工业燃气购销合同范本(经典6篇)

工业燃气购销合同范本 篇一

第一篇内容

工业燃气购销合同范本

合同编号：【合同编号】

甲方：【甲方名称】

地址：【甲方地址】

联系人：【甲方联系人】

联系电话：【甲方联系电话】

乙方：【乙方名称】

地址：【乙方地址】

联系人：【乙方联系人】

联系电话：【乙方联系电话】

鉴于甲、乙双方本着平等、自愿的原则，就工业燃气的购销事宜达成如下合同：

第一条 合同目的

乙方同意向甲方购买燃气，甲方同意向乙方销售燃气。

第二条 燃气品种及用途

1. 乙方购买的燃气品种为【燃气品种】。

2. 乙方将购买的燃气用于【燃气用途】。

第三条 交货方式及时间

1. 甲方负责将燃气按照乙方的要求送至【交货地点】。

2. 交货时间为【交货时间】。

3. 甲方应确保交货及时、安全、完好。

第四条 价格及付款方式

1. 乙方同意以【价格单位】为单位购买燃气，价格为【价格】。

2. 乙方应在【付款方式】的方式下支付燃气的费用。

3. 乙方应在【付款期限】内支付燃气费用。

第五条 质量及标准

1. 甲方应确保所销售的燃气质量符合国家标准及行业规定。

2. 乙方有权对所购买的燃气进行检验，若发现质量不合格，乙方有权要求甲方退货或更换。

第六条 违约责任

1. 若甲方未按合同约定的时间交付燃气，乙方有权要求甲方承担违约责任，并有权解除合同。

2. 若乙方未按合同约定的时间支付燃气费用，甲方有权要求乙方支付逾期费用，并有权解除合同。

第七条 争议解决

合同履行过程中，如双方发生争议，应友好协商解决；若协商不成，应提交【争议解决方式】解决。

第八条 合同变更与解除

1. 任何一方欲变更或解除合同，应提前【变更或解除期限】书面通知对方。

2. 经双方协商一致，对合同进行变更或解除的，应签订书面变更或解除协议。

第九条 其他约定

1. 本合同一式【合同份数】份，甲、乙双方各执【合同份数】份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，并自【合同生效日期】起持续有效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

签字： 签字：

日期： 日期：

工业燃气购销合同范本 篇二

第二篇内容

工业燃气购销合同范本

合同编号：【合同编号】

甲方：【甲方名称】

地址：【甲方地址】

联系人：【甲方联系人】

联系电话：【甲方联系电话】

乙方：【乙方名称】

地址：【乙方地址】

联系人：【乙方联系人】

联系电话：【乙方联系电话】

鉴于甲、乙双方本着平等、自愿的原则，就工业燃气的购销事宜达成如下合同：

第一条 合同目的

乙方同意向甲方购买燃气，甲方同意向乙方销售燃气。

第二条 燃气品种及用途

1. 乙方购买的燃气品种为【燃气品种】。

2. 乙方将购买的燃气用于【燃气用途】。

第三条 交货方式及时间

1. 甲方负责将燃气按照乙方的要求送至【交货地点】。

2. 交货时间为【交货时间】。

3. 甲方应确保交货及时、安全、完好。

第四条 价格及付款方式

1. 乙方同意以【价格单位】为单位购买燃气，价格为【价格】。

2. 乙方应在【付款方式】的方式下支付燃气的费用。

3. 乙方应在【付款期限】内支付燃气费用。

第五条 质量及标准

1. 甲方应确保所销售的燃气质量符合国家标准及行业规定。

2. 乙方有权对所购买的燃气进行检验，若发现质量不合格，乙方有权要求甲方退货或更换。

第六条 违约责任

1. 若甲方未按合同约定的时间交付燃气，乙方有权要求甲方承担违约责任，并有权解除合同。

2. 若乙方未按合同约定的时间支付燃气费用，甲方有权要求乙方支付逾期费用，并有权解除合同。

第七条 争议解决

合同履行过程中，如双方发生争议，应友好协商解决；若协商不成，应提交【争议解决方式】解决。

第八条 合同变更与解除

1. 任何一方欲变更或解除合同，应提前【变更或解除期限】书面通知对方。

2. 经双方协商一致，对合同进行变更或解除的，应签订书面变更或解除协议。

第九条 其他约定

1. 本合同一式【合同份数】份，甲、乙双方各执【合同份数】份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，并自【合同生效日期】起持续有效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

签字： 签字：

日期： 日期：

工业燃气购销合同范本 篇三

液化气供应合同 供应单位（甲方）：成都华都燃气有限公司

用气单位（乙方）：

根据国家相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就瓶装液化气供应事宜，签订本合同：

一、 合作事宜：

1、甲方向乙方供应符合国家标准的瓶装液化气，乙方主要用途为 ；

2、钢瓶数量为： ；

3、供气地址为： ；

二、 价格及结算方式：

1、 双方协商价格为：元/kg；

2、 双方协商押金方式为： ；

3、 因液化气市场价格有波动，甲方若进行价格调整，需提前通知乙方；

4、 双方根据每次实际用气重量，现金结算；

三、 双方权利及义务

1、 签订合同时，甲方应向乙方提供营业执照、燃气经营许可证、液化石油气充装许可证和液化石油气运输许可证等资质证明材料复印件，所有相关复印件，所有相关复印件须加盖甲方单位公章；

2、 甲方应设置安全人员对乙方使用的液化石油气钢瓶和供气系统定期进行全面安全检查，乙方应设置相应的验收人员；

3、 乙方应在每次供气时检查钢瓶上得出厂钢印标记、钢瓶检验标记和注册登记钢印代码内容是否清晰、有效，对标记、代码有问题的钢瓶有权拒收；

4、 甲方应保证按照合同约定及时向乙方供应符合国家质量标准的液化气和符合国家相关安全技术要求的合格液化气钢瓶。

5、 乙方应在具备安全使用条件的场所正确使用液化气及其设施和用气设备，并对室内燃气设施及用气设备进行日常检查；当乙方发现室内燃气设施或用气设备异常、燃气泄漏、意外停气时，应关闭阀门，开窗通风，并及时通知甲方检查维修；

6、 乙方不得损坏、遗失或擅自替换钢瓶，否则照价赔偿；

7、 乙方不得擅自使用第三方非法液化气，若需试用第三方气体，需提前告知甲方；若乙方单方面使用第三方气体，若有事故，甲方不承担任何安全责任，并有权扣除押金；

8、 甲方根据乙方用气量，与乙方协商固定配送时间；如遇紧急使用情况，乙方应该提前1天通知甲方所需液化气数量，甲方可根据其配送计划，送达约定供气地点；

甲方：成都华都燃气有限公司

盖章：

经办人：

联系方式：

签订日期： 年 月 日

乙方：

盖章：

经办人：

联系方式：

签订日期： 年 月 日

工业燃气购销合同范本 篇四

发包人(全称)：（以下简称甲方）

承包人(全称)：（以下简称乙方）

依照《_合同法》、《_建筑法》以及其他有关法律、法规、条例等，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本天然气工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：_____________________________

工程地点：________________

施工图号：__________________

工程内容：______________________________________________

二、 工程承包范围

施工图所涉及的管道和设备的安装及配套的土建工程等。

标段桩号：

中压：______________________

低压：__________________

三、 合同工期

开工日期：_______________

竣工日期：__________________

合同工期总天数：_______天

四、 质量标准

按照《城镇燃气设计规范》GB50028—2006、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33—2005、《现场设备、工业管道焊接工程焊接工程施工及验收规范》GB50236—2011、《工业金属管道施工及验收规范》，现行建筑标准图集等国家质量检验评定标准，工程质量达到合格。

五、 承包方式

包工包料(主材与设备由发发包提供)

六、 合同价款

1、金额(大写)：______________________________元(人民币)

2、合同调整价款：施工中发生经发包方认可的设计变更、现场签证、技术核定单所产生的价款。

3、工程款支付：工程竣工验收合格后，工程结算审结半年内，分期付清。

4、计价依据：2011年山西省建设工程计价依据《建设工程预算定额》、《安装工程预算定额》、《市政工程预算定额》、《山西省建设工程预算定额》，2011《太原市建设工程材料预算定额》、当期《临汾工程建设标准定额信息》，招标工程按照招标文件的约定执行。

七、材料设备供应

施工图中的主材及设备由发包人提供，主材及设备款在结算时扣回。辅材在发包人认可后可由承包人自购。所有材料设备必须出具产品合格证明。

八、工程质量保修

承包人对施工图中所涉及的管道安装及土建工程承担质量保修责任。

1、质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算，保修期两年。

2、保修范围：施工图及设计变更所设计的内容和项目。

3、承包人在保修期内接到抢修通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费由发包人承担。

4、工程质量保修金为施工合同价款的5%，金额________元。

5、发包人在质量保修期满经验收合格后，将剩余的保修金返还承包人。

九、发包人的权利和义务

1、发包人向工地派驻现场管理人员，负责工程的管理、验收及对外的协调。

2、开工前向承包人提供施工图纸四套。

3、审查批准承包人的施工组织设计(施工方案)。

4、负责办理开工前的有关审批手续，协助承包人解决施工现场的用水用电。

5、开工前以书面形式校验水准点与坐标控制点。

6、协助处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构建物、文物、树木的保护工作。

7、组织图纸会审。

8、在施工中如遇到与施工图纸不符的情况，发包人应及时通知设计单位到现场协商处理，并由设计单位出具书面处理意见。

十、承包人的权利与义务

1、承包人向工地派驻项目负责人，负责施工的组织、施工的质量、进度和现场安全管理等。

2、承包人对燃气工程图纸资料负有保密责任。

3、开工前向发包人提供施工组织设计(施工方案)。

4、提供对施工场地周围地下管线和临近建筑物、构建物、树木的保护措施及方案，经发包人批准后实施。

5、开工、暂停施工、工期延误等必须按规定出具书面报告，经发包人批准后实施。

6、严格按照施工图及相应的标准规范进行施工。

7、承担施工现场的安全和保卫工作，严格履行《燃气工程安全施工责任协议书》中的乙方责任，消除隐患，杜绝事故。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担相应的赔偿责任。

8、工程不得转包。非经发包人同意，承包人不得将所承包的工程的任何部分分包，一经发现，发包人有权单方面终止本合同，并要求承包人赔偿相应损失。

9、按照国家及公司有关文明施工的具体要求组织施工。

10、工程完工后3日内通知发包人现场管理人员组织验收，工程竣工验收合格后7日内，将竣工材料及结算材料报发包人审核。

11、承包人向发包人承诺按照合同的约定组织施工、并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十一、违约责任

1、发包人违反本合同约定，赔偿其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。

2、承包人违反本合同约定，延误工期的，工期每延误一天，发包人按工程总造价的2%扣罚承包人;未达到合同约定质量标准或其他违约的，承包人无偿返工并赔偿因其违约给发包人造厂的一切损失。

3、承包人若不按期将竣工资料及竣工结算转交发包人，每延误一天，发包人按工程总造价的2%扣罚承包人。

十二、安全责任

承包人由于安全措施为按有关规定落实造成安全事故，导致施工人员或第三者伤亡，由承包人承担全部责任，并承担全部经济损失及赔偿。承包人应为施工现场有关人员的生命财产和施工机械办理保险，支付保险费用。

十三、争议

1、约定请建设行政主管部门调解。

2、调解无效可向当地人民法院提请诉讼。

十四、本合同未尽事宜、双方可按照《建设工程施工合同》GF-2013-0201示范文本中的通用条款执行。

十五、本合同双方签字盖章后生效，在竣工验收、结算完毕、保修期过后终止。

十六、本合同一式陆分，发包人肆份，承包人贰份。要求陆份用钢笔或碳素笔工整填写。合同签订后，擅自涂改无效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

工业燃气购销合同范本 篇五

甲方：

乙方：

为保证新陶阳三矿燃气炉的正常使用，防止意外事故的发生，甲乙双方根据实际情况通过协商，并就相关问题签订以下协议：

一、义务

1、甲方义务

（1）甲方负责提供燃煤炉所需物品；

（2）甲方负责对乙方进行燃煤炉使用方面的安全教育。

2、乙方义务

（1）乙方全权负责运输煤过程中和装卸过程中的`安全，在煤运输和装卸中发生的安全责任事故甲方一概不负责。

（2）乙方要正确使用燃气炉，出现任何安全人身事故与甲方无关。

二、权利

1、甲方权利

（1）甲方有权对乙方使用燃气炉进行监督和检查。

（2）乙方在合同期内发生重大安全责任事故，甲方有权单方面终止协议。

2、乙方权利

乙方可以根据天气情况提出申请，停止使用。

三、罚则

甲乙双方必须履行此项协议，如有一方违约，付给对方违约金500元整。

四、此协议有效期为20xx年11月1日至20xx年4月1日。

五、此协议一式两份，甲乙双方各执一份。如有未尽事宜，甲乙双方可另行协商补充。

甲方：（签字）

乙方：（签字）

20xx年11月1日

工业燃气购销合同范本 篇六

合同编号：_________

供气方：_________

法定住址：_______

法定代表人：_____

职务：___________

委托代理人：_____

身份证号码：_____

通讯地址：_______

邮政编码：_______

联系人：_________

电话：___________

传真：___________

帐号：___________

电子信箱：_______

用气方：_________

法定住址：_______

法定代表人：_____

职务：___________

委托代理人：_____

身份证号码：_____

通讯地址：_______

邮政编码：_______

联系人：_________

电话：___________

传真：___________

帐号：___________

电子信箱：_______

为了明确供气方与用气方在燃气供应和使用中的权利和义务，根据《_合同法》、《城市燃气管理办法》、《城市燃气安全管理规定》等法律、法规和规章，经双方协商，签订本合同，以便共同遵守。

第一条用气地址、种类、性质和用气量

（一）用气方燃气用具所在地的地址为_________；用气贮气设备所在地的地址为_________；燃气供应站的地址为_________。

（二）用气种类为_________。

（三）用气性质为_________。

（四）用气数量

1．用气量：_________立方米／年（吨／年）；_________立方米／月（吨／月）；_________立方米／日（吨／日）。

2．用气调峰的约定：_________。

第二条供气方式和质量

（一）供气方式

1．供气方通过管道输送方式；瓶组供气方式；瓶装供气方式；或者_________设施，向用气方供气。

2．燃气供应时间约定：24小时连续供气；自_________时起至_________时止；或者_________。

（二）供气质量

1．供气方所供燃气气质应当执行天然气sy7514；人工煤气gb13612；液化气gblll74标准。

2．根据用气方用气性质，双方约定执行下述质量指标：_________。

3．供气方保证在_________前气压大于等于_________千（兆）帕。

第三条用气的价格、计量及气费结算方式

（一）供气方根据用气方的用气性质和种类，按照_________政府_________（部门）批准的燃气价格：天然气_________元／立方米；人工煤气_________元／立方米；液化石油气_________元／吨（元／立方米）收取燃气费。

在合同有效期内，遇燃气价格调整时，按照调价文件规定执行。

（二）供用燃气的计量，气费结算方式

1．供用燃气的计量器具为：_________燃气计量表；_________ic卡燃气计量；_________衡；或者_________。结算用计量器具须经当地技术监督部门检定、认定。

2．供用燃气的计量：供需双方以管道燃气计量器具的读数为依据结算；瓶装燃气以供气方供应站检斤计量为依据结算；或者以_________为依据结算。

3．结算方式：用气方于每月_________日前采取：通过银行方式交费；到供气方供应站交费；采取_________方式交费；供气方到用气场所收费。

第四条供、用气设施产权分界与维护管理

（一）供、用气设施产权分界点是：_________。

（二）产权分界点（含）逆燃气流向的输、配气设施由供气方负责维护管理；产权分界点顺燃气流向的输、配气设施至燃气用气器具由用气方负责维护管理，或者有偿委托供气方维护管理。

第五条权利和义务

（一）供气方权利义务

1．依照法律、法规和规章的规定，对用气方的用气设施运行状况和安全管理措施进行安全检查，监督用气方采取有效方式保证安全用气。

2．监督用气方在合同约定的数量、使用范围内使用燃气，有权制止用气方超量、超使用范围用气。

3．用气方逾期不交燃气费，供气方有权从逾期之日起向用气方收取滞纳金。

4．用气方用气设施或者安全管理存在不安全隐患、可能造成供气设施损害时，供气方有权中断供气。

5．供气方因供气设施计划检修、临时检修、依法限气或者用气方违法用气等原因，需要中断供气时，应提前72小时通过媒体或者其它方式通知用气方。因不可抗力原因中断供气时，供气方应及时抢修，并在2小时内通知用气方。

6．所供燃气达到国家和_________市规定的气体质量和压力标准。

7．按照国家和_________市规定的计量和气价标

准计量收费。

8．正常情况下要按照有关规定保证钢瓶每四年检修一次，再后一次检验是三年，若遇特殊情况钢瓶在检验期未到或烂得厉害进行强制报废或检验。

9．及时做好压力表及管道保养与维修。

10．供气方应当按照有关规定，在重要的燃气设施所在地设置统一、明显的安全警示标志，并配备专职人员进行巡回检查。

11．制订、执行燃气设施和器具的安全使用、报修、报检制度，对用气方进行必要的安全教育。

12．用气方应当按时交纳气费。逾期不交的，供气方可以从逾期之日向不交纳气费的用气方收取应交燃气费的3‰－1％的滞纳金；情节严重的，可以中止对其供气。

（二）用气方权利义务

1．监督供气方按照合同约定的数量和质量向用气方提供燃气。

2．有权要求供气方按照国家现行规定，对燃气计量器具进行周期检定。

3．用气设施发生故障或者存在不安全隐患时，有权要求供气方提供（有偿、无偿）用气设施安全检查和维护保养的服务。

4．按照合同约定交燃气费。

5．按照合同约定的数量和使用范围使用燃气。

6．未经供气方许可，不得添装、改装燃气管道，不得更动、损害供气方的供气设施，不得擅自更换、变动供气计量装置。

7．不得在户内放气，不得自己维修灶具及气瓶。

8．严禁将液化气残液倒在群众密集的地方，以确保人身安全。

9．用气方未经供气方批准，不得擅自接通管道使用燃气或者改变燃气使用性质、变更地址和名称。

10．用气方应按照使用规则，正确使用燃气。

11．用气方不得盗用或者转供燃气。

12．用气方不得对液化石油气钢瓶加热。

13．用气方不得倒灌瓶装气和倾倒残液。

14．用气方不得擅自改换钢瓶检验标记。

15．用气方以管道燃气为燃料的热水器、空调等设备，必须报经供气方同意，由持有相应资质证书的单位安装。

16．用气方有权就燃气经营的收费和服务向供气方查询，对不符合收费和服务标准的，可以向其行政主管部门投诉。

17．用气方不得在卧室内安装燃气管道设施和使用燃气。

18．用气方不得在安装燃气器具的房屋内存放易燃、易爆物品或者使用明火取暖。

19．用气方不得在安装燃气计量仪表、阀门及燃气蒸发器等燃气设施的专用房内堆物、堆料、住人及使用明火。

第六条违约责任

（一）供气方的违约责任

1．供气方未按照合同约定向用气方供气，应当向用气方支付正常用气量燃气费百分之_________的违约金。

2．由于供气方责任事故，造成的停气、气压降低。质量事故，给用气方造成损失的，供气方应当承担赔偿责任。

3．供气方在检修供气设施前未通报用气方，给用气方造成损失的，供气方应当承担赔偿责任。

4．由于不可抗力的原因或者政府行为造成停气，使用气方受到损失的，供气方不承担赔偿责任。

（二）用气方的违约责任

1．用气方未按照合同约定使用燃气，应当向供气方支付百分之_________的违约金。

2．用气方未按期交燃气费的，还应当支付滞纳金。

3．用气方未按照合同约定用气，给供气方造成损失的，用气方应当承担赔偿责任。

第七条声明及保证

（一）供气方：

1．供气方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

2．供气方签署和履行本合同所需的一切手续（_________）均已办妥并合法有效。

3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对供气方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4．供气方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是供气方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

（二）用气方：

1．用气方有权签署并有能力履行本合同。

2．用气方签署和履行本合同所需的一切手续（_________）均已办妥并合法有效。

3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对用气方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4．用气方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是用气方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

第八条通知

1．根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

各方通讯地址如下：_________。

2．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

第九条合同的变更

本合同履行期间，发生特殊情况时，供需任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出_________天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

第十条不可抗力

1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2．声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3．不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4．本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。

第十一条争议的处理

1．本合同受_法律管辖并按其进行解释。

2．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

（1）提交_________仲裁委员会仲裁；

（2）依法向人民法院起诉。

第十二条合同的`解释

本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。

第十三条补充与附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

第十四条合同的效力

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。

供气方（盖章）：______用气方（盖章）：_____

法定代表（签字）：____ 法定代表（签字）：___

签订地点：____________签订地点：___________

________年____月____日_______年____月____日