房屋验收合同范本免费【经典6篇】

房屋验收合同范本免费 篇一

房屋验收合同是指在购房过程中，购房人与开发商之间签订的一种约定，用于明确房屋的交付和验收标准，保障购房人的权益。本文将介绍一份房屋验收合同范本，供购房人参考使用。

合同编号：【合同编号】

签订日期：【签订日期】

甲方（开发商）：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方（购房人）：

地址：

联系人：

联系电话：

一、房屋基本信息

1. 房屋名称：【房屋名称】

2. 户型：【户型】

3. 建筑面积：【建筑面积】平方米

4. 使用面积：【使用面积】平方米

5. 交付日期：【交付日期】

二、验收标准

1. 房屋交付标准：乙方购买的房屋应符合国家相关法律法规和建筑标准，具备住房安全、环保、舒适等基本要求。

2. 房屋内部设施：房屋内部的电气、水暖、空调等设施应正常运行，无漏水、漏电等现象。

3. 装修质量：房屋装修应符合国家相关标准，无明显瑕疵和质量问题。

4. 房屋外部环境：房屋周边的道路、绿化、停车场等环境设施应完善，无安全隐患。

三、验收流程

1. 房屋交付：甲方应在约定的交付日期内将房屋交付给乙方，并提供相关交付文件和证明材料。

2. 验收过程：乙方应在接到交付通知后的【验收期限】内进行验收，如发现问题应及时向甲方提出整改要求。

3. 验收结果：验收合格后，乙方应签字确认，甲方将办理相关房屋产权证。

四、违约责任

1. 若甲方未按约定时间交付房屋的，应向乙方支付每天【违约金金额】的违约金。

2. 若乙方未按约定时间验收房屋的，甲方有权要求乙方支付每天【违约金金额】的违约金。

五、争议解决

本合同的解释和争议解决，双方应通过友好协商解决，协商不成的，提交【仲裁/诉讼】解决。

六、其他事项

【其他事项】

甲方（开发商）签名： 日期：

乙方（购房人）签名： 日期：

以上是一份房屋验收合同范本，供购房人参考使用。在签订合同时，购房人应仔细阅读合同内容，确保自身权益不受损害。如有任何疑问，可咨询专业人士或律师。同时，建议购房人与开发商保留好所有相关文件和通信记录，以备日后维权使用。购房是一项重要的决策，请谨慎选择并保护好自己的权益。

房屋验收合同范本免费 篇二

房屋验收合同是指在购房过程中，购房人与开发商之间签订的一种约定，用于明确房屋的交付和验收标准，保障购房人的权益。本文将介绍另一份房屋验收合同范本，供购房人参考使用。

合同编号：【合同编号】

签订日期：【签订日期】

甲方（开发商）：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方（购房人）：

地址：

联系人：

联系电话：

一、房屋基本信息

1. 房屋名称：【房屋名称】

2. 户型：【户型】

3. 建筑面积：【建筑面积】平方米

4. 使用面积：【使用面积】平方米

5. 交付日期：【交付日期】

二、验收标准

1. 房屋交付标准：乙方购买的房屋应符合国家相关法律法规和建筑标准，具备住房安全、环保、舒适等基本要求。

2. 房屋内部设施：房屋内部的电气、水暖、空调等设施应正常运行，无漏水、漏电等现象。

3. 装修质量：房屋装修应符合国家相关标准，无明显瑕疵和质量问题。

4. 房屋外部环境：房屋周边的道路、绿化、停车场等环境设施应完善，无安全隐患。

三、验收流程

1. 房屋交付：甲方应在约定的交付日期内将房屋交付给乙方，并提供相关交付文件和证明材料。

2. 验收过程：乙方应在接到交付通知后的【验收期限】内进行验收，如发现问题应及时向甲方提出整改要求。

3. 验收结果：验收合格后，乙方应签字确认，甲方将办理相关房屋产权证。

四、违约责任

1. 若甲方未按约定时间交付房屋的，应向乙方支付每天【违约金金额】的违约金。

2. 若乙方未按约定时间验收房屋的，甲方有权要求乙方支付每天【违约金金额】的违约金。

五、争议解决

本合同的解释和争议解决，双方应通过友好协商解决，协商不成的，提交【仲裁/诉讼】解决。

六、其他事项

【其他事项】

甲方（开发商）签名： 日期：

乙方（购房人）签名： 日期：

以上是另一份房屋验收合同范本，供购房人参考使用。购房人在签订合同时，应仔细阅读合同内容，确保自身权益不受损害。如有任何疑问，可咨询专业人士或律师。同时，建议购房人与开发商保留好所有相关文件和通信记录，以备日后维权使用。购房是一项重要的决策，请谨慎选择并保护好自己的权益。

房屋验收合同范本免费 篇三

出租方：（以下简称甲方）

承租方：（以下简称乙方）

根据《_合同法》及《乐清市房屋租赁条例》等有关规定，乙方租赁使用甲方房屋及房屋前后场地，为明确甲乙双方的权利与义务，经双方协商一致签订本合同。

一、房屋座落，场地面积及其附属设施：（北面通道乙方不得使用），房屋前南面5米宽作为日常通道以及用电和生活用

二、租赁期限：租赁期暂定叁年，自乙方要续签，经甲方同意协商一致后，在相同条件下乙方有优先承租权。

三、租金和租金的交付期限：租金按年度先付后用，每次提前一个月付讫，退租或协议终止时，须将房屋、场地及其附属设施完好交还甲方。

四、租赁期间房屋修缮：

1、出租方根据本市公房修缮标准检查、维修房屋和设备，保障使用安全和正常使用。在正常使用情况下，如因检查不周和维修不及时，使承租方遭受经济损失时，由出租方负责赔偿。

2、乙方租期内损坏的门、窗、砖墙及场地等均由乙方维修并承担费用。

3、租赁期内，乙方经营时所损坏的水管、电线等设备由乙方自己负责。如需甲方修缮，费用由乙方负责。

五、违约责任：

1、因一方原因提前终止合同的，应承担违约责任，违约金为违约时三个月的租金。

2、乙方逾期支付租金的，应按每日万分之一支付滞纳金，逾期支付租金15天以上的，甲方有权单方面对乙方租用的房屋进行停水停电等措施，无故拖欠房租20天以上的，甲方有权单方面中止本合同。

3、乙方经营必须遵守法律法规，如有违法行为乙方自行负责。

六、争议的解决方式：本合同如在履行中发生争议，双方应友好协商解决，协商不成时，合同任何一方可向乐清市人民法院起诉。

七、双方约定的其他事项：

1、由于出租的房屋集资房，是由20户房东共同所有的房屋，经全体房东协商一负责同乙方对接和日常房屋事项问题处理。

2、由于出租的房屋是由20户房东共同所有的房屋，所以本次房屋租赁是经全体房东协商一致后同意租给乙方的，附全体房东同意租赁承诺书一份，如果乙方租赁房屋后在承租期内出现有个别房东不愿意出租或不配合乙方工作，由甲方委托的房屋租赁负责人出面协调解决，如甲方委托的房屋租赁负责人出面协调无效，并给乙方日常经营造成经济损失的，甲方应赔偿乙方6个月房屋租金作为赔偿乙方经济损失。

3、如承租期内我司在日常经营活动当中与周围邻居、村民或村委会发生矛盾或纠纷，甲方可协助乙方调解。

4、由于甲方当地风俗习惯的原因，所以乙方同意在甲方办理红白喜事时，打开一楼二扇大门配合甲方，但甲方应提前一至二天通知乙方。

5、乙方经营所耗用的水，由乙方按本村统一规定的价格支付给甲方，由甲方统一支付给水力公司，由于甲方的原因在收到乙方水费后未及时缴付造成乙方停水，致使乙方停产，则由甲方承担赔偿损失。

6、乙方经营所耗用的电费，由甲方代收交付给电力公司。

7、租赁期内乙方应全面负责消防，安全（包括器材配备）和治安等各项工作。

8、出租方鉴定房屋危险，不能继续使用，必须腾出时，承租方应按期迁出场地房屋租赁合同，使承租方遭受经济损失的，由出租方负责赔偿。

9、如遇政府建设性征地和市政工程等不可抗力的因素发生，双方均无条件服从，互不承担违约责任和经济赔偿责任，合同自然终止。乙方应在接到征地批准书或通知后三个月内搬离租赁场所。

10、由于乙方的各种原因，租赁期内要提前终止合同的，乙方须提前三个月书面通知甲方，在终止合同的过程中甲方不承担乙方任何经济补偿。

11、租赁期内，经营、生活产生的垃圾由乙方承担清运及费用，甲方协助解决。

12、租赁区域外公共通道，乙方不得随意占用和停车。如需临时占道，则不得影响交通。

13、若乙方需对房屋进行装修，须事先将装修报甲方，征得甲方同意后方可施工，以确保房屋结构安全和外观统一，装修费用由乙方承担。

14、乙方所装修的功能设施，合同到期后乙方不得拆除，无偿留给甲方。

15、本合同未尽事宜，按照国家法律法规协商解决。经过双方确认的补充协议和附件与本合同具有同等的法律效力。

16、本合同三页，一式份，各方各执一份。

出租方：施金桂承租方：

法定代表人：法定代表人：

地址：地址：

电话：电话：

邮编：邮编：

本合同订立日期：年月日本合同订立地点：

房屋验收合同范本免费 篇四

甲方： 电话号码：

乙方： 电话号码：

本合同本着平等、自愿的原则，经甲乙双方共同协商达成如下协议： 一、甲方将位于书店后街的两间房屋租给乙方使用，租期为 一年(从20xx年4月15日至20xx年4月15日)，租金为 贰仟肆佰元整(小写：元)，首次付贰仟元，剩余肆佰元一个月后付清。

二、乙方在租用甲方房屋期间的一切费用，如水、电、有线电视费有关费用全部自理，甲方概不负责。

三、乙方在租用房屋期间爱护房屋设施，如有人为破坏，乙方负责维修或照价赔偿。

四、甲乙双方在租用期间均以本协议为互相依据，信守本协议条款，本合同从双方签字之日起生效。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(签字)：

乙方(签字)：

年 月 日

房屋验收合同范本免费 篇五

第一条商品房情况该商品房销售许可证号：

_____________________商品房座落：

_______区、县________________路、道、街__________________________。

设计用途_____，建筑结构_____，建筑层数为_____层。建筑面积_____平方米，其中：套内建筑面积_____平方米，公共部分分摊建筑面积_________平方米。

商品房平面图见附件一，商品房抵押、租赁等情况见附件二。

商品房土地来源为：

以出让方式取得土地使用权的，土地使用年限为_______年，自____年____月____日至______年______月______日止。

第二条商品房价款商品房销售按建筑面积计算，每平方米价格为___________元(币种：

___)，价款为_______元，计_____(大写)。

第三条商品房交付日期商品房竣工，经验收合格后，方可交付;未经验收或验收不合格的，不得交付。

甲方于_____年____月____日前，将商品房交付乙方。如遇不可抗力，不能履行合同，双方同意按下列第____种方式处理：

1、变更合同2、解除合同3、_____________________________。

第四条乙方付款形式及付款时间乙方按下列第种形式付款：

1、一次性付款。________________________________________________________________________________________________________________________________2、分期付款。________________________________________________________________________________________________________________________________3、其他方式。

_______________________________________________________第五条甲方逾期交付商品房的处理除遇不可抗力外，甲方如未按本合同第三条约定日期交付商品房，逾期在_____日内的，乙方有权向甲方追究已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。

如超过上述约定期限的，乙方有权按照下述的第_______种约定，追究甲方违约责任：

___1、合同继续履行。甲方应支付乙方已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，甲方还应每日按商品房价款的万分之_____向乙方支付违约金。

2、解除合同。甲方应退还乙方已付款、支付已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至甲方退还乙方已付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，甲方还应每日按作文商品房价款的万分之_____向乙方支付违约金。乙方的实际损失超过甲方支付的违约金时，甲方还应承担赔偿责任。第六条乙方逾期付款的处理乙方如未按本合同第四条约定日期付款，逾期在_______日内的，甲方有权追究乙方逾期付款及其利息，利息自合同约定乙方应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。

如超过上述约定期限的，甲方有权按照下述的第_______种约定，追究乙方违约责任：

1、合同继续履行。乙方应支付逾期付款及其利息，利息自合同约定乙方应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，乙方还应每日按商品房价款的万分之_____向甲方支付违约金。

2、解除合同。乙方应按商品房价款的万分之_____向甲方支付违约金。

第七条商品房建筑面积与销售建筑面积差异的处理商品房建筑面积以房屋所有权证记载面积为法定依据。

商品房建筑面积与甲方销售面积差异不超过±3%(包括±3%)的，每平方米价格保持不变，商品房价款按商品房建筑面积与销售面积的差异多退少补。

面积差异超过±3%的，双方约定如下：

第八条商品房质量及保修责任甲方交付的商品房的质量和设备等应符合国家有关规定和甲方的承诺(见附件三)，未达到国家规定标准和承诺的，甲方应承担责任。

在乙方正常情况下，甲方应按照《长沙县商品房住宅质量保证书》的规定履行保修责任。

因乙方擅自拆改造成损坏的，甲方不承担责任。

第九条商品房配套设施运行的约定下列配套设施运行日期约定如下：

1、上水___________________________。

2、下水___________________________。

3、供电___________________________。

4、燃气(气源种类)_____________________。

5、暖气___________________________。6、_____________________________。

上述配套设施未按约定日期运行的，甲方应在日内采取扑救措施，并赔偿乙方损失;

超过上述约定期限的，甲方应赔偿损失，并且每项还应按商品房价款的______%向乙方支付违约金。

第十条商品房设计变更的约定甲方未征得乙方同意，不得擅自变更商品房的房屋设计和环境布局(见附件四)。

确需变更的，甲方应自设计变更方案确定之日起_____日内与乙方协商。

乙方同意变更的，双方订立补充合同。

乙方不同意变更，或甲方擅自变更的，乙方有权解除合同。解除合同的，甲方应退还乙方已付款、支付已付款的利息，利息自乙方付款之外，甲方还应按商品房价款的______%向乙方支付违约金。

第十一条商品房交接商品房交付时，甲方应书面通知乙方办理商品房交接手续，提供《天津市商品住宅质量保证书》和《天津市商品住宅使用说明书》，交接房屋钥匙。

第十二条商品房产权登记商品房竣工验收合格后，甲方须在30日内办理房屋所有权初始登记。初始登记完毕后，甲方应协助乙方办理房屋所有权转移登记。

甲方未按时办理房屋所有权初始登记或未协助乙方办理房屋所有权转移登记，给乙方造成损失的，甲方应承担责任。

第十三条物业管理关于物业管理的服务内容和收费标准等，按有关规定由乙方与物业管理企业订立物业管理合同。

第十四条产权纠纷和债权债务纠纷的约定甲方保证在交付商品房时，无产权纠纷和债权债务纠纷。

如存在产权纠纷和债权债务纠纷，由甲方承担全部责任。

第十五条争议处理本合同发生争议，甲乙双方应协商解决。协商不成时，按下列第____种方式处理：

1、向_____________仲裁委员会申请仲裁;

2、向人民法院提起诉讼。

第十六条合同附件本合同未尽事宜，甲乙双方另行订立补充合同(见附件五)。

附件一至附件五均为本合同不可分割的部分，具有同等效力。

第十七条合同份数本合同连同附件共______，一式五份，甲、乙双方各执一份，备案机关存留一份，其他二份备用，具有同等效力。

第十八条合同生效本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。当事人另有约定的，按照其约定。甲方：

年月日乙方：

年月日委托代理人：

年月日委托代理人：

房屋验收合同范本免费 篇六

甲方：_____________

乙方：_____________

甲乙双方协商以定下如下建筑承包合同协议。

一、此建筑施工承包方式为乙方包工包料，乙方负责出工建设并自行解决建设施工所有设备、建筑所用的全部原材料，施工人员的吃住生活由乙方全部负责。

二、被建房屋的建筑面积为平方米，其中包括瓷砖、地板砖、电线接通为准，乙方的施工承包单价为每平方米790元。

三、施工要求：

1、外墙为，左右墙为，基于墙体为，圈梁钢筋为φ12螺纹×4根，柱子为φ12螺纹×4根，板筋为主筋φxx个，副筋为φ6个，距离主15厘米，副18厘米。

2、门一个口300元，窗户130元每平方米，地砖25元平方米，外墙瓷砖xx元每平方米，电线4平方铜芯线，如造价高甲方自付。

3、计算方法外皮拉外皮计算，楼梯为二分之一计算，外沿为全面计算。

4、乙方应按甲方的建筑要求保证施工质量，房屋交工后，由甲方进行验收，如有不合格部分，由乙方进行修补好为止。

5、如有施工中发生人员伤亡，由乙方全部负责。

四、付款方式：根据施工进度，甲乙双方协商，甲方付给乙方部分款项，房屋建成后，根据实际面积，甲方付乙方全部工程款。

本协议自甲、乙双方在协议上签字之日起生效，本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方：_____________乙方：_____________

20xx年xx月xx日