林业工程监理合同范本(精彩6篇)

林业工程监理合同范本 篇一

林业工程监理合同范本

合同编号：【合同编号】

甲方（监理人）：【甲方名称】

统一社会信用代码：【统一社会信用代码】

地址：【甲方地址】

联系人：【甲方联系人】

联系方式：【甲方联系方式】

乙方（被监理人）：【乙方名称】

统一社会信用代码：【统一社会信用代码】

地址：【乙方地址】

联系人：【乙方联系人】

联系方式：【乙方联系方式】

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成以下监理合同，共同遵守并执行：

第一条 合同目的及范围

1.1 本合同的目的是为了保证林业工程的质量和安全，确保工程的顺利进行，并明确甲乙双方的权利和义务。

1.2 本合同适用于甲方对乙方林业工程进行监理的相关工作。

第二条 监理内容及责任

2.1 甲方将对乙方林业工程的施工进行全程监理，确保施工符合工程设计、施工图纸和相关法律法规的要求。

2.2 甲方有权对施工现场进行巡视、检查和验收，并对施工过程中的问题提出合理的建议和处理意见。

2.3 甲方应及时向乙方报告工程施工进展情况，以及发现的施工质量问题和安全隐患，乙方应积极配合甲方的监理工作。

第三条 合同价款及支付方式

3.1 本合同的监理费用为【监理费用金额】，乙方应在合同签订后【支付方式】支付给甲方。

3.2 如因特殊情况需要变更监理费用，甲乙双方应重新协商，并在书面形式上达成一致意见后进行支付。

第四条 违约责任

4.1 在工程监理过程中，如甲方未按照本合同约定的工作内容和工作时间进行监理，造成乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。

4.2 在工程施工过程中，如乙方未按照甲方的监理要求进行施工，导致工程质量问题或安全事故的，乙方应承担相应的违约责任。

第五条 争议解决

5.1 本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决；如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第六条 合同生效与终止

6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【合同有效期】。

6.2 本合同有效期届满前，甲乙双方如需终止合同，应提前【提前终止期限】书面通知对方。

第七条 其他约定事项

7.1 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商并签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

7.2 本合同一式【合同份数】份，甲乙双方各执【合同份数】份，具有同等效力。

甲方（监理人）： 乙方（被监理人）：

签字：______ 签字：______

日期：______ 日期：______

林业工程监理合同范本 篇二

林业工程监理合同范本

合同编号：【合同编号】

甲方（监理人）：【甲方名称】

统一社会信用代码：【统一社会信用代码】

地址：【甲方地址】

联系人：【甲方联系人】

联系方式：【甲方联系方式】

乙方（被监理人）：【乙方名称】

统一社会信用代码：【统一社会信用代码】

地址：【乙方地址】

联系人：【乙方联系人】

联系方式：【乙方联系方式】

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成以下监理合同，共同遵守并执行：

第一条 合同目的及范围

1.1 本合同的目的是为了保证林业工程的质量和安全，确保工程的顺利进行，并明确甲乙双方的权利和义务。

1.2 本合同适用于甲方对乙方林业工程进行监理的相关工作。

第二条 监理内容及责任

2.1 甲方将对乙方林业工程的施工进行全程监理，确保施工符合工程设计、施工图纸和相关法律法规的要求。

2.2 甲方有权对施工现场进行巡视、检查和验收，并对施工过程中的问题提出合理的建议和处理意见。

2.3 甲方应及时向乙方报告工程施工进展情况，以及发现的施工质量问题和安全隐患，乙方应积极配合甲方的监理工作。

第三条 合同价款及支付方式

3.1 本合同的监理费用为【监理费用金额】，乙方应在合同签订后【支付方式】支付给甲方。

3.2 如因特殊情况需要变更监理费用，甲乙双方应重新协商，并在书面形式上达成一致意见后进行支付。

第四条 违约责任

4.1 在工程监理过程中，如甲方未按照本合同约定的工作内容和工作时间进行监理，造成乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。

4.2 在工程施工过程中，如乙方未按照甲方的监理要求进行施工，导致工程质量问题或安全事故的，乙方应承担相应的违约责任。

第五条 争议解决

5.1 本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决；如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第六条 合同生效与终止

6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【合同有效期】。

6.2 本合同有效期届满前，甲乙双方如需终止合同，应提前【提前终止期限】书面通知对方。

第七条 其他约定事项

7.1 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商并签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

7.2 本合同一式【合同份数】份，甲乙双方各执【合同份数】份，具有同等效力。

甲方（监理人）： 乙方（被监理人）：

签字：______ 签字：______

日期：______ 日期：______

林业工程监理合同范本 篇三

发包人：______ 合同编号：_________

监理人：______ 签定地点：_________

签定时间：____年____月____日

依据《_合同法》，__________(以下简称发包人)与__________(以下简称监理人)，就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。

一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。

(一)工程概况：

1.工程名称：__________________________

2.工程地点：__________________________

3.工程规模及特性：_______________________

4.工程总投资：静态：______________________

动态：______________________

5.工程总工期：_________________________

(二)监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。

(三)监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。

(四)工程建设监理的期限自___年___月___日至___年___月___日。

(五)建设监理报酬为(大写)______元，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。

二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。

(一)监理委托函或中标函。

(二)监理合同书。

(三)监理实施过程中双方共同签署的补充文件。

(四)专用合同条款。

(五)通用合同条款。

(六)监理招标书(或委托书)。

(七)监理投标书(或监理大纲)。

上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。

四、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份;副本___份，各执___份。

发包人：_______(盖章) 监理人：_______(盖章)

法定代表人：_____(签章) 法定代表人：_____(签章)

委托代理人：_____(签章) 委托代理人：_____(签章)

邮编：________ 邮编：________

电话：________ 电话：________

传真：________ 传真：________

开户银行：______ 开户银行：______

账号：________ 账号：________

林业工程监理合同范本 篇四

委托方（以下简称甲方）

监理方（以下简称乙方） 张美琼

甲方委托乙方监理装饰装修工程，双方经协商一致，同意签订以下合同：

一、服务内容、方式和要求

1、服务内容：

①工程名称： 德善堂东浦药店、德善堂金鸡亭药店及门诊、德善堂瑞丽门诊

③工程规模：室内工程建筑面积 合计约 1000 m2。 ④监理范围： 装饰装修图纸内部分。

⑤服务范围如下：

（1）前期监理

审定设计方案及图纸；审核工程预算；设计方案确定后5个工作日，按设计图纸核算工程量按定额套预算，把控整个工程总造价。

（2）中期监理

根据图纸及物料表对各节点材料进场验收以防施工单位更换材料品牌及质量；对各节点隐蔽项目质量验收及确认各节点是否有按图施工；对因设计及现场与图纸等其它因素需做变更，与施工单位对接确认变更签证；

（3）后期监理

工程结算审核；对施工单位增减项及工程竣工时行结算审核。

2、服务方式：

①施工前期，乙方配合甲方完成监理审核工作.

②施工期间，乙方对装饰装修施工过程进行不定期督查。

③施工后期，乙方进行工程结算审核，协助甲方签订工程质量保修合同。

3、服务承诺：

①乙方在工程监理过程中，根据工程实际情况为甲方提供相关合理化建议。

②乙方以主动、认真、负责、公正服务态度为甲方提供监理服务。 ③乙方对工程各施工重要环节进行详细监控，确保工程质量达到预期目标。

二、委托方提供如下条件：

为乙方提供已使用与本工程有关原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录，和与本工程有关协作单位、配合单位名录。

三、授权范围

甲方在委托工程范围内，书面通知施工单位授予乙方以下监理权利：

1、对选用材料和施工质量检验权。

2、施工工艺变更权，需经甲方同意。

3、对施工单位处罚建议权。

4、对施工单位人员调整建议权，对现场文明施工管理权。

5、对工程开工、停工、复工、延期、报验、验收等环节签认权。

6、工程款支付审核，未经乙方签字认可，甲方不支付施工单位工程款项管理权。

7、对工程质量、进度、费用监控权，施工日期（提前或超期）签认权。

11、与协作单位组织协调主持权。

四、合同期限：

从签订合同之日起，即 20xx 年12月 1 日至20xx年 2 月 28 日止。

五、监理费用及支付方式：

1、本次装修监理费用为捌万元。[监理工期限三个月，如果工程超期一个月以上，则监理费用应在原来基数上增加百分之十作为补偿]

2、支付方式：

合同期间分两次支付，第一次支付50％，￥40,000（大写：肆万元正）。签定合同后三天内支付给乙方,工程竣工结算确认完成之日起三天内支付尾款50%，￥40,000（大写：肆万元正）。

六、违约责任：

1、在监理责任期限内，因乙方过失，给甲方造成经济损失，甲方有权从乙方监理费用中扣除相应损失费用。

2、因甲方不履行授予乙方权限，造成损失，乙方不予承担。

3、甲方不如期支付乙方监理费用，每超一天应承担合同价款5‰违约金。

七、争议和解决办法：

1、如甲乙双方在工程监理责任出现争议时，以乙方具体监理工作 行为是否符合国家相关监理规范和标准为依据进行裁定。

2、如有工程监理责任不能认定，甲乙双方有权提交有关部门进行认定或提交相关仲裁机关仲裁。

3、因违约或终止合同引起损失和经济赔偿，双方协商解决，如未能达成一致，提交相关仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。

八、本合同一式两份，双方各执两份，签字后生效，工程结束后，自动作废。

甲方单位（章）： 乙方（章）：

委托代理人（签字）委托代理人（签字）： 甲方地址：乙方地址：

林业工程监理合同范本 篇五

委托人________________________与监理人_________________________经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下筒称“本工程”）概况如下：

工程名称：

工程地点：

工程规模：

总投资：

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

①监理投标书或中标通知书；

②本合同标准条件；

③本合同专用条件；

④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同自________年_______月_______日开始实施，至_______年_______月______日完成。

本合同一式________份，具有同等法律效力，双方各执______份。

委托人：（签章） 监理人：（签章）

住所： 住所：

法定代表人：（签章） 法定代表人：（签章）

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

邮编： 邮编：

电话： 电话：

本合同签订于：_______年_______月_______日

林业工程监理合同范本 篇六

监理的范围和工作内容

监理范围在专用条件中约定。

除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

相关服务的范围和内容在附录A中约定。

监理与相关服务依据

监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

相关服务依据在专用条件中约定。

项目监理机构和人员

监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

使用委托人的财产