监理施工合同范本2021【推荐6篇】

监理施工合同范本2021 篇一

监理施工合同是建设工程中非常重要的一部分，它规定了监理和施工双方的权利和义务，保障了工程的顺利进行。为了帮助各方更好地理解和制定监理施工合同，以下是一个监理施工合同范本2021。

监理施工合同

甲方：（委托人）

地址：

联系人：

电话：

乙方：（监理人）

地址：

联系人：

电话：

丙方：（施工人）

地址：

联系人：

电话：

鉴于甲方拟在上述地址进行建设工程，为确保工程质量和进度，甲方决定聘请乙方作为监理人进行监理，并聘请丙方作为施工人进行施工。为此，各方达成以下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：

2. 工程地址：

3. 工程内容：

4. 工程期限：

5. 工程造价：

二、监理人的职责和义务

1. 监理人应根据相关法律法规和技术标准，监督施工人按照规划、设计、施工图纸及合同要求进行施工。

2. 监理人应对施工过程中出现的问题及时提出处理意见，保障工程质量。

3. 监理人应按照工程进度计划，协调各方的工作，确保工程按时完成。

4. 监理人应定期向甲方提供工程进度、质量和安全的监理报告。

5. 监理人应保密甲方的商业秘密和工程相关信息。

三、施工人的职责和义务

1. 施工人应按照监理人的监督，按照规划、设计、施工图纸及合同要求进行施工。

2. 施工人应按照工程进度计划，合理组织施工，保证工程按时完成。

3. 施工人应保证施工质量符合相关法律法规和技术标准，对施工过程中出现的问题及时进行整改。

4. 施工人应配合监理人的工作，提供必要的资料和信息。

5. 施工人应保证工程现场的安全，采取必要的安全措施，避免事故发生。

四、付款方式

1. 甲方应按照合同约定的付款方式及时支付监理费和施工款。

2. 乙方和丙方应提供相应的发票和付款凭证。

五、争议解决

1. 对于因合同履行发生的争议，各方应友好协商解决。

2. 如协商无法解决，各方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他约定

1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收合格之日止。

2. 本合同一式两份，甲乙丙三方各执一份，具有同等效力。

甲方：（盖章）

日期：

乙方：（盖章）

日期：

丙方：（盖章）

日期：

以上是监理施工合同范本2021，希望对各位有所帮助。请各方在签订合同时仔细阅读合同内容，并根据实际情况进行必要的修改和补充，以确保合同的合法性和有效性。祝愿各方在工程中取得圆满的成果！

监理施工合同范本2021 篇二

监理施工合同是建设工程中必不可少的一环，它规定了监理人和施工人的权利和义务，保障了工程的顺利进行。为了帮助各方更好地理解和制定监理施工合同，以下是一个监理施工合同范本2021。

监理施工合同

甲方：（委托人）

地址：

联系人：

电话：

乙方：（监理人）

地址：

联系人：

电话：

丙方：（施工人）

地址：

联系人：

电话：

鉴于甲方拟在上述地址进行建设工程，为确保工程质量和进度，甲方决定聘请乙方作为监理人进行监理，并聘请丙方作为施工人进行施工。为此，各方达成以下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：

2. 工程地址：

3. 工程内容：

4. 工程期限：

5. 工程造价：

二、监理人的职责和义务

1. 监理人应根据相关法律法规和技术标准，监督施工人按照规划、设计、施工图纸及合同要求进行施工。

2. 监理人应对施工过程中出现的问题及时提出处理意见，保障工程质量。

3. 监理人应按照工程进度计划，协调各方的工作，确保工程按时完成。

4. 监理人应定期向甲方提供工程进度、质量和安全的监理报告。

5. 监理人应保密甲方的商业秘密和工程相关信息。

三、施工人的职责和义务

1. 施工人应按照监理人的监督，按照规划、设计、施工图纸及合同要求进行施工。

2. 施工人应按照工程进度计划，合理组织施工，保证工程按时完成。

3. 施工人应保证施工质量符合相关法律法规和技术标准，对施工过程中出现的问题及时进行整改。

4. 施工人应配合监理人的工作，提供必要的资料和信息。

5. 施工人应保证工程现场的安全，采取必要的安全措施，避免事故发生。

四、付款方式

1. 甲方应按照合同约定的付款方式及时支付监理费和施工款。

2. 乙方和丙方应提供相应的发票和付款凭证。

五、争议解决

1. 对于因合同履行发生的争议，各方应友好协商解决。

2. 如协商无法解决，各方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他约定

1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收合格之日止。

2. 本合同一式两份，甲乙丙三方各执一份，具有同等效力。

甲方：（盖章）

日期：

乙方：（盖章）

日期：

丙方：（盖章）

日期：

以上是监理施工合同范本2021，希望对各位有所帮助。请各方在签订合同时仔细阅读合同内容，并根据实际情况进行必要的修改和补充，以确保合同的合法性和有效性。祝愿各方在工程中取得圆满的成果！

监理施工合同范本2021 篇三

监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

监理施工合同范本2021 篇四

支付货币 ： 币种为 人民币 。

支付酬金

正常工作酬金的支付：监理酬金按季度平均支付即***.**万元/***个季度（**个月）=**.**万元

1、每季度甲方向乙方支付该季度监理费用的80%（即****.**万元）；

2、全部施工完成后，支付至结算金额的97%，质保期两年，两年期满后无息支付尾款；

3、每次付款前，乙方需向甲方提供等额有效且税率为*%的增值税专用发票，否则，甲方有权拒绝或延迟付款。

4、如乙方发票未按期提供、发票不合规、出现税务风险等一系列发票问题，导致甲方增值税及企业所得税无法抵扣等，乙方承担由此对甲方造成的一切损失（包括但不限于因票据问题导致甲方无法抵扣的税款，还包括由此产生的须由甲方支付的滞纳金、行政罚款等赔偿）。

监理施工合同范本2021 篇五

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第款约定的责任。

当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第款约定的责任。

监理人在专用条件中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第款约定的责任。

因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

监理施工合同范本2021 篇六

发包方：__________________公司，以下简称甲方。

总承包方：___________________，以下简称乙方。

分包方：_____________________，以下简称丙方。

甲、乙、丙叁方根据《_合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下：

第一条工程造价

主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价_________万元(其中包括如下费用)。

1、总包管理费_________%。

2、市场价格风险调整的不可预见费用。

3、消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)。

4、设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据)。

5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。

6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。

7、涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导，资料整理和消防验收。

第二条工期要求和开工日期

工期要求：

主厂房：_________天(到_________年_________月_________日止)起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。

(工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位)

第三条安全生产规范执行必须符合国家有关规定要求

第四条材料、设备的采购、供应方式和要求

1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收，由甲方、总包、监理单位盖章确认。

2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。

第五条工期、质量保证金

1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议的要求，愿支付给甲方项目保证金为_________万元(其中质量保证金_________万元，工期保证金_________万元，文明、安全保证金_________万元)。

2、项目保证金的支付：

本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金_________万元。

3、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。

第六条工程价款及支付方式

1、房屋结顶_________天，甲方支付给丙方_________万元;

2、丙方支付给乙方总包管理费_________%(_________万元);

3、房屋结顶后，按每月完成工程量的_________%支付;

4、竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的_________%;

5、余款_________万元(其中_________万元作为工程保修金)，在满一年后支付_________万元，_________万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。

6、接受工程价款的单位名称：________________________________帐号：____________________________________开户银行：________________________________

第七条工程质量保修保修期为_________年

在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起_______小时内派员进行保修，否则甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。

第八条违约责任及处理

1、工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金_________万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计_________元/天计算罚金支付给甲方。

2、质量违约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如未达到以上，_________万元保证金作为丙方违约金予以罚没。

3、安全文明：符合国家和杭州市有规定要求。丙方确保做好安全生产工作，若发生任何人员安全事故，丙方承担全部责任和所有费用，造成甲方的损失由丙方全额承担，并愿将_________万元人民币作为丙方违约金予以罚没。

4、自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按_________元/天计取。

5、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，每次_________元/次。

第九条其它

1、丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，安全等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行承担。

2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。

3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。

4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的书、补充协议书等与本协议有抵触的，以本协议为准。

5、本协议履行地为本工程所在地。

6、本协议一式六份，叁方各执二份，自双方签字并盖章之日起生效。

甲方：__________________代表：__________________

乙方：__________________代表：__________________

丙方：__________________代表：__________________

_______年______月_____日_______年______月_____日