农业用电安装施工合同范本(通用6篇)

农业用电安装施工合同范本 篇一

第一篇内容

农业用电安装施工合同

甲方：（委托方）

地址：

联系人：

电话：

乙方：（承包方）

地址：

联系人：

电话：

鉴于甲方拟在农业生产中进行用电安装，乙方具备相关技术和施工能力，双方经友好协商，达成以下合同：

第一条 项目简介

1.1 甲方拟在（地点）进行农业用电安装工程，具体包括（列举项目内容）。

1.2 乙方承担上述工程的设计、施工、调试等任务。

第二条 工程周期

2.1 本合同工程周期为（具体天数），具体施工时间由双方商定。

第三条 技术要求

3.1 乙方应具备相关电力工程设计、施工、调试等资质，并保证提供的设备和材料符合国家标准和相关法规要求。

3.2 乙方应按照甲方的要求进行设计，确保安装的电力设备能够满足甲方的生产需求。

第四条 施工费用

4.1 本工程的总施工费用为（具体金额），双方同意根据实际施工情况进行调整。

4.2 施工费用的支付方式为（具体方式），具体支付时间由双方商定。

4.3 如因甲方原因导致施工延误或增加费用，甲方应承担相应责任和费用。

第五条 违约责任

5.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。

5.2 如因不可抗力等特殊情况导致工程无法继续进行，双方可以协商解除合同，但需提前通知对方，并协商解决相关事宜。

第六条 保密条款

6.1 双方应对涉及到的技术、商业秘密等保密，并不得向第三方泄露。

6.2 如因一方违反本条款而给对方造成损失，违约方应承担相应的赔偿责任。

第七条 合同解除

7.1 双方经协商一致，可以提前解除合同，但需提前通知对方，并协商解决相关事宜。

7.2 如因一方原因导致合同解除，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。

第八条 争议解决

8.1 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。

8.2 双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条 其他条款

9.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商。

9.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

日期：

乙方（盖章）：

日期：

农业用电安装施工合同范本 篇二

第二篇内容

农业用电安装施工合同

甲方：（委托方）

地址：

联系人：

电话：

乙方：（承包方）

地址：

联系人：

电话：

鉴于甲方拟在农业生产中进行用电安装，乙方具备相关技术和施工能力，双方经友好协商，达成以下合同：

第一条 项目简介

1.1 甲方拟在（地点）进行农业用电安装工程，具体包括（列举项目内容）。

1.2 乙方承担上述工程的设计、施工、调试等任务。

第二条 工程周期

2.1 本合同工程周期为（具体天数），具体施工时间由双方商定。

第三条 技术要求

3.1 乙方应具备相关电力工程设计、施工、调试等资质，并保证提供的设备和材料符合国家标准和相关法规要求。

3.2 乙方应按照甲方的要求进行设计，确保安装的电力设备能够满足甲方的生产需求。

第四条 施工费用

4.1 本工程的总施工费用为（具体金额），双方同意根据实际施工情况进行调整。

4.2 施工费用的支付方式为（具体方式），具体支付时间由双方商定。

4.3 如因甲方原因导致施工延误或增加费用，甲方应承担相应责任和费用。

第五条 违约责任

5.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。

5.2 如因不可抗力等特殊情况导致工程无法继续进行，双方可以协商解除合同，但需提前通知对方，并协商解决相关事宜。

第六条 保密条款

6.1 双方应对涉及到的技术、商业秘密等保密，并不得向第三方泄露。

6.2 如因一方违反本条款而给对方造成损失，违约方应承担相应的赔偿责任。

第七条 合同解除

7.1 双方经协商一致，可以提前解除合同，但需提前通知对方，并协商解决相关事宜。

7.2 如因一方原因导致合同解除，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。

第八条 争议解决

8.1 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。

8.2 双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条 其他条款

9.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商。

9.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

日期：

乙方（盖章）：

日期：

农业用电安装施工合同范本 篇三

发包方(下称甲方)：

承包方(下称乙方)：

根据《_建筑法》以及其他相关法律法规规定，甲乙双方就乙方承接甲方发包的 水电工程的施工的有关事宜，协商一致，同意按下列条款签订本合同，以资共同遵守。

第一条 工程项目概况

工程名称： 文化苑小区水电安装工程

工程地址： 文化苑小区

承包方式：包材料、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

工程范围与内容：(包括施工图内所有的水电安装工程，施工图改变后工程量另行计算)

第二条 工期

1、乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

2、如因由施工场面(包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工方案变更、拖欠工程款)影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。

第三条 工程质量标准

按照国家现行安装规范施工，并达到水电验收标准合格等级。

第五条 合同价款

本合同价款按 万预算。(结算按工程完成时的最新定额，材料价格参照20xx年价目表，人工费60元/定额工，括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。

该工程完工后报验及检测费由甲方负责，若检测不合格，需要二次检测的费用由乙方负责。

第六条 工程款支付

合同签订后甲方应付给乙方总款的10%作为启动资金，电线、电缆到达现场付总工程款的30%，开关灯具到达现场付总工程款的20%，配电箱到达现场付总工程款的10%，安装完成付总工程款的20%，工程验收合格后付总工程款的7%，余3%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。

第七条 设计变更

因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。

第八条 双方职责

甲方职责

(1)按时提供施工工作面给乙方使用。

(2)负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。

(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位，用水、用电。

(4)按施工安全规范的规定，采取应有的施工安全措施，确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失，均由乙方自行承担。

(5)工程竣工未交付甲方之前，甲方应协助乙方负责已完工程的保护，保护期间如有人为故意损坏，应由损坏方予以修复或返工。

(6)乙方必须服从甲方指定人员管理，按照甲方管理制度施工。

(7)负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤害费用，一万元以下(含一万元)，乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的70%费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。

第九条 安全施工

施工期间，乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、《_安装条列》和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规，并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方必须做好施工质量、安全管理;指定安全、防火负责人，物件堆放整齐。

乙方必须进行安全文明施工。

乙方应遵守建设工程安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施、消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

第十条 关于工期延误

以下原因造成工期延误，经过甲方现场工程师确认，工期相应顺延;

(1)甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件;

(2)甲方未按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行。

(3)甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;

(4)设计变更和工程量增加;

(5)不可抗力：是指战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等;

(6)合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他情况。

合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失。

第十一条 合同争议解决方式

本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由双方协调解决;协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十二条 合同生效与终止

第十三条 合同份数

本合同自双方法人代表或其他委托代理人签字加盖公章后生效。

本工程按照甲乙双方约定，甲方按照合同约定，支付完最后一笔尾款，此合同自动终止。

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

农业用电安装施工合同范本 篇四

甲方：__________________

乙方：__________________

甲方委托乙方进行__________________工程。为明确和维护甲、乙双方责权利，依据__________________及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：

一、工程名称：__________________.

二、工程地点：__________________.

三、承包方式：__________________.

四、工程造价：__________________.

五、工程内容和范围：高压线路架设；变压器安装；配电间高低压配电盘及计量安装。拆除原已安装变压器及高压电杆；延伸高压线路的电线电杆架及安装；配电间拆除及搬迁安装。

六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。

七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。

八、工程款项支付：工程完工交付甲方乙方正常使用后，由甲方一次性付清工程款。

九、甲方责任：甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。按约定时间支付工程款，否则视为违约。如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。

十、乙方责任：负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。保证工程进度确保按期按质完工，通电正常使用。

十一、安全施工：乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。

十二、解决合同纠纷方式：在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。

十三、本合同正本______份，副本______份。具有同等效力，甲乙双方各执正本______份，副本______份。其它未尽事宜，由双方另行商定补充。

甲方（盖章）：__________________

乙方（盖章）：__________________

______年______月______日

农业用电安装施工合同范本 篇五

甲方：建设单位 (以下简称甲方)

乙方：施工单位： (以下简称乙方)

根据《_合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

第一条 工程项目

1.工程名称：

2.工程内容：

a.钢屋架制作安装，彩钢压型板安装、屋顶两侧有组织排水、沟槽及￠100PVC雨落管安装，跨度24m，长度，柱距为，檐口高度7m，不含门窗、基础。彩板封面——单面，维护墙。

b.墙面、屋面剪刀叉、柱间的支撑，细杆、墙面加固。

c.材料的规格

墙面、屋顶彩板厚度∫=

房面水平支撑：114×3cm焊管

细杆：114×壁厚3cm

墙面剪刀叉：￠16的圆钢

墙面套管：￠32镀锌焊管 140×40××20

注：(所有钢制结构必须刷两遍防锈漆和一道面漆，连接焊点须正规操作)

3.工程单价及造价：单价为208元/m2(不含税)，其中包括人工、机具、 机械、材料、租赁、安全措施费、劳保等费用，具体结算按甲方现场实际收方结算。

4.工程款支付：乙方完成整个工程的50%时，甲方按工程总造价的50%给乙方支付工程款，余款(除质保金外)在10天内经甲方验收合格后，一次性付清所有余款

第二条 工程质保

该工程质保期壹年，并扣合同总价款的3%作为质保金;如无质量问题质保期满质保金一次性退还。保质期内乙方应负责维护。

第三条 施工工期及施工措施

1、合同签订后，甲方基础工程完成后及时通知乙方，乙方立即进场施工，工期为30天，除不可抗力因素(如下雨)工期可适当顺延。

2、工程质量：按甲方要求进行施工，质量要求达到合格。

第四条 甲方责任和义务

1、甲方派

2、甲方及时协调在施工中出现的各种疑难问题。

3、甲方给乙方提供住宿、用电、用水及施工场地。

第五条 乙方责任和义务

农业用电安装施工合同范本 篇六

甲方：(发包方)

乙方：(承包方)

本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条 工程概况

1、 工程名称：明光镇镇政府架空线路入地工程。

2、工程施工地点：腾冲县明光镇镇政府院内 。

3、工期：____年3月10日至____年3月31日

4、本项工程由乙方包工、包料。合计费用柒万肆仟捌百元人民币。(￥ )

5、为确保工程顺利按质按量、按时竣工，甲方应尽量为工程施工提供便利条件。

第二条 材料供应的约定

乙方提供的材料

1、乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

2、乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

第三条 关于工程质量及验收的约定

1、由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。

2、工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。

3、乙方对工程保修期为一年。(人为或不可抗拒原因损坏除外)。

第四条 有关安全生产和防火等的现场管理约定

1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3、工程竣工

未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

4、保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。

6、乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。

7、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。

8、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格原价赔偿。

第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定

1、 工程款付款方式：工程验收合格后全额支付。

2、 乙方承包内容：

①院内低压电缆沟及预埋弱电通道开挖(按施工图纸开挖)。

②低压电缆布设及弱电管道预埋。

③浇筑低压配电箱座2个，弱电手控井4个。

④低压配电箱安装。

⑤低压电缆连接。

⑥电缆沟回填，创面恢复。

3、工程结算方式：

按全包费用元结算，乙方提供含税统一发票。

第六条 违约责任

1、甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付工程总价 的违约金。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付工程总价 的违约金。

3、 由于甲方原因导致工程逾期竣工，乙方不承担违约责任，甲方应负担50%的误工费用。

第七条 纠纷处理方式

因工程质量双方发生争议时，双方友好协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向当地人民法院提起诉讼。

第八条 合同的变更和解除

1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 10 %支付违约金，并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

第九条 其它约定

1、因材料供应不及时、气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方200元/次的劳务费。

3、本工程保修期为一年，保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后尽快到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

4、超出本合同外工程双方另行商议。

第十条 附则

1、本合同经甲、乙双方签字后生效。

2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

3、合同中未尽事宜双方协商解决。

甲方签字：

乙方签字：

_______年_______月________日

_______年_______月________日