施工合同范本关于(优秀6篇)

施工合同范本关于 篇一

施工合同是建筑工程中非常重要的文件，它规定了合同双方的权利和义务，保障了工程的顺利进行。在施工合同中，有一些重要条款需要特别注意。本文将重点讨论施工合同中关于支付方式和工期的条款。

首先，支付方式是施工合同中最核心的内容之一。在支付方式条款中，通常规定了工程款的支付方式和支付时间。双方可以协商一次性支付、分期支付或者按工程进度支付等方式。无论采取哪种方式，都需要明确支付时间和金额，并且明确支付条件和付款方式。另外，在支付方式条款中，还需要规定违约金的金额和支付方式，以及索赔和赔偿的方式和金额。这样可以在发生纠纷时有明确的依据，保障合同双方的权益。

其次，工期是施工合同中另一个重要的条款。工期是指完成整个工程所需的时间。在工期条款中，需要明确工期的开始日期和结束日期，并规定工期的延长和缩短的条件和方式。同时，还需要规定工期延误的违约责任和赔偿方式。在工期条款中，还可以约定工程进度款的支付时间和金额，以激励承包商按时完成工程。通过明确工期条款，可以有效地保证工程的按时进行，避免发生纠纷和损失。

综上所述，施工合同中关于支付方式和工期的条款非常重要。支付方式条款需要明确支付时间、金额、条件和方式，以及违约金和索赔赔偿的规定。工期条款需要明确工期的开始和结束日期，以及工期延长和缩短的条件和方式。通过合理规定这些条款，可以保障工程的顺利进行，避免纠纷和损失的发生。

施工合同范本关于 篇二

施工合同是建筑工程中不可或缺的文件，它规定了合同双方的权利和义务，保障了工程的顺利进行。在施工合同中，有一些其他重要条款也需要特别注意。本文将重点讨论施工合同中关于质量保证和索赔的条款。

首先，质量保证是施工合同中非常重要的内容之一。在质量保证条款中，通常规定了工程质量的要求和标准。这些要求和标准包括建筑材料的质量、施工工艺的要求、工程验收标准等。在质量保证条款中，还需要规定质量保证的期限和责任，以及质量问题的处理方式。双方可以约定保修期限和保修责任，以及解决质量问题的方式和赔偿金额。通过明确质量保证条款，可以保障工程的质量，避免发生质量问题和纠纷。

其次，索赔条款也是施工合同中需要特别关注的内容。在索赔条款中，通常规定了索赔的条件和方式。双方可以约定索赔的期限、索赔金额的计算方式等。同时，还需要规定索赔的证明和赔偿方式。在索赔条款中，还需要明确违约责任和赔偿金额的规定，以及仲裁和诉讼的方式和程序。通过明确索赔条款，可以在发生争议时有明确的依据，保障合同双方的权益。

综上所述，施工合同中关于质量保证和索赔的条款非常重要。质量保证条款需要明确工程质量的要求和责任，以及质量问题的处理方式和赔偿金额。索赔条款需要明确索赔的条件、方式和证明，以及违约责任和赔偿金额的规定。通过合理规定这些条款，可以保障工程的质量和合同双方的权益。

施工合同范本关于 篇三

委托方(甲)：云南华凌房地产开发有限公司

承包方(乙)：XX

按照《xxx合同法》、《xxx建筑法》、《建筑工程质量管理条列》，经双方协商，甲方决定将师宗百货公司改造项目的施工现场围墙砌筑工程交由乙方施工，双方协议按以下条款执行：

一、工程范围：砌筑范围、位置由甲方现场工作人员现场指定。

二、质量及砌筑形态要求采用24墙砌筑，墙高米，每6米一个承接墩，墩高米，墩顶端要求形式按后附图。

量要求：

1、围墙必须垂直、牢固，结构合理，形态美观，砌筑砂浆须饱满，严格按建筑砖砌墙的质量标准执行。

2、外墙以砂浆抹平，必须平整且砂浆厚度要达到1㎝以上。

三、计量及计价标准

1、米高24墙每米含材料费、人工费、工时费，综合单价100元/㎡。

2、增加墙墩按360mm厚，高度米计，每米综合单价440元/m;

3、墩部的不规则形态按用砖数折算为24墙(米高)的延平米计价。

四、付款方式协议签订后，甲方预付1万元施工准备费，施工完毕，经甲方验收合格并办理结算后除质保金外一次付清，质保金5000元。

五、施工工期：自甲方通知进场施工起，每100米用时不超过3天。超时每天罚款500元。

六、乙方工作人员的安全自行负责，乙方施工期间须对行人安全负责。

七、遇有人阻挠砌筑时应停止施工，不与之争执，报甲方工作人员处理。

八、未尽事宜由双方协商解决。

注：工程完工后结算时乙方需开具工程发票，甲方方可支付工程款。

甲方：云南华凌房地产开发有限公司

负责人：XX

日期：XXXX年XX月XX日

乙方：XX

负责人：XX

日期：XXXX年XX月XX日

施工合同范本关于 篇四

甲方：_________

乙方：_________

甲、乙双方本着自愿、平等的原则，经协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。

一、合同期限

从_________年______月______日起至_________建筑业劳动合同约定工程完成日期_______年_____月_____日止。合同期限如需变动，需及时办理合同变更手续。

二、工作岗位

甲方安排乙方在_________班组从事_________工作。乙方应按劳动合同约定按时、按质、按量完成工作任务。

三、工作条件和劳动保护

甲方需为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境，保证乙方人身安全及人体不受危害的环境条件下从事工作。

甲方根据乙方岗位实际情况，按照劳动合同约定向乙方提供必要的劳动防护用品。

四、工作时间

甲方确因工作原因需要乙方加班的，按有关规定处理。

五、劳动报酬

乙方工资按以下第_________种方式，按工期进度结算：

(一)按时计酬，日薪_________元或月薪_________元;

(二)按建筑面积计酬，每平方米_________元;

(三)其它：_________。

若按工期进度结算工资超一个月的，在正常工作情况下，甲方须按月先支付不低于本市最低工资标准的生活费_________元，待工程实际完成结算工资时扣减。

六、社会保险

甲、乙双方按规定参加社会保险。

七、劳动纪律

乙方应遵守国家的法律、法规及施工规范、安全等各项规章制度。

乙方违反劳动纪律和有关的规章制度，甲方可给予批评、教育、处罚，直至解除劳动合同。

八、劳动合同的解除与不得解除的规定经甲、乙双方协商一致，劳动合同可以解除。

乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同：

(一)在试用期间，发现不符合录用条件的;

(二)严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的;

(三)严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的;

(四)被依法追究刑事责任或劳动教养的。

在下列情形之一的，甲方可以解除劳动合同，但是应当提前日以书面形式通知乙方本人：

(一)乙方患病或者非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由甲方另行安排适当工作的;

(二)乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的;

(三)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的;

(四)甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员的。

有下列情形之一的，乙方可以通知甲方解除劳动合同：

(一)在试用期内的;

(二)甲方以暴力或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;

(三)甲方未按照劳动合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件的;

(四)乙方因其它情况需要辞职，需在_________日前以书面形式通知甲方。

乙方有下列情形之一的，甲方不得随意解除劳动合同：

(一)因工负伤，在规定的医疗期内的;

(二)女职工在符合计划生育法律法规规定的孕期、产期、哺乳期内的;

(三)法律、法规、规章、规定的其他情形。

九、违反劳动合同的责任

甲、乙双方任何一方违反劳动合同，应支付违约金_________元，给对方造成经济损失的，应根据损失情况和责任大小，按法律规定承担赔偿责任。非因双方原因造成违约除外。

十、劳动争议

甲、乙双方履行本合同发生劳动争议时，可由甲、乙双方协商解决或向当地劳动争议调解委员会申请调解，劳动争议调解委员会联同建设行政主管部门进行调解。

若双方不能协商解决的，当事人应向_________劳动争议仲裁委员会申请仲裁。不服仲裁裁决的，可在收到仲裁裁决书之日起十五天内，向_________人民法院提起诉讼。

十一、其它约定

合同附件是本合同的组成部分，合同连附件一式三份，经甲、乙双方签字盖章后生效。甲方、乙方各存一份，甲方公示一份。

甲方(签章)：_________

乙方(签章)：_________

日期：_________年____月____日_________年____月____日

施工合同范本关于 篇五

甲方: (以下简称甲方)

法定代表人:

乙方: (以下简称乙方)

法定代表人:

至 公路全长 公里，今年 月以来阴雨连绵，到处塌方中断，特别是 和 昂两处山体滑坡长 米，路面坍塌严重，连自行车也不能通行。为尽快修复 至 公路，保证 的正常拉运，经甲、乙双方协商，达成以下协议。

一、工程量及内容

1、乙方负责清除 和 两处山体滑坡的土石方。

2、乙方负责填平 至 公路 公里，清除路边塌方，完善侧沟。

二、工程质量及要求

1、乙方将普龙和大底昂两处山体滑坡的土石方全部清除，保证公路宽 米，并留有护坡。

2、乙方负责维修普片至 公里的蔗区公路，清除路边塌方，完善侧沟，填平路面。

三、工程造价

乙方在施工中的机械费、人工费、材料费等所发生的一切费用实行包干，共计人民币 元整（￥ 元)。

四、付款方式

乙方施工结束，经甲、乙双方组织验收，工程合格后一次性付清工程款 元整（￥ 元)。

五、安全责任

乙方施工要注意安全，在施工中所发生的一切伤亡事故甲方不承担任何责任。

六、工程工期

年 月 日至 月 日，共 天，每提前一天奖 元，每延期一天罚款 元。

七、法律责任

本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等的法律效力，双方必须共同遵守。协议未尽事宜必须经双方协商解决。

甲方：（签章） 乙方：（签章）

法定代表人： 法定代表人：

年 月 日 年 月 日

施工合同范本关于 篇六

发包人(全称)：(以下简称甲方)

承包人(全称)：(以下简称乙方)

依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：电缆顶管工程 承包范围：包工、包工期、包质量、包安全

二、合同工期： 天

开工日期： 年 月 日

竣工日期： 年 月 日

如因风、雪、雨和法定假日等特殊情况工期顺延(乙方施工管理员应作记录，甲方签字)。

三、质量标准

工程质量标准： 合 格

四、承包方式：

包工、包工期、包质量、包安全

五、合同价款及调整

本合同采用 固定单价方式确定，电力顶管施工费： 。工程量: 米，工程总价：万仟佰元整(￥ )

六、付款方式

双方约定的工程款支付的方式：待工程完工后10日内结清全部工程款。

七、双方责任

甲方责任：工程监管、发放图纸、提供施工前三通一平及各项有关批文。

乙方责任：按图施工、保证安全、人员、时间、质量、服从管理、听从指挥。

八、工程验收

工程完工后，甲方应在7日内组织验收完毕。

九、结算依据

本工程预结算依据图纸及双方现场计量结果进行结算。

十、安全文明施工

承包人应遵守工程建设安全生产管理规定，严格按照安全标准组织施工。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担。

十一、工程合同补充条款

1施工中，承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督 检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

2建设工程在保修范围和保修期内发生质量问题的，工程承包人应当履行保修义务，承包人应在接到修理通知之日5天内派人修理。

3发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起事故，抢修费用由发包人承担。

4在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保安装质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担全部责任。

5工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应无条件协助发包人做好上述保护工作(包括道路)，其相关费用由发包人承担。