建设工程施工协议书

建设工程施工协议书

　　在生活中，协议书与我们的生活息息相关，签订协议书是提高经济效益的手段。我敢肯定，大部分人都对拟定协议书很是头疼的，以下是小编为大家整理的建设工程施工协议书，欢迎阅读与收藏。

建设工程施工协议书1

　　发包人（以下简称甲方）：

　　统一社会信用代码：

　　通讯地址：

　　承包人（以下简称乙方）：

　　统一社会信用代码：

　　通讯地址：

　　甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律、法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，结合本工程施工具体情况，经甲乙双方充分协商，就__________工程施工事宜达成如下协议，以资共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_________________________________________

　　2、工程地点：_________________________________________

　　3、工程内容：_________________________________________

　　4、工程范围：_________________________________________

　　5、工程期限：_________________________________________

　　开工日期：_______年_____月____日，竣工日期：______年_____月___日，总共_______天。

　　6、承包方式：

　　二、工程结算和支付

　　1、结算工程量的核实确认，按图纸设计量并能同业主结算的工程量为依据，临时工程以方案量并参照测量收方量为结算的依据。

　　2、乙方应在每月__________日前按甲方规定的报表上报，甲方向业主办理完毕工程结算手续后__________日内向乙方办理工程价款结算。

　　3、本合同外因设计变更或业主（或监理）原因而对新增项目的工程量与新增单价（或费用）在业主未批复之前暂不进行对乙方的计量和结算，最终的计量和结算以业主（或监理）的正式批复为准。

　　4、设计修改的新增项目如本合同内有相应单价的执行此单价结算，无相应单价的双方在施工前协商签订补充单价。

　　5、甲方按业主所结工程款（货币）的同等比例并扣除下述费用后向乙方进行支付。

　　6、工程结算支付采用银行转账方式，乙方必须提供正规的发票。

　　7、当工程结算达本合同工程价款总额的90%（含已扣质保金）时，甲方暂停付款，待工程完工验收合格，双方办理竣工结算（扣除质保金）后在__________。天内甲方支付乙方。

　　8、本合同工程质保金的支付：在甲方主合同全部履行完毕：验收鉴定、移交签证起至质量保证期满，经业主验收合格，业主支付给甲方工程质保金后__________天内甲方向乙方支付（但乙方所承担的施工项目如在质保期内出现质量问题的修复费用应扣除）。

　　三、工程进度

　　1、乙方应按甲方的进度计划和指示实施本合同工程，工期自甲方开工令下达之日算起。

　　2、不论何种原因造成施工进度滞后，乙方均应按甲方的指示，采取有效措施赶上进度。赶工措施应以保证工程按期完工为前提调整和修改进度计划

　　3、乙方应按照本合同协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。因乙方原因不能按本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任及相应费用。

　　4、工程暂停施工后，乙方应与甲方协商采取有效措施积极消除停工因素的影响，当工程具备复工条件时，乙方应在指定的期限内复工，若乙方无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误责任由乙方承担。

　　5、由于自然条件影响或业主原因导致的工程停工、工期拖延等造成的经济损失及潜在风险甲乙双方各自承担自己的部分，乙方无权就此向甲方索赔。

　　6、工程实施期间不可避免的会出现窝工、停工现象，除甲方调剂工作面以外所发生的窝工与停工的费用一律不予补偿。

　　四、工程质量标准及验收

　　1、乙方必须按照国家有关施工验收规范、设计图纸及有关设计通知、主合同中的质量要求及甲方质量体系要求控制质量，接受甲方、监理、业主对质量监视、检查、控制。

　　2、乙方应配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检控制度，配合甲方三检人员做好各工序的质量检查及验收工作。

　　3、乙方应对其所承担工程项目的施工质量负全责，如发生质量事故，应在__________小时内报告甲方，对施工质量缺陷负责返工并承担相关费用;对不合格产品，甲方有权要求乙方予以返工并承担由此造成的经济损失和工期延误;不符合质量要求的工程项目，甲方不予计量与结算。

　　4、乙方应严格按甲方的施工过程质量验收程序要求进行全过程的质量检查、验收。产品经监理、甲方验收合格后可转入下道工序。

　　5、隐蔽工程和工程的隐蔽部位须经甲方及监理检查、验收签字后乙方才能进行覆盖，进入下一道工序。

　　6、乙方所承担的本合同工程项目完工后______天内，乙方应按照监理、业主及甲方的要求，向甲方提交合格的竣工资料一式__________份，并配合甲方进行验收工作，不提交竣工资料不予竣工决算。

　　7、分包工程竣工验收未能通过且属于乙方原因的，乙方负责修复相应缺陷并承担由此发生的费用和相应的质量责任。

　　8、本合同工程缺陷责任期为__________年，缺陷责任期内的缺陷修复由乙方负责，并承担相关费用；若乙方未能及时修复责任期内的缺陷，甲方可另行安排其他施工单位修复，所发生的费用按实际发生由乙方承担，可在乙方的工程尾款及有关被扣留的费用中直接支付，同时乙方被扣留的质保金不予退还。

　　五、施工安全

　　1、乙方在施工过程中必须确保施工安全，对项目范围内的施工安全负全责；发生安全事故（包括险情安全事故）应立即报告甲方。

　　2、因乙方责任发生安全事故，所造成的一切损失由乙方自行承担，如果还给甲方或第三方造成了经济损失，由乙方负责赔偿，且被扣留的安全保证金不予退还。

　　3、甲方统一监管本工程的文明施工，负责管理和协调全工地的治安保卫、环境和职业健康安全等有关文明施工事项，乙方应积极做好本合同施工范围内的文明、环保工作。

　　4、乙方在其施工场地内发现文物，应采取保护措施，并按主合同约定的时间和程序报告甲方，由于乙方的疏忽或过错造成的后果由乙方自行承担相应的经济和法律责任。

　　六、施工材料、设备

　　1、乙方应按合同要求组织施工设备，按实际需要向甲方提供入场施工设备清单（含入场时间），并按甲方现场总体要求进行停放管理，不得随意进出指定区域和乱停乱放。

　　2、乙方入场施工设备必须是最大限度地满足施工需要，完好率不低于90%，若甲方一旦发现乙方使用的施工设备因完好率低下或数量不足等原因影响工程进度、质量时，有权要求乙方增加或更换施工设备，乙方应予以及时增加或更换，由此增加的费用和工期延误责任均由乙方承担。

　　3、乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场，否则按违约处理。

　　4、乙方施工设备的安全责任由乙方负责，对安全风险较高的设备由甲方强制乙方购买相应保险。

　　七、履约保证金

　　在本合同签订前乙方应向甲方交纳__________万元履约保证金，本合同约定的乙方的全部义务履约完成后无息退还剩余款项。

　　八、双方职责

　　1、甲方职责

　　（1）甲方应负责做好本合同工程的现场施工协调和组织策划及工程竣工验收。

　　（2）甲方负责及时向乙方提供施工图纸套和转发设计、监理文件和施工指示，并对施工进行技术指导（含技术交底）。

　　（3）甲方按主合同的总体进度计划及监理批复的施工进度，负责审核并批准乙方的施工方案、施工计划、施工资源配置方案等。

　　（4）甲方负责对乙方施工进度、安全、质量等全过程进行监督（但不能免除乙方责任），若工程进度出现滞后、工程质量出现严重问题、施工安全出现严重隐患时，甲方有权责令乙方停工整改，若在规定整改期限内仍达不到甲方要求时，甲方有权调整乙方工程项目范围或解除本合同，其间发生的相关费用、损失由乙方承担。

　　（5）甲方督促乙方购买高危作业人员的人身伤害险、全员工伤险、特殊设备财产险和必要的第三者责任险。

　　2、乙方职责

　　（1）乙方应服从甲方、监理的统一指挥和调度，按照本合同约定对进度、质量、安全等负责。

　　（2）乙方不得转让本合同工程项目或进行本合同工程项目再分包（包括事实上的分包）、转包，否则，甲方既视为乙方违约，并有权解除本合同，由此而造成的一切损失由乙方承担，且乙方不得提出任何异议与索赔。

　　（3）乙方合同工程完工后应及时对施工现场进行清理，做到工完场清，并不得损坏现场构筑物及其他设施，如发生损坏，应负责修复或赔偿。

　　（4）乙方应加强对本单位职工的思想教育，规范其行为，做到遵纪守法，在工地不得发生违法违纪事件，做好环境保护工作，遵守环境保护的法律、法规，生产中的废水、废气、废油、烟尘等排放及生活垃圾应按有关规定处理。

　　（5）乙方应负责已完合同工程移交前的维护。

　　九、违约责任

　　1、若乙方将本合同项目另行转包或再分包，甲方有权直接解除本合同。由此导致的所有损失由乙方承担。

　　2、若乙方原因未达到本合同控制性工期要求，每拖延一天，按__________元/天计取违约金。

　　3、若乙方原因造成主合同规定的其他违约事项（签订分包合同应明确具体的责任），则由乙方承担违约责任，并赔偿甲方信誉损失，按乙方分包合同工程价款__________％计取违约金，并赔偿相关损失。

　　4、本合同未规定的违约责任，按甲方与业主签订的主合同违约责任规定处理。

　　5、乙方应及时发放民工工资，由于拖欠民工工资造成不良影响，按违约处理。

　　十、争议解决

　　甲乙双方再执行本合同过程中若发生意见分歧，双方应通过友好协商解决，协商不成的，双方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　十一、其他

　　1、本合同未尽事宜，双方共同协商解决。

　　2、本合同经双方法定代表人（或代理人）签字并加盖单位公章后生效，工程完工，工程价款结清后自然失效。

　　3、本合同一式__________份，双方各执__________份，具有同等效力。

　　（以下无正文）

　　甲方（盖章）：

　　签约日期：________年___月___日

　　乙方（盖章）：

　　签约日期：________年___月___日

建设工程施工协议书2

　　发包单位（简称甲方）：

　　承包单位（简称乙方）：

　　根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，本着“安全第一、预防为主”的原则，经甲乙双方等协商，达成一致意见，自愿签订本合同，并共同遵守本合同的各项规定。

　　一、 甲方的责任、权利和义务

　　1、甲方有权对乙方的安全生产资质（安全生产许可证）、健康安全环境业绩、设备设施安全状况、人员上岗资格等进行审查。

　　2、甲方应提供本单位管理制度及有关规定，有权对乙方施工作业过程的安全环保情况进行监督检查，有权责成乙方对发现的问题和隐患进行整改。乙方未按要求进行整改，甲方有权责令停工直至终止合同。

　　3、甲方有义务和责任监督约束本单位职工在进入乙方施工现场时，严格遵守有关安全环保规章制度，履行各自的安全环保责任。

　　二、 乙方的责任、权利和义务

　　1、乙方应严格遵守《安全生产法》及××公司的相关制度、法律、法规和行业标准的规定。

　　2、乙方应依据《安全生产法》及相关法律、法规和行业标准，建立健全以安全生产责任制为核心的各项规章制度、操作规程和技术标准，并在施工作业过程中贯彻落实。

　　3、乙方必须持有政府部门核发的有效安全生产许可证。

　　4、乙方应为承包工程项目的施工作业配置符合安全环保要求的设备设施，保证合格的安全环保生产条件。

　　5、乙方应配置符合安全环保要求的人员进行施工作业，组织所有施工人员进行安全环保培训，特殊工种必须确保100％持证上岗。

　　6、乙方应按国家有关法规为参与项目施工的全体人员、设备办理保险，并为施工人员配发符合国家和行业要求的劳动防护用品。

　　7、乙方应当要求甲方人员在进入施工现场时，严格遵守双方安全环保规章制度和相关规程。

　　8、乙方有义务定期向甲方汇报安全环保情况，接受甲方的安全环保监督检查。

　　三、生产组织与协调

　　1、施工作业过程的生产组织由乙方全面负责。乙方在施工作业开始前应成立安全环保领导小组，明确项目安全环保管理人员及职责，确保安全环保责任得到有效落实。发生事故时由乙方负全部责任。

　　2、乙方在项目开工前，组织对项目施工风险进行全面识别和评估，并根据识别评估结果，制定风险削减和控制措施以及有关规程和制度，并在施工作业中落实。

　　3、乙方在开工前应组织或委托地方政府对参与项目施工的人员进行培训教育，电气焊工、电工、起重工等特殊工种必须持有效合格证件上岗，施工前应组织进行健康检查，确保参与项目施工人员满足安全环保要求。

　　4、乙方应定期对施工机械设备、作业工具、劳动防护用品进行检查、维护和保养，特种设备（锅炉压力容器、起重机械等）必须经地方政府有关部门检验，取得合格证后方可投入使用。

　　5、乙方对施工过程中的危险作业必须进行严格管理，有限空间作业、高处作业、动火作业、动土作业、有毒有害作业等必须严格执行作业许可制度，工业动火等作业由乙方负责到地方政府办理审批手续。

　　7、乙方在施工作业过程中，不得违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。

　　8、乙方在施工作业过程中，必须对本单位安全环保情况进行经常性检查，及时整改事故隐患。

　　9、乙方在购置、使用、运输、贮存与施工作业有关的危险化学品、民爆物品等危险物品时，必须按规定到地方政府办理审批手续。

　　10、未经甲方允许，乙方不得擅自将工程分包给其它施工单位或个人进行施工。

　　四、其它补充条款（根据实际情况补充制定）

　　1、建筑装饰工程施工合同中第8条8.2条款中增加乙方在施工期间还应严格遵守××公司的相关制度、法律法规。

　　2、建筑装饰工程施工合同中第8条8.4条款中由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失和安全事故责任。

　　3、建筑装饰工程施工合同中第8条8.3条款取消。

　　五、事故处理

　　工程项目施工过程中发生事故时，总包方应立即向本单位主管部门报告，并同时通知甲方。甲方应在规定时间内向本单位主管部门报告。

　　六、违约责任

　　1、工程未经过验收交付，甲方提前动用相关设施引发事故时，由甲方承担责任。

　　2、由于乙方原因引发事故导致甲方或第三方人员伤害、经济损失时，由乙方承担全部责任。

　　七、其它

　　1、本协议争议解决办法与承包合同争议解决办法相同。

　　2、本协议作为承包合同的组成部分，与承包合同同时生效或终止。

　　3、本协议未尽事宜或与国家、地方政府有关规定相违背的，按有关法规或规定执行。

　　4、本协议一式两份，甲乙双方各持一份。

　　发包单位（盖章）： 承包单位：（章）

　　法定代表人或 法定代表人或

　　委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：

　　签订时间： 年 月 日

建设工程施工协议书3

　　总包单位（以下简称甲方）：新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

　　劳务分包单位（以下简称乙方）：

　　工程名称：

　　为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害，依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程安全生产管理条例》、《乌鲁木齐市安全生产目标责任管理办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中生产安全。

　　一、甲方的权利、责任和义务：

　　1、严格贯彻执行国家、自治区、市、公司等有关行业部门的法律法规及条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

　　2、由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行安全培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。

　　3、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

　　4、有权对乙方作业过程中出现的安全问题进行批评、教育并督促乙方进行整改落实。

　　5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及各工种实际情况。

　　6、对乙方进行安全技术交底并进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知乙方，提出整改措施，乙方整改不力的，应当根据相关规定向甲方支付500元至5000元的.违约金。乙方不执行甲方各项规章制度，经甲方警告无效的，甲方有权解除劳务分包合同，乙方应无条件退出现场，并自行承担所有损失。。

　　7、乙方自备使用的各类机械、设备、机具等要由甲方验收合格后方可使用。

　　8、甲方应对施工现场的重点部位及危险部位进行有效的处理及防护，为乙方提供安全的施工环境。

　　9、乙方针对危险部位及安全隐患提出的合理建议，甲方应采纳并进行处理。

　　二、乙方的权利、责任和义务：

　　1、应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有人员，做好安全教育。

　　2、乙方应根据甲方制定的安全施工方案及安全技术交底进行施工。

　　3、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准自觉消除一般事故隐患，对施工现场存在的重大安全隐患向甲方提出相应处理建议，防止伤亡及其他事故的发生。

　　4、乙方必须设专、兼职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方的安全管理工作。

　　5、乙方负责人决不能纵容、包庇施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当劳务队（班组）的保护伞.

　　6、乙方在工人入场一周内应向甲方提供进场人员，不得缺人、漏人。

　　7、如果乙方职工发生因工伤亡事故，乙方应直接负责伤亡者家属的接待善后工作，因此发生的费用由乙方先行支付，待事故调查清楚后由责任方支付。乙方应当为职工缴纳工伤保险，如乙方未依法为职工办理工伤保险，则应对工伤亡事故承担全部责任。

　　8、遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章作业，乙方负责人及班组长不得违章指挥作业。

　　9、爱护、保护各种施工现场安全防护设施、设备、警示标志及器具，并做到使用的劳动保护用品符合规定的要求。

　　10、服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

　　11、乙方自备使用的施工机械、设备必须要有设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修记录。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

　　12、针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员对工人进行有针对性的安全讲话。

　　13、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标规定积极配合甲方工作。凡属乙方出现三违和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，公司将严肃处理。

　　14、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项手续，严禁出现未经教育人员上岗。

　　15、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

　　16、乙方任何人员进入工地现场必须戴好安全帽并系好安全帽下颌带，不准光脚、穿拖鞋及高根鞋，高空作业人员不得向下抛洒任何物体。

　　17、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证，并要保持食堂及周边环境清洁卫生，严禁食物中毒。

　　18、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

　　19、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区从事违法犯罪行为，不得破环公共设施及工地设备材料，不得偷盗、转卖工地及他人材料物品，不得打架斗殴、酗酒、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

　　20、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。

　　三、其它

　　1、本协议如有其他未尽事宜，双方协商解决，并以书面协议补充约定。

　　2、乙方应当按照甲方要求的日期交齐相关手续和证件，否则除承担由此产生的责任外，还要承担上级部门或公司对甲方的处罚。

　　四、开工日期： 年 月 日

　　竣工日期： 年 月 日

　　本协议双方签字、盖章后生效，不得擅自更改；

　　工程完工后本协议自行终止，本协议一式叁份，甲方壹份，乙方壹份，安全管理部备案壹份。

　　签章：（加盖总公司印章） 签章：（加盖劳务公司印章）

　　甲方委托授权人： 乙方法定代表人：

　　日 期： 日 期：

建设工程施工协议书4

　　建设方：

　　总包方：

　　分包方：

　　为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任， 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。

　　一、总包服务费：本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。

　　二、承包范围：无锡交通世茂项目 B 地块一期桩基础工程。

　　三、工程造价及工程款支付：人民币_____元整，由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的 5%，待保修期满后 14 个日历天内支付。

　　四、建设方责任

　　1. 负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。

　　2. 负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。

　　五、总包方的工作

　　1. 负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。

　　2. 负责现场临时水电的统一管理。

　　3. 在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。

　　4. 总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。

　　六、分包方的工作

　　1. 负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。

　　2. 对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。

　　3. 遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。

　　4. 及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。

　　5. 自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。

　　6. 严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。

　　7. 负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。

　　8. 负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。

　　9. 按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。

　　七、工程质量

　　1. 分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。

　　2. 任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。

　　八、违约责任

　　1. 分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。

　　2. 造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。

　　3. 提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。

　　九、其他

　　本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。

　　兹证明双方签订如下：

　　建设方(签章) ： 法人代表(或授权委托人)：

　　总包方(签章) ： 法人代表(或授权委托人)：

　　分包方(签章) ： 法人代表(或授权委托人)：

　　签署时间： 年 月 日

建设工程施工协议书5

　　合同号：__________

　　甲方：__________

　　详细地址：______

　　邮政编码：______

　　联系人：________

　　联系电话：______

　　住所：__________

　　乙方 ：_________

　　详细地址：______

　　邮政编码：______

　　法定代表人：____

　　联系电话：______

　　住所：__________

　　甲方经过招选，选定乙方作为移动电视基站机房建设工程施工单位，并委托乙方负责移动电视基站建设所涉及的相关事宜。为明确甲乙双方的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着互惠互利的原则，双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守：

　　第一条工程项目概况

　　（一）项目名称：机房建设合同

　　（二）施工地址：____________________

　　（三）双方委派的工程代表：

　　甲方代表：__________联系电话：__________

　　乙方代表：__________联系电话：__________

　　第二条工程项目的运作方式

　　（一）甲乙双方协商确定，由甲方将机房建设工程发包给乙方，包括机房设计、施工与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责；

　　（二）甲方制订机房材料和机房建设设计要求，乙方根据甲方制订的要求和细则进行材料采购、工程施工，其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决，涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。

　　第三条工程项目的具体内容

　　（一）按照甲方对机房基础和墙面板材的材料参数要求进行设计施工（要达到甲方要求及安全技术指标，见附件一）。

　　（二）机房的设计、选材、材料采购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬运等。

　　（三）机房室内设备、空调、照明等电源布线（包括材料采购）。（见附件一）

　　（四）配合甲方进行设备的调试、调测。

　　（五）机房的接地及防雷处理（按国家标准，见附件一）。

　　（六）其它与基站机房建设有关的事宜。

　　第四条工程价款与费用结算

　　（一）工程施工总价款人民币（小写）：__________（人民币大写：__________）；其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。

　　（二）付款方式：

　　1．乙方办理完毕所有站点的手续并经甲方认可后，甲方付给乙方总合同金额的30%作为工程启动资金。

　　2．机房建设完毕（包括机房建设装饰、电源引入、室内布线、设备接地线、避雷等）经甲方验收合格再付总合同金额的_______%。

　　3．剩余__________%工程合同款于工程全部完工__________个月后经甲方终验合格后全部支付完毕；

　　4、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户：

　　收款人：_________________________________________________________

　　开户行：_________________________________________________________

　　帐户：___________________________________________________________

　　5．乙方在甲方支付合同款项时，应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。不开具或者开具不合格的发票，甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

　　第五条工程期限

　　（一）工程开工日期为：__________；

　　（二）施工最后期限：____________；

　　（三）完工时间预计：______________

　　第六条双方的权利和义务

　　（一）甲方的权利与义务

　　1．甲方应及时向乙方提供必要的工程施工图纸和工程施工技术要求，明确乙方的具体工作内容；

　　2．甲方负责提供应由甲方提供的安装设备及附随设备的安装件，确保不影响施工进度；

　　3．施工过程中，甲方有权根据需要对工程和施工进行相应的调整和修改，具体程序及细节由甲乙双方协商；

　　（二）乙方的权利与义务

　　1．乙方应在规定的时间内提交'施工组织设计方案'和'施工综合进度计划'，甲方对于乙方提交的'施工组织设计方案'和'施工综合进度计划'同意与否，应在________日内予以答复，逾期未复，可视为已经同意。经甲方同意的'施工组织设计方案'和'施工综合进度计划'为合同附件，应共同遵循；

　　2．乙方应保证具备以下施工资质与条件，签约时应向甲方出具相关的证明材料：

　　（

　　1）施工单位的营业执照及法人证明书；

　　（2）施工主管部门规定的其他应具备的条件。

　　3．乙方负责应由甲方提供的设备由甲方存放处运抵施工现场，或甲方指定的场所；

　　4．乙方按甲方要求负责基站机房材料采购、与业主协调、机房基础设计、整体施工等工作；

　　5．合同签订时乙方应向甲方交纳每基站站点人民币 万元施工保证金，用于施工质量和完工时间的保证；

　　6．乙方在组织施工时应切实注意安全，凡施工人员在施工期间所发生的一切意外事故及人身伤害事故，由乙方自行负责；

　　7．乙方在施工过程中造成侵害第三人人身或财产损害的责任由乙方负责。

　　8．每一站点施工过程中产生的垃圾废物由乙方负责及时处理。

　　第七条未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务转让给任何第三人，不得将工程项目进行分包和转包；

　　第八条乙方施工人员在工程施工期间，应服从遵守甲方有关制度，维护甲方的企业形象，不得借甲方的名义在施工期间从事各种违法违纪活动，由此产生的一切后果由乙方负责。

　　第九条保密条款：甲乙双方应恪守因签署或履行本合同而获知的对方商业信息及其它商业秘密。任何一方如将获知的对方商业秘密泄露给第三方，应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任。

　　第十条工程质量与验收

　　（一）甲方按移动电视发射基站的施工及验收标准对乙方所完成的工程进行验收，乙方每施工完一个基站即通知甲方进行验收。

　　（二）乙方按甲方建设施工及验收技术规范、采用的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。

　　（三）以上检查合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任。

　　（四）以上检查检验应执行电信建设工程施工质量检验及评定标准等规定，在不影响正常施工的前提下进行，如影响正常施工，除非经检查检验为质量不合格，因此发生的费用则由甲方承担，相应顺延工期。

　　（五）工程达不到约定质量条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。

　　（六）由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方原因使工程未达到约定质量条件，乙方予以返工，修改的经济支出由甲方承担，工期相应顺延。

　　（七）需要进行中间验收的工程或部位，在合同中约定其名称、验收时间、要求及甲方应提供的便利条件。

　　（八）工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽或中间验收48小时前通知甲方代表验收，并准备验收记录。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后再由甲方重新组织验收。

　　第十一条违约责任

　　（一）合同签订后若因乙方原因造成工程逾期交付或因施工质量不合格给甲方造成损失，甲方有权视情况予以扣留部分或全部保证金，不足以弥补因乙方过失给甲方造成的全部损失的部分从工程合同款中扣除（原则上施工期限每逾期一天扣罚保证金_______%），不可抗力因素除外，因甲方原因造成的乙方工程延期或者给乙方造成的损失由双方协商解决。

　　（二）乙方应严格按照甲方的要求进行施工，不能自作主张，否则造成的一切损失均由乙方自行负责。

　　（三）本合同生效后，除甲乙双方一致同意或不可抗力外，双方应认真履行。任何一方单方中止合同，应承担违约责任，违约金为本合同工程施工费用总金额的_______%。

　　（四）乙方施工质量和要求达不到甲方预先要求，甲方有权要求乙方予以完善和改进，由此产生的一切费用由乙方负责，并不因此而增加施工工期，给甲方带来损失的，甲方有权向乙方索赔直至扣除乙方的施工费用；

　　（五）在系统运行中若因乙方施工质量造成的运行故障，乙应承担由此造成的一切损失。

　　（六）由于乙方施工质量问题或乙方在施工过程中没有全力配合甲方工作而给甲方造成经济损失的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担由此造成的损失。

　　（七）因甲方原因给乙方造成的经济损失由甲方负责。

　　第十二条争议解决方式

　　甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决，协商不成的，双方一致同意向深圳仲裁委员会申请仲裁。

　　第十三条本合同未尽事宜，双方协商解决。经双方协商一致，合同条款可以予以变更或终止。

　　第十四条本合同签署之日起日内，乙方应向甲方一次性交纳施工保证金壹万元人民币，方可正式施工。本合同自交纳保证金之日起生效。

　　第十五条本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

　　甲方：（章）_________ 乙方（章）___________

　　代表人：（签字）_____ 代表人：（签字）_____

　　委托代理人：_________ 委托代理人：_________

　　联系电话：___________ 联系电话：___________

　　_____年_____月_____日 _____年_____月_____日

建设工程施工协议书6

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方： （以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程项目：总建筑面积约 平方米（ 栋楼）。

　　四、进场时间： 定于年 月底前（以进场通知书为准）。

　　五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分包、转包。

　　六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。

　　七、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为天。

　　八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。

　　九、工程造价：本工程投资额约 亿元人民币。

　　十、结算方式和计价标准：

　　1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》和《20xx建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。

　　2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。

　　3、工人工资单价：执行35元/工日。

　　4、施工措施费按取费标准的60%计算；

　　5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。

　　6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙

　　方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。

　　7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。 十一、付款办式：

　　1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。

　　2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。

　　十二、协议履约金的支付与返还

　　1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金 万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。

　　2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。

　　3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。

　　4、具体事宜以正式施工合同为准。

　　十三、甲方责任及义务

　　1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。

　　2、负责三通一平，提供材料堆放场地。

　　3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。

　　4、负责协调施工期间的各种外界干扰。

　　5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。

　　6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。

　　十四、乙方责任及义务

　　1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。

　　2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。

　　3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。

　　4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。

　　5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。

　　6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。

　　7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。

　　8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。

　　十五、违约责任

　　（1）、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。

　　（2）乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。

　　（3）本协议与正签合同具有同等法律效力。

　　十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：地址： 地址：

　　年 月 日

建设工程施工协议书7

　　具保证人：

　　根据xx工程《建设工程施工同》41条规定，保证人自愿并慎重签署本协议书。

　　第一条、保证事由

　　由保证人xx对xx工程施工合同、变更文件和补充协议自愿向遵义城建建筑工程有限责任公司提供以下担保保证。

　　第二条、保证内容

　　1、税、费：

　　a、建筑经营税，城市建设维护税，教育附加费，所得税，印花税等;

　　b、按国家规定施工企业应缴纳的规费;

　　c、按<<项目施工管理目标责任书>>规定向分公司上缴的管理费;

　　d、民工工资支付、材料费支付;

　　e、债务偿还。

　　2、 质量、安全、文明施工、工期、违约：

　　a、因发生安全责任事故所产生的所有费用，包括有关部门对事故的罚款处理和违规处罚全部费用等;

　　b、因出现质量事故而发生的返工整改费用;因工期延误发生的违约损失;因文明施工达不到要求被处罚造成的损失和费用。

　　3、债务：

　　拖欠的工人工资,拖欠的建材款项以及赊购的材料物资。以项目部工程(项目专用章、项目工程技术专用章)或工程名义借款、贷款、欠款、利息、违约金等所产生的一切经济责任和民事责任。

　　第三条、保证责任

　　1、对第二条所例条款内容，由保证人承担民事责任和经济偿付;

　　2、保证人首先应自行对经济和民事责任造成的损失进行清偿或赔偿;

　　3、如果保证人自行清偿或赔偿后的不足部分，用担保人财物和资产清偿或拆抵赔偿;

　　4、如果保证人不积极主动履行清赔偿责任，由分公司为保证人的委托代理人直接用保证人的财产(担保)物对债权人进行清偿。

　　第四条、保证方式(可选一种或二种)

　　1、保证人一次向分公司缴纳保证金xx元;工程总价的xx%。

　　2、保证人自愿提供以下资产担保物，抵押担保物列后：

　　第五条、抵押担保保证权的实现

　　凡是因本保证书第二条所产生的清偿和赔偿，保证人赔偿后的不足部分，分公司以保证人的委托人以押物折价或拍卖，变卖该抵押物的价款清偿;

　　2、抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债务数额的部分归还保证人所有，不足部分，由保证人继续清偿;

　　第六条、抵押物返还

　　1、如果保证人保质量，保工期，保安全，按约定完成施工任务;且没有留下债务，保证人提供的抵押物如数归还给保证人，担保责任消失。

　　2、抵押物返还的程序是：

　　(1)工程保修期到期，经建设单位和相关部门办清手续.

　　(2)保证人工程所在地公开公告或登报公告，90天后，如果未发生债务纠纷或索赔，抵押物归还给保证人，用法人资产担保保证的解除担保合同。

　　(3)保证人接收所返还的抵押物时，必须如数归还原始收据。

　　第七条、保证人声明：以上保证条款和内容，纯属本人自愿，完全履行此协议书条款。

　　第八条、本合同同时为xx工程合同第43.3-2款的担保合同，为工程合同的组成部分。

　　保证人(单位)：

　　代 表：

　　代表人身份证号码：

　　年 月 日

建设工程施工协

议书8

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方： （以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》

　　等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，

　　经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：

　　一、工程名称：东方鼎臣广场

　　二、工程地点：上分线以东、发展大道以北

　　三、工程结构：框剪结构

　　总建筑面积约约6万平方米。

　　四、进场时间：

　　定于

　　五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部

　　内容）本工程不得分包、转包。

　　六、承包内容：

　　工程。

　　七、施工工期：

　　自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为 天。

　　八、工程质量：

　　执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。

　　九、工程造价：本工程投资额约贰 亿元人民币。

　　十、结算方式和计价标准：

　　1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》，取费类别按工程类别。

　　2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据

　　实结算。

　　3、工人工资单价：执行 元/工日。

　　4、施工措施费按取费标准的 %计算；

　　5、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。

　　6、乙方材料使用经甲方认可质量的前提下，优先考虑使用。 十一、付款办式：

　　1、本工程先由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，完成每个月工程量的总价支付其 %。 拿到竣工验收报告30天后由甲方无息一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。

　　2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满 18个 月后结清。 十二、协议履约金的支付与返还

　　1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证

　　金 万元，待正式施工合同签订后转为工程保证金。

　　2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。

　　3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在30日内返还给乙方剩余部分保证金。

　　4、具体事宜以正式施工合同为准。

　　十三、甲方责任及义务

　　1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。

　　2、负责三通一平，提供材料堆放场地。

　　3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。

　　4、负责协调施工期间的各种外界干扰。

　　5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。

　　6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。

　　十四、乙方责任及义务

　　1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。

　　2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。

　　3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。

　　4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。

　　5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。

　　6、对于见证取样的材料，在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。

　　7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。

　　8、乙方应无条件服从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。

　　9、乙方应无条件服从现场有关部门和职能人员的监督管理

　　10、施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众斗殴，如在施工现场发生聚众斗殴事件，不论有无理由每次罚款二万元；严禁在工地或宿舍内赌博，发现时每次罚款贰仟元，罚

　　金在工程款中扣除。如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理，项目部不予承担任何责任。

　　11、积极配合项目部工作，做好上传下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。

　　12、乙方施工人员家属探亲，禁止上工地现场，工地不安排住宿。如遇特殊情况必须由项目部批准许可，并由本人做好家属的安全教育工作，小孩更应由家属严加看管。如发生意外概由乙方承担责任。

　　13、严禁在宿舍内用火烧饭和随意拉电线，以及烧电炉等违反安全管理行为，一经查实处没收器具并每次罚款200元。如发生意外概由乙方承担责任。

　　14、在施工中应做到精心策划、实施，乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害，均应由乙方承担全部责任。

　　15、夏天炎热，乙方如需安装空调，费用自付，用电按电表度数计算。

　　16、施工人员一律要参加人身保险，甲方承担30%，乙方承担70%。 十五、违约责任

　　（1）、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向上饶市人民法院起诉。

建设工程施工协议书9

　　发包人：都昌县源生环保科技有限公司 （以下简称甲方）

　　承包人： （以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，双方就本工程施工事项协商一致，同意订立本合同，并共同信守合同各项条款。

　　第一条 工程概况

　　（一）工程名称：都昌县生活垃圾综合处理厂项目

　　（二）工程地点：江西洪城水业都昌分公司西侧

　　（三）工程内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程

　　（四）工程价款：本工程投资额约 元人民币。

　　（五）承办方式：乙方对工程实行总承包，即包人工、包材料、包机械、包工期（图纸以内的全部内容）、包质量、包安全、包文明施工。本工程不得分包、转包。

　　第二条 合同工程

　　（一）开工日期：20xx 年5 月 26日

　　（二）竣工日期：20xx年 11 月26日

　　（三）合同工程总日历天数180天。

　　第三条 合同价款

　　（一）合同价款依据

　　1. 土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》和《20xx建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。

　　（二）工程结算

　　1.工程竣工，并符合下列全部条件，甲方予以决算：

　　A．工程通过城建质监部门竣工验收，全部达到工程设计要求和国家验收标准，无任何质量问题。

　　B．工程在施工过程中，乙方严把材料质量关，所有材料均为国家合格产品，无任何假冒伪劣产品用于本工程，无偷工减料行为。能严把施工质量关，所有施工的过程符合图纸设计要求和国家施工验收规范要求。

　　C．乙方交纳清了所有应该由乙方交纳的费用（建设税金、城建部门管理费及其他费用等等）。

　　2.乙方根据实际工程量，按照工程包干价格、变更签证价格编制好工程决算书，送交甲方审核。

　　第四条 质量标准

　　工程质量标准为：

　　（一）乙方必须按国家相关规范和质量施工技术标准要求，根据甲方提供的施工图、设计变更及技术交底，精心组织施工，加强质量控制，确保工程质量，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。

　　在施工中根据有关质量标准组织验收，如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担，工程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责赔偿全部经济损失，且工期不予顺延。

　　（二）隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐蔽，乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查和测量，合格后才能隐蔽。否则，返工费用由乙方自负。甲方质检人员及监理接到乙方隐蔽工程检验通知后在48小时内不履行检查，乙方视为甲方同意隐蔽，否则，返工费用由甲方承担。

　　（三）具体质量要求如下：本工程质量标准要求全部达到合格工程，争创优质。

　　第五条 材料供应及机械租赁

　　（一）乙方采购材料及要求

　　1.应事先通知甲方，请甲方看样，留滞样品，并经甲方书面同意后，方可采购。

　　2.乙方采购的所有材料必须有出厂合格证及检验报告单，并经甲方或监理工程师现场验收合格后方可运至工地使用。严禁将不合格材料运至工地或用于本工程。

　　（二）周转材料及机械租赁：

　　乙方应根据具体情况，配备满足本工程需要的机械设备和周转材料。

　　第六条 安全文明施工

　　（一）乙方必须遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关部门施工安全、劳动保护、卫生管理等法规制度和甲方编制的本工程安全施工组织要求，严格按照安全标准施工，做好本工程的安全管理工作。

　　（二）乙方在施工现场要配置必要的安全、文明施工设施和保护器材，设立安全警告标示牌，并设专职的安全员，保障施工现场的安全。特殊工种要经过专业培训，持有效证件上岗。施工作业人员未经安全生产教育培训，不得上岗作业。

　　（三）乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品，并进行人身保险，保险费用乙方承担。在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产的损失等不承担任何责任，乙方应对以上事件负责，费用自理。

　　（四）乙方在进行爆破作业时，应严格遵守经甲方和监理批准的爆破作业方案和操作规程。对所有的人身、工程本体和甲方财产采取保护措施，并对由于爆破造成的任何人身伤亡（包括第三者）以及对工程本体或甲方财产的损失承担全部责任。

　　（五）乙方必须严格控制火工品，遵守有关火工品的管理制度，严禁私藏火工品，因乙方管理不善而造成的后果由乙方负法律责任并承担经济损失。

　　（六）施工现场材料应堆放整齐，机械设备安装井然有序，施工现场无淤泥、积水、生活场所干净整洁、建筑施工要求员工统一着装、挂牌上岗。

　　甲乙双方要签订《建设工程承发包安全管理协议》。

　　第七条 双方职责

　　（一）甲方职责

　　1.负责本工程的场地平整、通水电工作，保证施工期间的需要。

　　2.向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。

　　3.办理建设许可证及需甲方办理本工程相关的其它施工证件、批件。

　　4.确定水准点与座标控制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验。

　　5.组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底。

　　6.协商处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物并承担有关费用。

　　7.负责工程的施工监理，对施工安全、质量、进度等进行监督检查。

　　8.及时组织有关人员对工程基础、主体、竣工进行验收。

　　（二）乙方职责

　　1.办理施工许可证及需乙方办理本工程相关的其它施工证件、批件。

　　2.负责施工界内的用水、用电（水源、电源甲乙双方应根据具体情况明确责任）及施工便道和乙方临时设施的修建并承担费用。自行承担乙方人员的吃、住、行及施工机械设备的搬迁费用。

　　3.开工前编制施工组织设计、施工总进度计划、材料设备计划、用水、用电计划等，并报甲方审批。开工后应提供计划、进度报表的名称及完成时间：《季工程计划》、《月工程计划》在当季或当月末提供下季或下月计划《季工程进度》、《月工程进度》在下季或下月前3天内呈报至甲方。

　　4.将投入本工程的施工人员花名册及特殊工程操作证复印件报甲方备案。

　　5.尊重监理，信守合同，维护甲方的信誉。

　　6.无条件接受政府职能部门、业主及甲方和监理的技术指导、安全质量监督检查，确保安全、质量、环保达到标准。

　　7.施工期间设专人维护好甲方施工现场内的水、电管线，如有损坏或丢失，乙方负责赔偿。由于乙方的责任造成甲方现场以外的水、电管线损坏或丢失，乙方应负责赔偿。

　　8.不得将本工程或其中任何部分转包其他单位和个人。

　　9.项目承包人（或经理）、技术负责人等主要人员应保证及时到位并常驻现场对本工程的管理，离开工地3天以上必须向甲方履行请假手续。

　　10.上道工序完成后，未经甲方质检人员或监理同意，不得进入下道工序施工。违反者，损失自负。甲方质检人员及监理接到乙方检验通知后在24小时内不履行检查，乙方视为甲方同意进入下道工序施工，否则，返工费用由甲方承担。

　　11.施工现场实行标示牌管理，写明工作范围、作业内容和质量要求，认真执行三检制度（即自检、互检和工序交接检验制度）。根据工程需要，提供和维修夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。

　　12.负责合同规定的保修期内的缺陷修复，直至合格。负责竣工资料及各种质量评定表的收集、整理和汇总并向甲方提交4份完整的竣工资料和竣工验收报告。

　　13.自费做好施工中各项目、各环节及分工序的监测、量测和试验，若委托甲方完成，甲方要收取相应的费用。

　　14.搞好文明施工和标准化作业，遵守环境保护法，对已完工的各类建筑物，在交工前负责保管并清理好场地。

　　15.自行解决乙方施工中出现的外围环境干扰并承担相应费用。

　　16.遵守国家有关法律、法规和乡规民约，服从业主内部治安、物业等相关管理，因乙方责任而引起的法律诉讼、经济纠纷或公安部门的追究等，由乙方自行处理。

　　17.自行承担乙方安全部门或地方部门按规定所交纳的一切费用。

　　18.按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应自行承担投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并承担由此而发生的相关费用。

　　第八条 工程价款的支付

　　（一）本合同不支付工程预付款，乙方必须具备满足本工程的流动资金。

　　（二）付款方式 本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工起直到【都昌县生活垃圾综合处理厂建设项目】中央预算内补贴资金到位后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。

　　工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。

　　第九条 违约责任

　　（一）甲方

　　未按合同规定的条款履行的，应承担相应责任。

　　（二）乙方

　　1.未按本合同工期完成，每拖延一天扣罚3000元，限额为10万元。

　　2.不听从甲方及监理检查监督发现一次扣1000元。

　　3.进入施工场地的主要材料、机械设备未经甲方同意而擅自离场，发现一次罚款500。

　　4.若乙方在保修期内缺陷修复不及时，甲方有权指定第三方修理，费用由乙方承担，并在质保金中扣除。非乙方责任，乙方不承担费用。

　　第十条 争议的解决方式

　　合同执行过程中如果发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，由江西省九江市仲裁委员会裁决。

　　第十一条 其它

　　1.乙方不得将本工程转包，如有发现转包，甲方有权终止合同，并按合同价款10%进行处罚。

　　2.乙方不得违反国家和政府有关规定拖欠民工工资，否则，甲方在支付乙方工程款时，有权代乙方优先支付本工程违反国家和政府有关规定拖欠的民工工资。

　　3.工程竣工后，保修内容、范围、期限按签订工程质量保修书有关条款执行。乙方应在竣工验收后二十天内撤离所有在建设单位基础上的临时设施，同时在工程竣工后十天内清除工地上的建筑垃圾，如不按规定时间内完成，乙方承担每天500元违约金。

　　第十二条 附则

　　合同在执行过程中，业主、监理、甲方所编制的施工计划，对工程质量、工艺、安全、进度等方面的书面通知和文件及要求均作为该合同的组成部分，双方必须遵守。

　　第十三条

　　1.未尽事宜由双方在合同执行过程中协商，并签署补充协议书，补充协议与本合同具有同等效力。

　　2.与本工程签定的其它相关协议、合同，与本合同有冲突的均以本合同为准。

　　3.本合同书双方约定正副本份数：正本贰份，甲乙双方各执壹份，副本肆份。

　　附：1、《工程质量保修书》；

　　2、议价价格表

　　3、《工程预算书》。

　　甲方单位：乙方单位：

　　甲方代表：乙方代表：

　　签约地点：

　　签约日期： 年 月 日

　　附件1：

　　工 程 质 量 保 修 书

　　发包人（全称）：都昌县源生环保科技有限公司 （ 以下简称甲方）

　　承包方（全称）： （以下简称乙方）

　　为保证 工程在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人经协商一致签定工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　质量保修范围包括地基基础工程，主体结构工程，屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：

　　上述内容及合同范围内装修工程

　　二、质量保修期

　　质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

　　双方根据国家规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

　　1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

　　2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

　　3.电气管线、上下水管线、设备安装工程为2年；

　　4.装修工程为2年；

　　5.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为1 年。

　　三、质量保修责任

　　1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，修理费用从质量保修金扣除。

　　2.发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

　　3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

　　四、质量保修金的支付

　　本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 3 %；

　　五、质量保修金的返还

　　甲方在质量保修期满后天内，将剩余保修金返还乙方。

　　六、其他

　　双方约定的其他工程质量保修事项：

　　本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同甲乙双方共同签署。

　　甲方（公章）： 乙方（公章）：

　　法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

　　年月日年月日