建筑抹灰施工合同范本(优质6篇)
建筑抹灰施工合同范本 篇一
建筑抹灰施工合同
甲方：【甲方名称】
乙方：【乙方名称】
鉴于甲方拟委托乙方进行建筑抹灰施工，双方经友好协商，达成以下合同：
一、施工内容及工期
1. 甲方委托乙方进行建筑抹灰施工，具体施工内容包括但不限于墙面抹灰、顶棚抹灰等。具体施工范围详见施工图纸和技术要求。
2. 施工工期为【具体工期】，自合同签订之日起计算，双方应严格按照工期完成工程。
二、施工费用及支付方式
1. 本次施工的总费用为【具体费用】。甲方需在合同签订之日起支付工程款的30%作为预付款，剩余70%的工程款在施工完成后的【具体天数】内一次性支付。
2. 甲方支付工程款时，应出具正式的发票，并在付款时提供相应的付款凭证给乙方。
三、质量要求与验收标准
1. 乙方承诺按照国家相关标准和技术要求进行施工，确保施工质量符合甲方的要求。
2. 施工完成后，甲方有权对施工质量进行验收。如发现存在质量问题，乙方应及时予以整改并重新验收，直至符合要求为止。
四、保修期及保修责任
1. 乙方对施工完成后的工程质量承担【具体保修期】的保修责任。在保修期内，如发现因施工原因引起的质量问题，乙方应免费提供维修服务。
2. 在保修期外，如发现因乙方施工质量问题导致的质量问题，乙方仍应负有相应的赔偿责任。
五、违约责任
1. 本合同任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
2. 如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照延误期间工程款的1%支付违约金给甲方。
六、争议解决
本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项
1. 本合同一式【具体份数】份，甲、乙双方各执【具体份数】份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有约束力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签字： 签字：
日期： 日期：
建筑抹灰施工合同范本 篇二
建筑抹灰施工合同
甲方：【甲方名称】
乙方：【乙方名称】
鉴于甲方拟委托乙方进行建筑抹灰施工，双方经友好协商，达成以下合同：
一、施工内容及工期
1. 甲方委托乙方进行建筑抹灰施工，具体施工内容包括但不限于墙面抹灰、顶棚抹灰等。具体施工范围详见施工图纸和技术要求。
2. 施工工期为【具体工期】，自合同签订之日起计算，双方应严格按照工期完成工程。
二、施工费用及支付方式
1. 本次施工的总费用为【具体费用】。甲方需在合同签订之日起支付工程款的30%作为预付款，剩余70%的工程款在施工完成后的【具体天数】内一次性支付。
2. 甲方支付工程款时，应出具正式的发票，并在付款时提供相应的付款凭证给乙方。
三、质量要求与验收标准
1. 乙方承诺按照国家相关标准和技术要求进行施工，确保施工质量符合甲方的要求。
2. 施工完成后，甲方有权对施工质量进行验收。如发现存在质量问题，乙方应及时予以整改并重新验收，直至符合要求为止。
四、保修期及保修责任
1. 乙方对施工完成后的工程质量承担【具体保修期】的保修责任。在保修期内，如发现因施工原因引起的质量问题，乙方应免费提供维修服务。
2. 在保修期外，如发现因乙方施工质量问题导致的质量问题，乙方仍应负有相应的赔偿责任。
五、违约责任
1. 本合同任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
2. 如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照延误期间工程款的1%支付违约金给甲方。
六、争议解决
本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项
1. 本合同一式【具体份数】份，甲、乙双方各执【具体份数】份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有约束力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签字： 签字：
日期： 日期：
建筑抹灰施工合同范本 篇三
发包方(以下简称甲方)：____________
委托代理人(姓名)：____________
民族：____________
住所：____________
身份证号：____________
手机号：____________
电子邮箱：____________
承包方(以下简称乙方)：____________
统一社会信用代码：____________
法定代表人：____________
电子邮箱：____________
开户银行：____________
账号：____________
单位地址：____________
委托代理人：____________
建筑抹灰施工合同范本 篇四
甲方： 乙方： (以下简称乙方)
根据《_合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将 工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称： 地点：
二、承包方式
三、工程承包内容
四、合同价款
五、 付款方式
六、总工期要求 个工作日。
七、甲方责任
1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。
2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。
2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款 元。
九、工程质量、安全及保修
1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。
3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。
十、争议及解决办法
未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：
第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;
第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑抹灰施工合同范本 篇五
委托方(甲方)：______________ 身份证号：________________________________
承接方(乙方)：______________ 身份证号：________________________________
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。
一、工程地点：
____区____街____单元____室
二、形式结构：
____层式 ____室____厅____厨____卫
三、工程项目：
1、四个房间(两卧室、两客厅)地面铺设尺寸为__________瓷砖，打地角线，要求平整;一个厨房，一个卫生间墙面尺寸为__________铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺尺寸为__________瓷砖，要求平整;两个阳台地面铺设尺寸为__________瓷砖，要求平整。
2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。
四、承包方式：
甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期间的午餐供应，乙方负责施工。
五、质量标准：
施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，_________个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。
六、工程造价：
材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费___________元人民币。
七、付款方式：
为确保工程质量，暂扣___________元押金，________年____月____日至________年 ____月____日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清乙方人工费。
八、本协议一式________份，甲乙方各执________份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。
甲方(委托方)：_____________________ 乙方(承接方)：_____________________
________年____月____日 ________年____月____日
建筑抹灰施工合同范本 篇六
建设单位： (以下简称甲方)
承包单位： (以下简称乙方)
为了明确双方在施工过程中的权利义务及经济责任，经双方协商一致，同意签订本合同，以下交款作为动工、工程验收及单位结算为依据。
一、承包内容及承包方式
1、工程地点：
2、楼房结构：
3、楼房层数为米。
4、承包方式：包工不包料只包主体工程
5、包工单价为元/平方米。
6、包工价内结算方法：要按楼房投影、楼板实倒面积，包含雨篷实倒面积及楼梯间、采光井空位在内面积。
二、承包工价内的工程施工项目及责任
1、乙方责任：乙方是由正付零以上的砖体工程、框架柱、梁工程、模板制作及安装、拆工程、钢筋工程(不包含钢筋制作)、柱子、梁、楼面烧制工程、自带所有旌工工具及模板、顶桐费用。(不包含室内、外批灰及装修和压墙砖体工程)。
