民

(三)乙方发生工伤事故，甲方应负责及时救治，或提供可能的帮助，并在规定时间内，向

注：(工伤只负责比较重大的伤残事故保险)。

六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

(一)甲方对可能产生职业病危害的岗位，应当向乙方履行如实告知的义务，并对乙方进行

(二)甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全条件和必要的劳动防护用品，

(三)因乙方从事的工作岗位有职业危害可能，在甲方的监督下，乙方须采取以下防护措

七、双方协商一致，约定下列条款

A、因乙方工作涉及甲方商业秘密和与知识产权相关的保密事项，甲方可以事前与乙方依法协商约定保守商业秘密或竞业限制的事项，并签订保守商业秘密 协议或竞业限制协议，作为本合同的附件。

B、由甲方出资对乙方进行专业技术培训，并要求乙方履行服务期的，应当事前征得乙方同意，并签订协议，明确双方权利义务，协议作为本合同的附件。

C、甲方依法执行有关福利待遇规定，并同意为乙方提供如下福利待遇：

D、甲乙双方需要约定的其它事项：

八、劳动争议处理

(一)甲乙双方因履行本合同发生劳动争议，可以协商解决。不愿协商或者协商不成的，可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解;调解不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。甲乙双方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。提出仲裁要求的一方应当自劳动争议发生之日起法定时效内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请。对仲裁裁决不服且符合起诉条件的，可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。

(二)甲方违反劳动保障法律、法规和规章，损害乙方合法权益的，乙方有权向劳动保障行政部门和有关部门投诉。

九、其他事项

(一)劳动合同期内，乙方户籍所在地、实际居住地、联系方式等发生变化的，应当及时告知甲方。

(二) 本合同未尽事宜，按国家、省和市有关规定执行，没有规定的，通过双方平等协商解决。

(三)本合同不得涂改。

(四)本合同如需同时用中文、外文书写，内容不一致的，以中文文本为准。

(五)本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

(六)本合同附件包括：(身份证复印件，岗位证书)

甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________

代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________

_________年________月_______日 _________年________月_______日

水电改造设计施工合同范本 篇四

甲方：_____________

乙方：_____________

甲方位于 一套楼房的水电改造前期由第三方改造后遗留诸多问题和不规范的地方，现甲乙双方经过友好协商，本着平等，互利，友好合作的意愿，达成如下协议：

一、施工前，有乙方工作人员与甲方在现场设计水电整改方案。

二、乙方所承包的水电路改造包括：①水路整改②电路整改③水路，电路的封槽④开关，插座的安装⑤客厅顶部射灯线路的安装。由专业技术人员进行水电改造。

三、整改过程中所有使用的材料，由甲方负责购买。

四、在施工过程中遇到特殊问题后有甲乙双方协商解决。

五、进入该小区施工时需办理的相关手续，证件由甲方提供。

六、由乙方施工不当造成甲方经济损失，由乙方赔偿。甲方在前期考滤不周需乙方二次改造的，收100元/次人工费，材料费另计（乙方按原报价向甲方收费）。同时，乙方应本着为客户服务的原则，为甲方提供必要的设计方案。

七、工程款分两次付清，工程总承包价为壹仟贰佰圆整￥1200元，自合同签订后甲方支付总承包价的50%（￥600元），整改完后支付总承包价的30%，（￥360元）乙方安装完开关插座后甲方支付总承包价的20%（￥240元）。

八、乙方保证所作的工程同下游工种的衔接，乙方在施工期将严格遵守该小区物业公司的管理制度。

九、水路试压验收，系统升压至8公斤，30分钟后管路不漏为合格。

十、人为因素及人力不可抗拒因素所造成的水路，电路的破坏除外质保期为壹年，在保修期内我公司将承担您因本公司施工所导致的维修损失。

十一、本合同经双方签字后生效，合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方：_____________乙方：_____________

日期：_____________日期：_____________

水电改造设计施工合同范本 篇五

甲方：

乙方：

双方依照《_合同法》和《建筑安装承包合同条例》，经友好协商，就水电安装施工劳务事宜，达成以下合同条款。

一、施工区域及施工内容：本工程报价给排水方面包含冷、热水管从各楼层供水主管接入及打压调试工作，各排水、排污管排入各楼层排水排污主管;电气方面包含从总配电柜接入各楼层分配电箱，从各楼层分配电箱接到各室分箱后所有点位开关、插座、天花等照明电器及调试工作(不包含主电缆的钻孔费用)。电线在条件允许的情况下走吊顶或地面，在垂直部分需暗埋。施工过程中所用材料全部由甲方负责。

二、工程费用的计算及价格：

合同金额=施工工作面的建筑面积×单位面积的工程价格 单位面积的工程价格(不含税)为：￥￥元/平方米 单位面积的工程价格(含税)为：@@元/平方米

本工程暂定施工部位为8#楼的第3层到第6层，施工工作面的建筑面积为4322平方米。

三、质量标准：冷、热水走管井，热水管道保温; 电线在条件

四、施工工期：20xx年11月1日至 年 月 日

五、验收标准：甲方依据_行业标准《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-20xx)》、《建筑装饰装修工程质量验收标准(GB50210-20xx)》、《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50307-20xx)》对乙方施工的项目进行验收及质量等级评定。

六、安全责任：乙方必须严格遵守施工现场安全规则，及各工种操作规程，杜绝安全事故发生，若因乙方原因出现安全事故，完全由乙方负责。

五、甲方权利与义务

(一)权利

1、甲方对乙方施工的项目进行质量、进度等方面的验收。

2、甲方依据现场施工管理规定，对违反施工安全规定、现场文明施工规定的施工队伍和工人作出相应的处罚。

3、甲方可以依据项目的实际情况，依据乙方的施工水平，作出整改、责令返工、施工暂停、停工等的决定，对决定带来的经济后果，由责任方承担。

4、在安排合理的前提下，甲方对不服从项目管理，不服从生产调度的施工队伍，可以作出相应处罚，严重时可以解除施工合同，按纠纷处理办法进行处理。

(二)义务

1、甲方负责向乙方提供施工有关图纸壹份，并做好安全生产交

2、甲方负责合理安排生产施工，提供施工场地、水源、电源，并及时提供施工材料。

3、甲方负责协调工地各施工队组间关系，合理安排交叉作业。

六、乙方权利与义务

(一)权利

1、乙方有得到相应施工交底、安全交底的权利。

2、乙方有对违反安全操作规程的施工指令，有拒绝的权利。

3、乙方对项目生产施工的流程安排、技术方案有建议的权利。

4、乙方有拒绝甲方现场管理人员索取应酬、礼品、回扣等非合理要求的权利。

5、乙方对甲方现场管理人员的违反违纪行为有向公司主管部门举报的权利。

6、对于停工、窝工，双方协商一个合理的范围，超出部分乙方有索赔的权利。

(二)义务

1、乙方必须遵守当地政府的建筑工程相关法规，遵守甲方所制定的《现场工地文明施工规定》及甲方制定的《现场工地奖罚制度》等各项管理制度，并办好暂住证、计生证等有关证明。若有违犯由乙方全部负责损失和赔偿。

2、乙方必须将一份详细之工人名单和资料(身份证复印件、授权委托书)交给甲方存档，甲方只承认经存档备案的工人是本项目的

3、甲方应购买工地意外一切险外，如乙方施工工人在施工过程中发生意外伤害，医疗及误工费用在叁仟元以下的，乙方自行负责;超过叁仟元以上的部分，甲方负担40%;乙方负担60%。

4、乙方必须按甲方提供之图纸要求，在双方签订的工期内，完成所承包工程，并达到质量等级为优良。

5、乙方在施工过程中，自觉接受当地质监部门、业主方、甲方、监理单位的监督检查，工程质量和作业规程达到施工验收规范要求，对相关方的建议应虚心听取，禁止与相关方顶撞或发生冲突。

6、乙方在施工过程中，隐蔽工程在隐蔽以前，乙方必须通知甲方进行检查验收。如前一道工序未经甲方验收，不得进行下一道工序，如有被评定为不合格的分项时，乙方必须立即整改，直至达到质量要求，整改所需费用完全由乙方负责。

7、乙方负责保管好自己的工具、材料，如需带出工地需经甲方检查放行。由甲方提供的工具、材料，乙方必须妥善保管，如有遗失，乙方按价赔偿。

8、乙方必须无条件服从甲方合理安排的交叉作业。

七、变更

1、工程中若有图纸更改，数量增减，甲方有权以口头或书面形式要求乙方合作，单价依照双方商定，有相同项目的，按相同项目单价;有类似项目的，参考类似项目;不同类项目按市场常规价格另议。

2、工程施工期间，所有关于人工工资或物料价格之涨幅或下降均由乙方自行解决。

3、变更的内容及价格，由双方在现场及时书面确认，如有零星派工的，必须填写双方认可的“工人工时签证单”，加入结算书内一起结算。无法提供书面变更签证的，该内容视为赠送项目，不予结算。

4、由于图纸修改或甲方单方面造成的工期延误，可进行工期签证顺延。

5、甲乙双方共同承担工程项目的风险，由于非甲乙双方原因出现窝工、停工时，双方共同安排解决，及时作出另行安排工作或减员、退场的决定，把窝工停工损失降为最低。

八、工程款支付细则。

1、乙方代表代领本劳务施工队的劳务工资，否则原则上由工人本人领取其劳务工资。

2、乙方每15日统计施工队的工、天数，按每人及按工程量来计算出工人施工工资费用，列表提请甲方支付，甲方在收到乙方申请支付款三天内支付进度款，工程完工验收后才将总工程款95%先结算，留5%做工程保质金，酒店开业三个月后三天内付清。

3、工程完工达到验收标准后，甲方按合同金额支付乙方工程款至合同总金额的95%，乙方施工人员退场，工程余款(合同总金额的5%)最迟在工程完工后六个月内支付给乙方。

九、退场

1、施工完毕后，乙方在甲方安排下，做好退场的组织工作，做

2、如因非甲乙双方原因，出现整个项目无法进行时，甲方有权要求乙方按规定退场，善后事宜按纠纷处理办法进行。

十、保修

1、工程竣工验收交付使用后开始算保修期，保修期为12个月，保修期间内乙方必须负责无偿维修(由于乙方原因)和有偿维修(非乙方原因)，乙方在接到维修通知后，在24小时内进行处理，否则，甲方可另行派人修补，修补费用从保修金中扣除。

十一、违约责任及处理

(一)甲方责任

1、在特殊情况下(如甲方收不到工程款)，甲方按照实际进场人数，发放基本工资(即进场施工工人工日数×造价信息上推荐的每天中等水平的工人工资)。

2、如果项目完工，甲方无法按规定时间支付工程劳务费，则按所欠劳务费的银行同期利息的两部支付给乙方。

(二)乙方责任

1、由于乙方原因对工程质量、进度及安全文明施工造成影响，甲方有权中止合约，且乙方必须向甲方赔偿造成的损失，并处予本合同总金额之10%的罚款。

2、乙方不能按时完工时，每超一天按本合约总金额的进行罚款。

3、在以下情况下，甲方有权终止合同。

(1)甲方与业主合同终止时;

(2)乙方不履行合约中“乙方责任”时;

(3)无合理原因，乙方擅自停工或故意拖延工期，在三天通知期满后，未作任何改善时;

(4)施工水平达不到工程所要求的质量等级时;

(5)拒绝修补不合格之工程时;

(6)确实有事表明乙方不能继续履行本合同内容时。

(三)争议处理

1、遇到不可抗拒因素(如战争、地震等)造成的损失，由甲、乙双方各自承担。

2、出现质量争议纠纷的，如双方协商无效，即提请南宁市质量监督站进行质量鉴定，费用由责任方支付。

3、如有违约或争议，双方协商无效，提交仲裁，无论是甲方或乙方提起，仲裁地点均在广西壮族自治区南宁市。

十二、本合约经双方签字后生效，保修期满后终止。

十三、本合约一式四份，甲方贰份，乙方贰份，具有同等法律效力。

甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________

代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________

_________年________月_______日 _________年________月_______日

水电改造设计施工合同范本 篇六

甲方：（发包方）

乙方：（承包方）

本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条 工程概况

1．装修施工地点：_____________________________________________

2．工期：_________年_______月_______日 至________年_______月_______日

3．本项工程预计费用 元人民币。

第二条 材料供应的约定

1．甲方提供的材料

乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要 材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。

甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。

甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2．甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

3．乙方提供的材料

乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

乙方自带施工的必须工具（锥子、切割片等），要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

第三条 关于工程质量及验收的约定

1．由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。

2．工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。

第四条 有关安全生产和防火等的现场管理约定：

1．严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

2．未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。

6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。

7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。

8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：

1. 工程款付款方式：

布管验收合格后支付工钱的50%,水电完工后支付30%,整体竣工验收合格后支付20%

2. 乙方承包内容：

1）．水电开槽、布线、穿线、埋槽

2）．所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)

3）．水电施工的穿墙、打孔、切割

4）．开关面板安装

5）．小五金、马桶、的安装

6）．后期灯具的安装

3．工程结算方式：

按实结算：

总价结算：20元/平米（套内面积）

第六条 违约责任：

1．甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付 伍拾元的违约金。

2．由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付 伍拾元违约金。

第七条 纠纷处理方式：

因工程质量双方发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。

第八条 合同的变更和解除：

1．合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 10 ％支付违约金，并办理终止合同手续。

2．施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

第九条．其它约定：

1．双方同意由第三方监理（厦门全垒打装修监理公司）进行协商工作。

在未经第三方监理（厦门全垒打装修监理公司）确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。

2．经过第三方监理（厦门全垒打装修监理公司）确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。

3．因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

4．甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工，超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。

5．保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。·店面承包合同 ·建房承包合同 ·果园承包合同 ·渔业承包合同

第十条 附则

（一） 本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

（二）本合同签订后工程不得转包。

（三）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

（四）合同有效期至_____________________。

(五) 水电工程保修伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方签字：

乙方签字（盖章）：

日期：